基础合同
基础合同集锦。
合同怎么写合法?随着我们越发重视法律理念,拟定合同既有约定也可享有一定的自由,编辑今天为大家准备了一篇精选文章讲述的是“基础合同”,分享是无私的付出如果您认同这篇文章请分享给身边的朋友!
基础合同 篇1
建筑施工基础承包合同
一、合同的甲方、乙方、承包工程范围和工期
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包单位)签订,甲方是建设工程的业主,乙方是建筑施工的承包商。甲方和乙方在本合同中确认了下列内容:
1.承包工程的范围:
本承包合同的施工范围为_____,包括基础工程建设工程(例如地下室、地坪等)。甲方需要乙方在工期内按合同规定的要求按时完成承包工程的施工任务。
2.承包工程的工期:
本承包合同的工期为____天,自合同生效之日起开始计算。在合同期限内,乙方需要完成项目标准。如有确切要求,甲方优先提出要求。
二、合同价款的支付方式和付款周期
1.合同价款的支付方式:
本承包合同所对应的价款将根据合同规定的进度、质量进行支付。本合同根据实际情况可制定合理的支付方式。
2.合同价款的支付周期:
本承包合同价款的支付周期是______,支付周期适当,以保证工程的质量和完工进度为基础。
三、承包合同的质量保证
1.承包合同质量保证的标准:
合同质量保证标准根据国家和地方的相关法律法规,以及项目实际要求制定。
2.承包合同质量保证的期限:
本承包合同的承包期限内,乙方需要按照合同规定的标准保证施工工作的质量。在承包期限内,乙方对施工所采用的建筑材料、设备工具、场地等确保符合合同要求。
四、承包合同履行的技术质量管理
1.承包合同技术质量管理的指导:
乙方需在工程开展前提出技术质量管理方案,在施工前经甲方同意后执行。
2.承包合同技术质量管理及验收:
在承包期限内,乙方需要确保施工符合技术质量管理要求。在工程竣工前,乙方需要完成技术质量验收工作,以保证承包工程达到技术质量要求。
五、承包合同违约责任和法律责任
1.违约的定义:
如果本合同中的任何一方违反了其中的条款和规则,将被认为是违约行为。
2.违约责任:
如果乙方未按照合同规定的标准履行工作,违反工程施工安排,或者未按时完成工作,乙方应对违约行为承担责任,包括但不限于赔偿甲方的相关费用。
六、承包合同附带条款
本承包合同的其他相关条款和协议,包括但不限于进度控制、环境保护、安全、信用、保密、竣工验收、交付、保险等,需要在合同签订时明确。
本承包合同是甲方和乙方合作的法定文件,双方应当严格按照其规定执行。任何一方的不履行或不完全履行,均应承担相应法律责任。
基础合同 篇2
基础建设施工合同范本一
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
地址:_____________________ 地址:_____________________
电话:_____________________ 电话:_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________
所属区域:____________________________________________
噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:________________
付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
签订时间:______年______月____日
基础建设施工合同范本二
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限(开工、竣工时间)
第六条:工程质量标准
第七条:承包形式及材料设备供应
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行)
2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条:承包方义务
乙方负责:
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十条:违约责任及奖励条款
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
开户银行:______ 开户银行:_______
帐号:________ 帐号:_________
签约日期:____年__月__日
基础合同 篇3
2022农村砖基础买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。农村砖基础买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022农村砖基础买卖合同书正文内容
甲方(卖方):身份证号码:
乙方(买方):身份证号码:
甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜,经协商自愿达成如下协议:
一、甲方自愿将坐落在东雷堡村村东东邻郑檩南邻曹宝银西邻曹二虎的宅基地及房屋出售给乙方。
二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币元。
三、甲方陈述:该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人,该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷,其转让符合法律规定的条件,如因甲方原因导致乙方损失,甲方愿承担全部赔偿责任。
四、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续,导致本合同无法履行,乙方可向甲方提出解除合同的请求,甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。
五、自本合同签订生效起,该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。
六、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前,以本合同为准。
七、本合同自双方签章之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同有同等效力。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等效力。
甲方签字:乙方签字:
年月日年月日
基础合同 篇4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担下列工程的施工图设计文件审查任务,依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、报建编号:
3、工程建设地点:
4、总建筑面积:
5、建筑类型:□住宅 □公建 □工业 □其它
6、工程总投资:
7、勘察单位:
8、设计单位:
第二条 施工图设计文件审查依据
1、国家和 (1)《建设工程质量管理条例》;
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;
2、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见;
3、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程地质详勘报告和施工图设计文件。
第三条 施工图设计文件审查主要内容
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查的主要内容为:
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、是否符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目,还应当审查是否符合绿色建筑标准;
4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 施工图设计文件审查周期
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查原则上不超过下列时限:大型建筑工程、大型市政工程为 15 个工作日,中型及以下建筑工程、市政工程为 10 个工作日。工程勘察文件,甲级项目为 7 个工作日,乙级及以下项目为 5 个工作日。
以上时限不包括勘察设计单位修改的时间。
第五条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
上述材料在合同签订生效后的 工作日内由甲方提供给乙方。
第六条 审查结果
由甲方向乙方提供本合同第五条有关资料和文件,具备审查条件后,乙方开始审查工作。
1、审查结果合格的:
(1)乙方及时编制审查报告,并报有关部门备案。
(2)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。
(3)甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供 套审查合格的施工图,经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。
2、审查结果不合格的:
(1)乙方将施工图退建设单位并出具审查意见告知书,说明不合格原因。同时,应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报有关部门备案。
(2)甲方负责对施工图设计文件进行修改,并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。
(3)乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。
第七条 施工图设计文件审查费收取
1、经甲乙双方商定本工程收取施工图设计文件审查费总额为人民币 万元整(含税,大写: 万元),通过银行转账方式支付到乙方以下银行账号:
账号: 户名: 开户行:
2、支付方法为:
(1)本合同生效后 天内,甲方首付施工图设计文件审查费计人民币 万元作为定金(本合同履行后,定金抵作施工图设计文件审查费);乙方完成施工图设计文件审查且审查结果为合格的,甲方应支付施工图设计文件审查费余额,计人民币 万元整。
(2)审查不合格的,乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内,甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时,双方约定按以下方式处理: 。
(3)在甲方支付上述费用后的五个工作日内乙方应提供等额的有效发票。
第八条 甲方责任
1、按本合同第五条规定的内容,在审查工作开始前甲方应向乙方提供审查所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提供的资料和文件存在错误引致审查成果发生事故的,与乙方无关。
2、负责指派时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。
3、按照乙方的审查意见及时进行修改。
4、甲方应按本合同第七条的约定向乙方支付施工图设计文件审查费用。
第九条 乙方责任
1、乙方应是政府认定的施工图设计文件审查机构,具备相应的资质条件。
2、乙方委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经 省建设厅批准的有资格从事施工图设计文件审查的审查工程师。
3、乙方按本合同的约定提交审查成果文件,对施工图审查工作负责,承担审查责任。
4、查工作完成后,除上报、送审和应存档的图纸资料外,乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方,并负保密义务。
第十条 违约责任
1、因甲方过错逾期支付审查费用的,每延误一天,按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。
2、乙方延误审查工作的,每延误一天,应按审查费用的向甲方支付违约金,因不可抗力因素导致延误审查的除外。
3、施工图设计文件审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建 设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方依法承担相应的赔偿责任。
4、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任,赔偿甲方的损失。
5、乙方违反第十条第三项的约定,向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件,乙方应向甲方支付审查费用 %违约金并赔偿甲方因此受到的损失。
4、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开始施工图设计文件审查工作的,不予退还甲方已付的定金,已开始施工图设计文件审查工作的,甲方按实际工作量向乙方支付相应的施工图设计文件审查费用。
第十一条 其他
1、按相关规定,施工图设计文件一经审查合格,不得擅自进行修改,如遇特殊情况,需进行涉及审查主要内容的修改时,必须报请乙方重新进行审查,甲方应与乙方重新签订审查合同。
2、因甲方原因,在工作过程中增加本合同范围外受审项目的工程量,甲方与乙方另行签订审查合同。
3、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧,甲乙双方同意按下述方式处理:
4、本合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,双方同意向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。
5、本合同一式份,甲乙双方各执
6、本合同经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。
7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇5
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方同意将 土方挖运工程承包给乙方完成,为明确双方的权利责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经友好协商,特签订以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程名称: 土方挖运工程。
二、工程地点:
三、施工范围:
挖运工程土方量按实方计算,合计土方量约为 立方米。暂估合同总价 万元。
四、结算价与方式
结算单价:
本工程土方挖运综合单价为 /m3 ,包括挖土、装土、运土、等项工作。不包含税收。最终依据土方量据实结算。
五、付款方式:
1、开工后,甲方支付施工机械和运输车辆的燃油费用,尔后每月25日核算乙方完成的工程量,甲方按乙方完成工程量的80%支付工程款。第一个月甲方不扣回垫付的燃油费用。第二个月起,甲方按乙方完成工程量的全额支付工程款给乙方,并在应支付的工程款中扣回垫付的燃油
2、工程完工后,双方经现场验收合格后进行工程结算,甲方一次性付清全部工程款。
3、每次支付工程款时乙方开具收款收据为凭。
六、甲方责任
1、甲方工地派驻现场代表,协调解决施工中有关事宜。并负责办理一切土方挖运手续,否则,因土方挖运手续不全导致的停工、罚款等损失,全部由甲方负责。
2、按合同约定的付款时间支付工程款。由于甲方不能按约定的支付工程款的时间节点支付工程款,承担总额5%的违约金。并承担机械及运输车辆因停工造成的全部损失。
七、乙方责任
1、乙方应根据施工图及现场实际情况制定基础土方挖运方案,并报甲方审批。
2、具备开挖条件后,从开工之日起,每日应完成挖运土方壹万立方米,除不可抗力因素或甲方同意延长工期,乙方在 个日历工天内将合同所列土方合部挖运完毕。如果由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,承担总额2%的违约金。
3、乙方施工期间,应保证安全、文明施工,如果在施工中造成人身安全事故及其他一切意外责任,均由乙方承担。
4、乙方必须按甲方要求全部完成土方的挖运任务,经甲方验收合格,方可进行工程结算。
八、双方若发生纠纷,协商解决。协商不成向当地人民法院起诉。
九、本合同正本一式两份,甲、乙双方各持一份,副本两份,甲方一份,乙方一份。
十、本合同自双方签字盖章后生效,履约完毕自行失效。
甲方(公章); 乙方(公章): 负责人签字:
身份证号码:联系电话:负责人签字; 身份证号码: 联系电话:
年 月日
基础合同 篇6
《合同法》是高职高专系列教材的一种。本书以《中华人民共和国合同法》为依据,系统、全面地介绍、阐释了合同法基本原理、基本规则。
《合同法》基本知识测试(a)
一、单选题(共:
1、关于“定金”的说法正确的是:
A、定金不能抵作价款;
B、“定金”条款可以用书面或者口头约定;
C、当事人既约定定金,又约定违约金的,一方违约时,对方可以适用定金和违约金条款。(〕
D、“定金”具有惩罚性。
2、以下关于合同成立的说法正确的
A、要约到达时合同成立;
B、要约邀请到达时合同成立;
C、承诺生效时合同成立;
D、当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字并盖章时合同成立。
3、下列有关合同权利义务终止的表述,正确的是
A、合同权利义务终止就是合同变更
B、合同权利义务终止指的是合同效力暂时停止
C、合同权利义务的终止,使合同关系不复存在,但合同的担保权利并不归于消灭
D、合同权利义务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务
4、一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同,属于
A、无效合同 B、可变更合同 C、效力待定合同 D、附条件合同
5、对行为人没有代理权订立的合同,拥有撤销权利的是。
A、行为人 B、代理人 C、被代理人 D、善意相对人
6、“格式条款”是指当事人为了,并在订立合同时未与对方协商的条款。
A为了重复使用而预先拟定 B、为了重复使用而当场拟定
C、为了某次使用而预先拟定 D、为了某次使用而当场拟定
7、下列不是合同无效的法定情形。
A、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益; B、以合法形式掩盖非法目的;
C、损害社会公共利益; D、因重大误解订立的合同。
8、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是。
A、发件人的主营业地 B、收件人住所地
C、发件人的住所地 D、收件人的主营业地
9、下列不属于要约失效的原因是
A、拒绝要约的通知到达要约人;
B、承诺期限届满,受要约人未做出承诺 ;
C、受要约人对要约内容做出实质性变更;
D、撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知后三天内到达受要约人。
“格式条款”是指当事人为了,并在订立合同时未与对方协商的条款。
A为了重复使用而预先拟定 B、为了重复使用而当场拟定
C、为了某次使用而预先拟定 D、为了某次使用而当场拟定
合同法试题合同法基本知识测试题
二、判断题(共:
《合同法》基本知识测试(B)
一、单选题(共:
1、下列有关承诺的说法不正确的是
A、承诺的内容必须与要约一致 B、承诺必须在要约的有效期内到达要约人
C、承诺发出之后合同即成立 D、承诺方式必须符合要约的要求
2、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是。〔)
A、发件人的主营业地 B、收件人住所地
C、发件人的住所地 D、收件人的主营业地
3、当事人就合同的标的物质量约定不明确的,按照下列顺序确定。
A、国家标准、行业标准、通常标准、符合合同目的的.特定标准
B、通常标准、国家标准、行业标准、符合合同目的的特定标准
C、国家标准、行业标准、符合合同目的的特定标准、通常标准
D、符合合同目的的特定标准、国家标准、行业标准、通常标准
4、根据我国《合同法》的规定,构成了合同违约责任的完整要件。
A、违约行为、损害结果、违约行为与损害结果间的因果关系和过错
B、违约行为、损害结果及两者间的因果关系
C、违约行为
D、违约行为、违约人有过错
5、经营者向消费者提供商品或者服务所使用的格式条款,不得有免除或者部分免除经营者应当承担的合同 A 义务。
A基本 B 全部 C部分 D、基础
6、经营者向消费者提供商品或者服务所使用的格式条款,不得规定的解释权。
A经营者单方 B 消费者单方 C 双方 D、单方
7、下列不是《合同法》的基本原则。
A、平等公平原则 B、自愿原则 C、诚实信用原则 D、保守秘密原则
行政法规的规定,对利用合同危害法行为,负责监督处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A国家利益、社会公共利益 B国家利益、集体利益 C国家利益、集体、个人利益 D国家利益
9、关于“订金”的性质,以下
A、订金可以是押金;
B、如当事人未赋予“订金”具有“定金”性质的,“订金”不具有“双倍返还”的法律效力;
C、“订金”就是“定金”;
D、“订金”的作用有时就相当于预付款。
下列属于要约的是
A、某医院购买药品的招标公告 B、含有“仅供参考”的订约提议
C、某公司寄送的价目表 D、超市货架上标价的商品
二、判断题(共:
基础合同 篇7
发包方,_________________(以下简称甲方)
承包方,_________________(以下简称乙方)
根据建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方权力和义务,保证工程质量和进度,确保工程顺利建设,双方协商一致,特签订合同,以资共同遵守。
一、工程概况,
1、工程名称,_________________
2、工程地点,_________________
3、工程范围,_________________
二、合同工期,_________________
三、承包及结算方式,
1、承包方式,包工包料,包质量、包施工机械及进出场费,包生产安全和文明施工。
2、结算方式,根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算,承包单位为/㎡(含税)。
四、付款方式,乙方设备进场后甲方付进场费三万元,完成一半付五万元,全部完工后付拾万元,检测合格后一周内全部付清。
五、质量标准,
1、强夯地基达到设计承载力,P≥150kpa2、按设计要求和施工方精心组织施工,确保工程质量,质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。
六、双方权利与义务,
甲方,
(1)指定为甲方现场代表,负责工程管理,质量监督及签证等相关工作。
(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。
(3)提供施工水、电源等辅助工作。
(4)负责协调施工相关周边关系。
乙方,
(1)指定为乙方现场代表,负责现场管理,工程签证及与甲方的联络工作。
(2)精心组织施工,做好施工现场的全面管理工作。
(3)负责编制施工方案,确保工程按质按期完工。
(4)负责强夯地基检测中的机械配合。
(5)工程竣工后,20天内整理提交叁套完整的竣工资料。
七、本合同一式肆份,双方各执两份,同具法律效力。
八、未尽事宜,双方协商解决。
发包方(盖章),_________________承包方(盖章),_________________
法定代表人(签字),_________________法定代表人(签字),_________________
签订日期,_________________签订日期,_________________
基础合同 篇8
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,签订本合同。
四、工作内容:
1、工程范围内的清表,包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容,所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
五、承包方式:
1、本工程采用清单综合单价包干的形式,在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
2、如本工程需采用爆破,则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的,则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
第二条工期要求:
一、开工日期:暂定年月日进场施工,具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
二、合同总工期:日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作,并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日在内。
四、甲方可以根据现场的施工条件,合理安排本合同工程项目进行分段施工,乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的,经甲方确认后,相应工期予以顺延。
一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
二、施工技术要求详见本合同附件3。
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格;
二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
二、计价方式:综合单价包干,暂定工程量,按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
一、计量依据:本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作,能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用,不能以方量计算的,以实际发生的签证确认,单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的,甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度,《工程进度款申请表》经现场核实确认后,甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方,甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额,在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
三、工程全部竣工验收合格,乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后,甲方在30天内回复审核意见,双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
四、施工用水、电费扣除:施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认,水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的,从乙方下期进度款或结算款中扣除。
1、甲方委派(电话:)为现场管理代表,代表甲方处理日常管理事宜,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
2、及时确认乙方所完成的工作量,并按合同约定支付工程款。
3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。
4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
1、乙方委派:(电话)为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责现场管理工作与相关资料的签字确认,负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的,乙方必须服从并在24小时内执行。
2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作,并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核,并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后,乙方应严格遵照执行。
一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场,否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工,否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金,并需按工程施工技术要求进行整改,整改费用由乙方自行承担;拒不整改的,甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填,否则甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
四、其他条款按通用条款第25条执行。
上一篇:正能量的经典句子短句锦集
下一篇:记者节祝福语大全19句
- 动工合同集锦12篇
关于“动工合同”我们整理出了以下的相关知识点,请注意这篇文章仅提供参考信息。随着全球贸易往来不绝,合同这个东西在合作的时候让人不可忽视。签订合同时要小心合同中的文字游戏。...
动工合同02-23 - 冷库合同集锦九篇
家知道如何合法草拟一份合同书吗?签署合同对双方来说是最好的保护。签订合同是减少和预防违法行为的重要方法之一,为了满足您的期望,我们编辑了“冷库合同”,请相信,由于篇幅限制,文章中未提及的信息也很少!...
冷库合同02-08 - 工装合同(集锦8篇)
合同的使用越来越频繁,不仅仅限于书面形式,通常还包括口头形式。您可能不清楚正式的合同应该是什么样子的。您可以在以下资料中找到与“工装合同”相关的信息,同时请持续关注我们的网站以获取更多信息!...
工装合同02-07 - 反担保合同集锦十三篇
随着法律的广泛宣传,合同在日常生活中的使用频繁都在逐步上升。撰写合同有什么必要的方面吗?发现了一篇有趣的网络文章主题正是“反担保合同”,希望本文对您来说会是一个收获的源泉!...
反担保合同02-22 - 基础会计实习报告10篇
大家都有不同的个性,有个性的人会使用独属于自己的个性签名,个性的句子有很多种类别,你知道经典的个性句子有哪些吗?为了帮助大家,下面是由小编为大家整理的基础会计实习报告10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。20xx年11月财务管理专业大学生实习报告范本:会计学是一门实践性很强的学科,经过三年半的专业学习后,...
基础会计实习报告01-13 - 基础公文写作收藏11篇
个性有时会决定我们做一件事情的态度,根据自己的性格我们会有适合自己的个性句子,个性签名往往能代表一个人的内心经历,你也许正在写一些个性文案,是否可以分享给大家呢?下面是小编为大家整理的“基础公文写作收藏11篇”相关内容,仅供参考,欢迎大家阅读。一、公文文面格式的类型1.公文式文面格式即公文格式。这也...
基础公文写作02-05 - 最新公司员工合同(集锦十篇)
在法律体系和法律设施不断完备的今天,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者地人民法院管辖。合同条款的制定,必须经过当事方的一致同意。我们听了一场关于“公司员工合同”的演讲让我们思考了很多,如果您觉得这篇文章非常好请将其收藏下来以便以后阅读!...
公司员工合同12-17 - 合同
每个人都有自己的个性,体现个性的一种方式就是发一些个性的句子,个性的话语能够体现自己的态度,个性文案中哪一句话激起了你的兴趣?下面是小编为大家整理的“合同”相关内容,仅供参考,欢迎大家阅读。2022技术培训服务标准合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。技术培训服务标准合同书能帮...
卖房合同01-12
- 年后上班第一天心情文案精选03-10
- 正能量鼓励人的句子(汇集52条)03-10
- 合同管理个人述职报告8篇01-03
- 新年祝福成语大全32句03-10
- 基础的名言警句(荐)03-01
- 表白的一段话45条03-10
- 春节元宵节句子摘录42句03-10
- 律师事务所工作总结集合03-10
- 常见正能量早安文案分享27句03-10
- 最新早安晚安心语37条03-10