律师合同

律师合同(合集9篇)。

在企业开始谈合作的时候，无论是在生活还是工作当中，相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为，你知道一份合同的格式要求吗？经过阅读本页你的认识会更加全面。

律师合同 篇1

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1、工程地点：__________________________。

2、工程内容及做法：__________________________。

3、承包范围：__________________________。

4、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

(2)承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工，发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。

5、工程期限：总共历时______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

第二条;合同价款

1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥_______。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥_______。

3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥_______。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥_______。

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥_______。

律师合同 篇2

甲、乙双方就委托事宜经双方协商一致，达成如下协议：

三、根据甲方要求，乙方指派律师、及担任上述委托事项的承办人员，甲方指定本单位(家庭)为联络人员，联络地址：电话：。

1.代理费用为元;

2.办案费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)为元。以上费用的的收取时间和办法为在代理活动中，乙方基于代理事务而必须开支的费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)预计为元，由甲方预交，乙方在结案提供相应的票据进行结算。

六、甲方郑重承诺：以上委托事项未经委托他人或已中止对他人的委托;随案移送的一切材料及口述情况绝对保证其真实性;未对乙方隐瞒与案件相关的重大情况。否则，乙方有权随时中止委托承办工作，有关费用不予退还，并保留追索赔偿的权利。

七、乙方对委托承办事务中所知悉的涉及甲方的商业秘密及个人隐私负有保密的义务。

八、委托事务进入代理阶段后，乙方应尽责尽力履行相关法律程序，维护委托人的正当合法权益。但乙方不对所代理事务之结果承担任何经济责任。甲方并且不得因委托代理事项的变化或提前完成，而要求退减已交或应交的代理费额。

九、代理律师业务中，乙方不对案件标的承担经济责任及当事人的权利义务承担。

十、本协议自双方签字(乙方须加盖事务所合同章)后生效。如一方要求变更合同条款，需另行协议。

十一、本合同有效期限，自签订之日起至本委托事项终止(以授权委托合同为范围，含判决、调解、案外和解及撤诉等情形在内)。本合同如发生争议，提交岳阳仲裁委员会仲裁解决。

十二、以上协议，一式两份，双方各持一份。均具有同等效力。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

律师合同 篇3

律师函是指律师接受客户的委托就有关事实或法律问题进行披露、评价，进而提出要求，以达到一定目的制作传送的文书。

致：________公司

___________律师事务所受________公司(下称“我方委托人”)的委托，指派本律师负责处理贵司拖欠我方委托人房屋租金之事宜。在审查相关材料后，经我方委托人授权，本律师特致函贵司：

依据我方委托人陈述及提供相关材料，本律师了解了如下事实：

1、_____年_____月_____日，贵司与我方委托人签订了一份《______房屋租赁合同》，向我方委托人承租位于_________________的房屋。租赁期限为_____年(自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止)；租金标准为人民币_____元/月，租金支付方式为_________。

2、依据《_合同法》第227条之规定：“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。”贵司本应于_____年_____月_____日前向我方委托人支付租金，截止至今(_____年_____月_____日)，已经逾期_____日未支付房屋租金，已构成违约。

鉴于贵司的上述违约行为，我方委托人特委托本律师郑重声明如下：

1、贵司与我方委托人签订的《______房屋租赁合同》于_____年_____月_____日之日解除；

2、请贵司于收到本函后_____日内向我方委托人支付拖欠的房屋租金；

3、请贵司于收到本函后_____日内退出房屋，并按合同约定和我方委托人办理交接房屋手续。

若贵司逾期未按我方要求履行相应义务的，则本律师将通过法律手段追究贵司的法律责任，以维护我方委托人的合法权益。届时一切后果以及与此相关的一切费用都一并由贵司承担。

特此函告，请慎对之，以免讼累！

____________律师事务所

_________________律师

_____年_____月_____日

律师合同 篇4

2022关于房产律师陪购卡通用版合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。关于房产律师陪购卡通用版合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022关于房产律师陪购卡通用版合同正文内容

甲方：_________

乙方：_________

甲方根据《中华人民共和国律师法》的规定，聘请乙方为房产陪购法律顾问。双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议以资共同遵照执行。

第一条 乙方接受甲方的委托，指派本所_________律师为甲方的陪购律师，负责处理甲方相关房产法律事务。

第二条 乙方工作内容

乙方提供三种律师卡服务：钻石卡、金卡、银卡。

具体服务是：银卡，享受律师陪购基本服务，主要服务内容有：

（1）审查房屋交易的合法性，查验、核实交易房屋的法定证明文件；

（2）审查、修改房屋交易合同文本；

（3）协助委托人进行交易谈判，并协助签订房屋买卖合同，或中介合同，或房屋认购书；

（4）提供签约后的法律咨询。

金卡，享受律师陪购全程服务，主要服务内容有：

（1）审查房屋交易的合法性，查验、核实交易房屋的法定证明文件；

（2）审查、修改房屋交易合同文本；

（3）协助（或代理）委托人进行交易谈判，并协助（或代理）签订房屋买卖合同，或中介合同，或房屋认购书；

（4）协助（或代理）委托人申请办理公积金贷款、商业贷款；

（5）协助委托人正当行使合同权利，督促交易相对人履行合同义务；

（6）审查房屋交付验收的法定文件，协助（或代理）房屋交付验收；

（7）协助（或代理）委托人办理房屋入住手续；

（8）协助（或代理）申请办理房屋所有权、土地使用权登记和交易过户手续；

（9）协助（或代理）合同公证、委托公证、继承或赠与公证；

（10）协助（或代理）委托人向房屋交易相对人提出法律交涉。

钻石卡，享受律师陪购风险承诺法律服务：该项服务是针对房屋买卖合同履行中可能产生的交易风险，以及投资型当事人对风险的主动防范意识而设置。律师在提供银卡，基本服务、金卡，全程服务的基础上，对可能存在的交易风险在一定期限内进行律师风险承诺服务。一旦发生争议，由律师提供包括诉讼、仲裁事务的全程代理服务。

第三条 乙方的义务

（1）严格依据甲方的授权履行法律顾问职责，不得超越甲方的授权范围而损害甲方的利益；

（2）严守甲方及甲方相关单位的商业秘密及其他不便公诸于社会之秘密。

返

律师合同 篇5

案情简述

原告聚吧科技公司诉称：20xx年8月1日，原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》，依照合同规定，原告向被告同志广告公司提供软件及设备，合同总金额5.5万元;结算方式：被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元，其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后，于20xx年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备，并安装调试正常，但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整（按借款利息一年6％、办理贷款手续费3％来计算，从20xx年10月1日至20xx年4月2日，以后另算），被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称：两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因，导致从交付时始一直没有调试正常，即没有符合双方在销售合同中约定的结算最后一笔货款的条件，因此被告有权拒付最后一笔货款。被告杨锋对原告要求其承担连带责任没有异议。

办案思路及心得

1、双方在诉讼中均未提出标的物的质量标准可参照的国家标准、行业标准及通常标准，本案《软件销售合同》标的物应按照符合合同目的的特定标准履行。当你的商业秘密被盗取或者软件被拷贝的时候，你会后悔没有找商业秘密律师，等你一审败诉你才后悔莫及没有找对商业秘密律师，人世间最痛苦的事莫过于此。 如果法院给你二审的机会，请选择只专注于商业秘密、软件著作权维权领域的广东长昊律师事务所

2、当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的.鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。《计算机软件著作权登记办法》第9条、第11条、第12条、第14条规定，申请软件著作权登记时，申请者应当向软件登记中心提交包括该软件的鉴别材料在内的申请文件。软件的鉴别材料包括程序的鉴别材料和文档的鉴别材料。程序的鉴别材料应当由源程序的前、中、后各连续的20页组成。若整个程序不到60页时，应当提交整个源程序清单。但在规定的情况下也可申请作例外交存，在登记申请批准后，申请者为了以后取证的方便，可申请交存全部或主要部分的源程序清单。申请时，申请者应当提交申请表，阐明交存源程序的数量及要求保存的年限。软件登记中心应当将交存的源程序清单加以封存，未经申请者的同意或法庭的决定任何人都不能启封。在有关计算机软件著作权权利纠纷的诉讼案件中，如果所涉软件已经办理过软件著作权登记，有关法院都应首先向办理软件著作权登记的中国软件登记中心调查取证，取得涉及诉讼的那份软件在办理著作权登记时所交存的鉴别材料。如果软件著作权登记申请者还交存了供将来取证用的源程序清单，则更有利于取证工作。应当采用这些材料作为技术鉴定比较的基准。

裁判结果

一、被告广西南宁市同志广告制作有限公司应支付原告岑溪市聚吧科技有限公司货款38500元及该款利息（利息计算办法：以本金38500元为基数，从20xx年4月2日起至本案生效判决规定的履行期限最后一日止，按中国人民银行同期贷款利率分段计息）；

二、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任；

三、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任后，有权向被告广西南宁市同志广告制作有限公司追偿。二审判决驳回上诉，维持原判。案件受理费791元，二审案件受理费791元，共计1582元，由被告同志广告公司与杨锋共同负担。

软件著作权人哪些权利

发表权

即决定软件是否公之于众的权利;

署名权

即表明开发者身份，在软件上署名的权利;

修改权

即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利;

复制权

即将软件制作一份或者多份的权利;

发行权

即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;

出租权

即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外;

信息网络传播权

即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利;

翻译权

即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;

其它权利

应当由软件著作权人享有的其他权利。

律师合同 篇6

房屋装修承揽合同

甲方：               

乙方：              

鉴于甲方系发包方，乙方系承揽方， 年 月 日甲自愿将位于 ______________________________________________________承揽给乙方装修，现甲、乙双方本着平等自愿。

工程地点及概况：

工程名称：____________________________________。

工程建筑面积：________________________________。

工程户型结构：________________________________。

工程项目：____________________________________。

工程价款及付款方式：

1.本工程总价为________元，大写_________。

2.在本合同生效后，甲方应当提前支付工程款的第一期给乙方，该款项为双方签署的报价单中规定的工程款总额的____(包括定金，但不包括设计费)。只有在收到这笔款项后，乙方才能开始进场施工。

3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。

三、承揽方式：

乙方负责施工，材料由甲乙双方共同约定___________________提供。【zW5000.cOm 作文5000网】

四、材料提供：

关于材料供应，甲乙双方充分协商采用____方式供应材料。

A.所需材料由甲方提供，乙方应即时检验并确认符合质量标准。如发现甲方提供的材料不符合质量标准，乙方应及时通知甲方更换。如甲方未更换所造成的损失应由甲方自行承担，并且施工期限相应顺延。

B.乙方应提供符合双方约定标准且经甲方检验合格的材料。所有工程所用材料均由乙方负责提供。

四、质量标准及验收期限：

为了保障施工安全，装修质量应符合同类型标准。房屋交付给甲方后，甲方应在验收期限内进行检查，若未作出任何表示，则默认该房屋验收合格。

五、施工期限：

工期为_______,从 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因导致延误工程进展或则不可抗力导致延误工程进展，其施工期限相应的顺延。

六、违约责任

1.若因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，除了工期顺延外，甲方还需向乙方支付每日_____元的停工赔偿金，以弥补乙方由于停工或滞工所造成的损失。如果甲方未按照合同规定预付工程款，每拖延一天，甲方应向乙方支付合同金额的____%作为违约金，并且工期也会相应顺延。

2.由于乙方原因导致工程延期竣工,乙方应按每天支付____元的违约金给甲方。

3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,或甲方单方面更换门锁不让乙方施工人员进行施工的,造成的损失由甲方负责,

七、其他约定：

1.乙方根据甲方要求设计图纸，图纸一式两份，甲乙双方各执一份。如乙方发现根据甲方要求设计的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知甲方。

2.甲方中途变更乙方工作的要求，如工程项目增加，甲方应支付乙方实际增加所产生的费用，如给乙方造成损失的。

3.乙方在施工期间，应当接受甲方必要的监督检验。甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作，其施工期限相应顺延，造成乙方损失的。

4.乙方房屋装修完成后，应当即时向甲方交付，甲方应当即时验收该房屋。

5.乙方施工需要甲方协助的，甲方有协助的义务。甲方不履行协助义务致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限内履行协助义务，并相应顺延履行期限;甲方逾期不履行的。

八、本合同如有未尽事项，甲乙双方应协商解决，并经双方签字盖章，达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，每份都具有相同法律效力。

甲方：                 乙方：

法定代表人：           法定代表人：

地点：                 地点：

电话：                 电话：

签订日期： 年 月 日

律师合同 篇7

（以下简称甲方）因______纠纷一案，委托______律师事务所（以下简称乙方）的律师出庭代理，经双方协议，订立下列各条，共同遵照履行：

一、乙方接受甲方的`委托，指派_____律师为甲方与_____的纠纷案的第_____审代理人。

二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止代理，依约所收费用不予退还。

四、如乙方无故终止履行协议，代理费全部退还甲方；如甲方无故终止，代理费不退回。

五、甲方委托乙方代理权限：（代理权限，在陈述事实、参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉、上诉的范围内，由委托人与律师协商确定）。

六、根据《律师业务收费管理办法及收费标准》的规定，甲方于协议签订之日向乙方缴纳代理费____元（涉及财产关系的案件，甲方向乙方缴纳费用___元）缴纳方式和期限如下：

七、本协议有效期限，应自签订之日起至本案审终结止（判决、调解、案外和解及撤销诉讼）

八、如一方要求变更协议条款，需再行协议。

甲方：__________乙方：浙江杭州律师事务所

法定代表人：__________法定代表人：__________

地址：_______________地址：_______________

电话：__________电话：__________

签订时间：__________年__________月__________日

签订地点：_________________________

律师合同 篇8

甲方：_________________

乙方：_________________

乙方于年取得律师资格证书，希望从事律师职业，现经甲方同意到该所实习。双方就乙方在甲方实习期间及实习期满后的有关事宜，达成协议如下：_________________

一、指导律师情况

第一条、甲方指派为乙方指导律师，执业证书号码执业年限

二、实习期限

第二条、乙方的实习期限为____年____月____日至____年____月____日。

三、实习内容

第三条、乙方在实习期间必须完成以下业务量：_________________

1、认真填写工作日记;

2、全面参与各类诉讼和非诉讼案件办理，其中诉讼案件不低于6宗(民事案件、刑事案件、行政案件各不低于2宗)，具体包括参与会见在押犯罪嫌疑人或被告人，调查取证，法庭审理，法庭辩护，起草起诉状(答辩状)、代理词(辩护词)等律师文书;仲裁案件不低于1宗;非诉讼案件不低于2宗。实习律师并就每宗案件写出不少于20xx字的案件办理报告书;

3、旁听民事诉讼案件6宗、刑事诉讼案件6宗、行政诉讼案件6宗，并就每宗案件写出不少于1500字的心得体会。

四、甲乙双方权利和义务

第四条、乙方的工作方式原则上实行坐班制，但根据甲方或指导律师的指派，需外出办理相关律师业务时除外。甲方依照本所行政人员的作息时间，对乙方进行考勤登记。

第五条、乙方实习期间缺勤超过60天的，甲方将对其作出实习不合格鉴定。

第六条、乙方在实习期间不得以律师名义承办案件，不得单独执业，不得向当事人收取任何费用。乙方违反上述规定造成的后果由乙方承担。

第七条、乙方应当接受甲方指派的工作任务，并服从指导律师指导。

第八条、乙方实习期满，申领到执业证后，必须在甲方执业满两年后方能转所(甲方不聘或解聘除外)，确需转所执业的，须交纳适当的实习补偿费。

第九条、甲方应当认真履行管理职责，并保证其指导律师认真履行指导职责。

第十条、甲方负责提供实习所需的办公条件及《海南省司法厅实习律师管理办法(试行)》规定的实习律师必须完成的业务量。

第十一条、甲方每月应向乙方支付相应的劳动报酬元。

第十二条、实习期满，甲方应为乙方作出实习鉴定。

五、合同的变更和解除

第十三条、实习期间甲乙双方有正当理由需变更指导律师的，经省司法厅审核同意，可以相应变更本合同。

第十四条、实习期间甲乙双方任何一方违反本合同规定义务的，另一方可以解除合同，但须报经省司法厅审核同意(乙方自动放弃实习的除外)。实习合同解除后，由甲方收回乙方的《实习律师工作证》。

六、其他约定

第十五条、甲乙双方还就以下事项达成约定：

_________________

第十六条、本实习合同自双方签字盖章之日起生效。

第十七条、本合同一式三份，甲已双方各持一份，报司法行政机关备案一份

甲方(盖章)：_________________ 乙方(盖章)：_________________

代表人：_________________ 代表人：_________________

____年____月____日 ____年____月____日

律师合同 篇9

房屋买卖合同

（声明，仅供参考，不能作为您的决定或行为的支持依据，使用前与律师协商，对此不承担任何法律责任。）

甲方（卖方）________　身份证号，______

身份证地址，_____________________________________________

现住址，_________________________________________________________

手机，______________

乙方（买方）________　身份证号，______

身份证地址，_____________________________________________

现住址，_________________________________________________________

手机，______________

根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议，

第一条房屋的基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）位于市区小区，号楼，单元，第_____层，户，共_________间，建筑面积_________平方米，套内建筑面积为，平方米。

土地使用权证号，，房产权证号，，

第二条房屋价格及其他费用，

甲、乙双方协商一致，上述房产的交易价格为，总价，人民币___________元整（大写，____拾____万____仟____佰____拾____元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。以后自动转为房屋首付款，并到房管所去查实房屋产权证。

第三条，甲方出售此房屋，首先，具有〈〈房屋所有权证〉〉的上市交易权和相关的合法手续，否则承担一切法律责任，并且承诺保证此房屋已经征得该项房屋所有人的同意，且该房屋权属清楚合法。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项、租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第四条付款方式，甲乙双方同意以银行按揭方式付款，分两期付清房款。

---

仅展示部分内容，如需完整版本，请添加本律师微信，18610559898。（添加时请说明来意）

本文网址：http://m.jym1.com/gexingjuzi/195763.html