服务销售合同
服务销售合同(必备十四篇)。
个性就是我们自己个人的特色,个性不同的我们会喜欢不同类型的句子,个性签名往往能代表一个人的内心经历,如何创作一些展示自己态度的个性句子呢?本站收集了《服务销售合同(必备十四篇)》,供您参考。
服务销售合同 篇1
2022三方服务销售合同模版(适用网络外包.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。三方服务销售合同模版(适用网络外包.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022三方服务销售合同模版(适用网络外包.doc正文内容
经三方友好协商,现就销售 服务事宜达成如下协议并签定本合同,以资三方共同信守。
1 定义
1.1 项目指 服务。
1.2 项目内容
本合同规定的项目内容即服务范围是指卖方根据本合同的约定在本合同有效期内对买方 系统中所涉及的硬、软件的保修维护及系统运行中的日常维护、各种技术性问题的解决。
1.2.1 设备维护是指卖方对买方 等有关设备的维护。
1.2.2 网络维护是指卖方对买方 网络的线路质量及性能维护。
具体的服务内容见附件。
1.3 本合同服务的有效期自200 年 月 日起到200 年 月 日止。
2 服务方式
2.1卖方在正常工作日内(周一至周五8:30—17:30)提供现场服务。
2.2节假日期间(包括周六、周日),卖方提供7x8(8:30—17:30)的电话热线及移动电话服务。在买方认为必要时,提供到现场按需维护服务。
2.3 卖方保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深工程师为买方提供本合同规定的服务。
3 合同价款及支付方式
3.1本合同总价款为人民币 元(大写: )。
具体费用分配情况详见附件一:合同总价及清单。除本条规定的款项外,买方不再向卖方支付任何其它款项。
3.2 卖方根据买方工作需要,在节、假日中提供加班服务,其发生的费用均涵盖在本服务合同款项总额中。
3.3 付款方式
3.3.1 买方应于本合同生效后 个工作日内向乙方(或丙方)支付合同总价款的 %,计人民币 元(大写: )。
3.3.2 买方应于本合同生效后 个月后的 个工作日内向乙方(或丙方)支付全部合同款的 %,即人民币 元(大写: )。
3.3.3 维护期满后的 个工作日内向乙方(或丙方)支付合同总价款的 %,即人民币 元(大写: )。
3.4本合同所有款项均应汇入乙方(或丙方)如下指定的开户银行帐号。
开户名:
开户行:
帐 号:
4 三方责任
4.1 三方应真诚合作,不得有任何隐瞒、欺诈行为。
4.2 卖方保证派出有工程经验的技术人员提供外包服务。
4.3 卖方承诺全力完成本次服务,同时买方也承诺全力配合卖方,包括协调内部的工作流程、提供相关的技术资料、工作便利等方面的支援,确保外包服务的顺利实施。
4.4 卖方不得将买方的网络结构、相关密码透露给第三方;买方同样不得将卖方的技术资料透露给第三方。
4.5 卖方不得进入未经买方允许进入的系统,如有需要应由买方指派工作人员和卖方共同完成。
4.6 卖方人员严格遵守买方有关保密制度。
4.7卖方为买方相关人员提供现场系统维护相关知识和技能培训,该服务为免费服务。
4.8卖方应对每次服务如实予以记录,该维护服务记录应定期交买方审核并经买方有关人员签字确认。
4.9卖方保证其提供的服务符合买方网络系统及有关设备和软硬件说明书和技术参数的要求。
4.10 买方保证按时向卖方支付合同款项。
5 保密条款
5.1 甲乙丙三方对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密承担保密义务。未经对方书面同意,不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露,不得对上述信息进行复制、传[url
服务销售合同 篇2
甲方:
乙方:
上述中甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,甲方聘请乙方为销售顾问。经自愿协商,签本合同。内容如下:
第一条 顾问服务内容
一、协助委托方拟定有关销售的宣传内容及卖点。
二、组织促销人员进行销售相关知识及礼仪规范的培训,统一推介内容,避免过度承诺。
三、协助委托方在项目所在地进行销售及公司业绩的宣传,以期提高当地消费者对公司的认识及认同程度。
四、 组织促销人员收集、熟悉项目的规划、结构设计及设施、设备的图纸资料。
五、 组织促销人员了解项目施工进度计划及现场进度实况,协助项目的监控、技术等安排
六、 组织销售人员进行业务培训和指导
七、 销售规章的建立与档案资料的管理
八、 销售中的财务管理
第二条 合同期限
一、合同期共 年 月,甲方从 年 月 日起委托乙方至
二、甲、乙双方在合同期限开始时,履行合同内容。
第三条 委托费用及支付
一、基本佣金:本案基本佣金为3%(即按每套房屋以销售总价3%计算)。
二、委托费用的支付形式拟订三种,经双方磋商后确定选择 。
A、甲方根据合同期限每年支付一次委托费用
B、甲方根据合同期限每半年支付一次委托费用
C、甲方根据乙方顾问内容分阶段支付委托费用
第四条 交付方式
一、甲方支付委托费用,乙方需出具相关收据交甲方收执。
第五条 合同的变更和解除
一、 合同期满时,本合同自行解除。
二、甲、乙双方均不得擅自变更合同的约定,也不得擅自解除本合同。
第六条 违约责任
一、甲、乙双方中任何一方未按前述合同条款的规定执行,须向另一方负责赔偿 元。
二、甲方如未按时支付委托费须向乙方负责支付违约金 元。
三、乙方如未达到顾问服务合同内容要求,甲方有权终止合同并追偿违约金
第七条 争议处理和解决方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可申请调解或仲裁,也可向人民法院起诉。
第十三条 本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式二份,由甲、乙双方各持一份为据,合同副本 份,由有关人保存,本合同签名盖章如下:
甲方:
法定代表人(代理人):
年 月 日
乙方: 法定代表人(代理人): 年 月 日
服务销售合同 篇3
软件销售服务合同范文一
甲方:
联系电话:
联系地址:
乙方:广西南宁中讯互联软件有限公司
联系电话:0771-6102499/6103499
联系地址:广西南宁市民生路131号绿都商厦1309室/1418室
鉴于甲方业务发展需要,委托乙方进行网站、软件开发与设计,帮助甲方树立企业形象,扩大宣传,拓宽销售渠道,为明确双方权利与责任,根据《中华人民共和国合同法》,经双方协商,签订次合同,以期双方共同遵守。
甲方在此委托乙方进行 软件的开发,为明确双方责任,经友好协商,双方达成以下合同条款:
第一条:项目的内容、价款、开发进度、交付方式由“合同条款”载明。
第二条:合同履行期限按照“合同条款”的工作进度决定,经双方协商一致,可以延长该期限。
第三条:双方的基本权利和基本义务
1、 甲方的权利和义务
1.1 甲方所开展的业务必须严格遵守国家的有关法律、法规,并符合社会公共利益。
1.2 如因甲方抢注其他公司域名而引起的法律纠纷,一切法律和经济责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任,域名的处理事宜将根据国内外相关法律条款执行。
1.3 甲方在使用服务器主机开展业务时,应遵守Internet国际惯例,不得向他人发送恶意、挑衅的文本或垃圾邮件,若因此造成损失和责任,由甲方自行承担。
1.4 在合同签订后,甲方应向乙方一次性提供制作软件系统所需的材料及图片等,并保证材料完整、图片清晰,文字材料应为电子文档(以下简称原始材料)。甲方送交乙方的原始材料应符合国家法律、法规,不得损害他人的合法权益,以上述原因导致网站软件发布后发生的纠纷,由甲方负责。
1.5 甲方需对网站内容提出具体要求,若在所规定的时间甲方未能及时确认开发设计的内容,所造成的项目进度延误,由甲方自行承担。
1.6 甲方需委派专人负责与乙方联络、协调。
1.7 甲方在看到“首页界面效果图”后的一个工作日完成确认工作,否则由此引起的延长乙方网站建设周期而造成的损失由甲方负责。
1.8 甲方应从合同签订之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的费用,如甲方在没有合理的理由情况下,延误或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方暂停项目开发或终止合同的履行。
1.9 甲方在使用过程中对网站软件系统和页面等内容进行任何技术上的修改,乙方应积极配合修改。(合同规定的维护期和范围内免费,超过合同期限可协商支付乙方维护费用)
1.10 甲方在验收软件合格后,对市场进行拓展和宣传,必须遵守国家的相关法律开展业务,如进行非法运营,非法集资等触犯国家有关法律法规的一切活动,均与乙方无关,乙方不承担任何法律责任。
2、 乙方的权利和义务
2.1 在开发阶段,乙方提供专人与甲方联络、协调。
2.2 乙方应严格按照双方确定的设计需求,按时完成网站软件开发工作,并及时如实向甲方汇报工程进度,乙方应在网站开发过程中提供给甲方必要的行业知识指导。(具体开发设计的项目需求见附录)
2.3 在方案实施过程中。甲方提出修改意见,双方友好协商解决后,对内容进行修改,并签订合同补充条款。
2.4 乙方有义务对甲方所提供的文字、图片资料保密,不得提供给第三方使用,并及时归还甲方提供的原始材料。
2.5 乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、声誉等的行为。重信誉品牌; 与您合作共赢! 高品质保证; 让您用得放心!优质售后服务; 让您用得安心! 飞鹰为您事业助跑; 助您翱翔财富天空!
2.6 乙方必须为甲方严守商业机密,不得将该项目设计和数据转用于第三方。
2.7 乙方必须为甲方免费提供一年的软件技术咨询和服务。
2.8 甲方若不租用乙方服务器,当因服务器不能运行、黑客攻击服务器、或其他不可抗力因素(自然灾害、战争等)等导致软件网站不能运行,甲方不提供服务器方面的相关技术支持。
2.9 甲方若租用乙方服务器,乙方有义务在服务器服务期限内为甲方提供服务器网络技术支持,包括服务器及软件故障及时排查、问题修复等,直至软件正常运行。
2.10 乙方不得参与甲方的运营,不为甲方提供运营技术服务和运营技术支持。
2.11 本合同标及的相关作品、程序、文件源码的版权属于乙方。
第四条:项目完成于验收发布
1、 乙方收到甲方提供的材料后,应立即开始网站软件的开发与设计工作。日起 个工作日内(开发周期不包含确认需求、美工界面所需时间及测试时间)。
2、 乙方开发完成甲方网站软件,并将网站所有内容上传至测试服务器后,应通知甲方上网验收。甲方应在收到通知后的三个工作日内完成验收。若验收过程中发现不符合项目需求中的要求,可在验收期提出,否则视为验收合格。
3、 验收标准有以下几条:
3.1 甲方可以通过任何上网的计算机访问这个软件。
3.2 软件系统中不存在任何错误或系统运行错误,图片链接错误(以甲方确认的详细需求为准)。(功能符合开发需求,开发需求需要清晰界定功能)
3.3 网站程序运行正常。
第五条:合同总金额和付款方式
1、 合同价款
本合同项目款总计金额为:人民币(大写) 。
其中包含本合同网站软件系统开发费用:人民币(大写) ;
付款方式
合同款分三期付清,乙方收到相应的款项后必须向甲方提供收据。
第一期:签订合同后一天内,甲方向乙方支付的本合同项目款定金人民币(大写) 。 第二期:详细需求、美工界面确认后一天内,甲方向乙方支付本合同项目款(大写) 。 第三期:乙方软件设计完成,甲方验收网站软件合格2天内,甲方向乙方支付未结的合同项目款人民币(大写) 。乙方确认收款后,正式运行上传服务器。以上付款方式必须严格遵守,如甲方逾期付款将每天收取应付款项的1%的违约金。
第六条:技术支持与服务
1、 乙方为甲方提供相应教程,若遇到相应教程无法解决技术问题,甲方可通过电话与乙方联系获得技术支持。
2、 若甲方的网站出现故障时,甲方需提供给乙方必要的管理授权,乙方确保在获得甲方管理授权后的48小时内进行处理。
3、 如经双方确定后系统中存在的问题实属软件本身的漏洞问题,乙方有义务及时处理并解决,如甲方提供的要求属于新增需求,则由双方协商后乙方收取一定的开发费用,本合同附件需求文档中没有标明的功能即属于新增需求。
第七条:违约责任和争议解决
1、 合同一经签订,双方中的任一方不得擅自任意单方面违约,否则视为单方完全违约。
2、 在合同有效期内,因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任与义务,不视为违约。不可抗力系指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。
3、 甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用,逾期不支付的应每日向乙方支付过期所涉总金额1%的违约金。最高违约金额为本合同总金额。若延迟十个工作日以上,乙方有权终止合同,并有权以任何方式收回已交付的软件,由此造成的损失由甲方承担。
4、 乙方应保证按照合同规定的进度将系统交付验收并交付使用。若因甲方原因在合同规定的时间内没有完成工程,需按日给予甲方合同总价1%的违约金。乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用。重信誉品牌; 与您合作共赢! 高品质保证; 让您用得放心!优质售后服务; 让您用得安心! 飞鹰为您事业助跑; 助您翱翔财富天空!
5、 任何一方违反本合同,给对方造成损失的,应赔偿对方的经济损失。甲方承诺,向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方的权利;若发生侵犯第三方的权利的情况甲方承担全部责任。
6、 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。
第八条:保密条款
双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密,否则应对因此造成的损失进行赔偿。
第九条:免责条款
1. 因电信服务器部门、网络运营商检修或国家政策调整等原因造成的系统暂时停止服务原因造成服务中断的,双方互不承担责任。
2. 因自然灾害等不可抗力造成的服务器中断,双方互不承担责任。
第十条:其他
1、 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况
下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近元约定和本合同相应的精神和宗旨。
2、 “合同条款”规定的有效期满,本合同自动失效。届时双方若愿意继续合作,应重新订立合同。
3、 本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。
4、 本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。
第十一条:合同补充条款
经双方协定现补充条款如下:无
甲方: 乙方: 代表(签字): 代表(签字): 年月 年 月
软件销售服务合同范文二
甲方:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电 话: 传 真:
电子信箱:
乙方:
项目联系人:
联系方式 :
通讯地址:
电 话: 传 真:
电子信箱:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲乙双方协商一致,就甲方向乙方购买乙方的《×××××××××》达成以下条款,以求共同恪守:
一、合同概要:
甲方向乙方购买乙方的一套《××××××××××》使用权(以下简称“××”),来为甲方的 提供服务。
二、甲方的权利和责任:
1、 甲方同意向乙方购买一套“××”使用权,来为甲方的 提供服务。
2、 甲方同意不得转卖“××”的使用权;
3、 甲方同意只在本合同约定的期限内使用“×××”;如果本合同到期或者失效,甲方需要在一周内移除 “××”代码;
4、 甲方不得将购买的“××”使用权以任何的形式转让、出租和(或)赠送及其他任何形式给第三方;
三、乙方的权利和责任:
1、 乙方拥有“××”的所有版权及相关知识产权;
2、 乙方同意向甲方提供必要和合理的服务;
3、 乙方同意协助甲方安装和调试“××”;
4、 在甲方付清软件购买款项后,乙方为甲方开通“××”约定的使用功能。
四、版本和功能:
甲方向乙方购买一套“××”使用权。功能约定如下:
1、 最大同时在线的管理人员数量为 人;
2、 免费升级;
3、 使用期限:从 年 月 日 至 年 月 日;
4、 甲方在使用“××”的过程中的产生的数据在服务器上仅保留365天。
五、费用:
甲方向乙方每年以现金、转账、电汇、支票等方式支付一次一年的“××”托管使用费用,此即为本合同总金额。费用支付后乙方向甲方提供服务。具体合同金额及汇款信息见合同签订附页。
六、技术支持和售后服务定义:
1、乙方保障“××”服务器的正常工作。
2、如出现以下情况,甲方不得追究乙方的责任:
A、“××”服务器所在的机房停电或突发事故; B、“××”升级过程中导致服务中断; C、“××”服务器重新启动时或者维护时服务中断;如因以上问题导致客户8小时以上无法使用“××”(非客户自身原因),乙方将为甲方的服务期限进行顺延处理(顺延时间与本次无法使用的时间一致)
3、因软件服务中断导致软件用户自身业务的经济损失,乙方不承担任何责任。
七、保密条款
1、合同任何一方对在合作过程中所获知的对方的商业秘密等均负有保密义务,未经对方书面许可,任何一方不得将其泄露给第三方,否则应承担违约责任并赔偿损失;
2、合同终止之后,各方仍需遵守本合同之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到对方同意其解除此项义务为止。
八、法律效力:
1、变更本协议条款中的任何内容,需有双方签字的正式书面文件。
2、甲方在使用“××”使用期限期满后,本合同自行终止,到期后可以续签。
3、本合同经双方签字盖章即生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。
甲方费用总额为 ¥ 元 (大写: )。
甲方: (盖章)
法定代表人/委托代理人: (签名)
年 月 日
乙方: (盖章)
法定代表人/委托代理人: (签名)
年 月 日
软件销售服务合同范文三
甲方:______________________
乙方:______________________ 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,本着相互合作、互利互惠的原则,甲、乙双方经充分协商,订立本合同:
一、甲方向乙方购买的《________________________》软件产品及其服务项目如下: 软件名称
版本
数量
用户数
更新服务
局域网版
_______套
_______个
软件安装之日起满_______年)免费更新,
数据更新包_______发布,_______邮寄更新盘。
合计金额
小写:人民币______________元整
大写:人民币____万____千____佰____拾____元整
备 注
以后每年更新费_______万元,到期未缴费,停止更新服务,原软件正常使用。
二、乙方为甲方提供三阶段服务,其间双方义务如下: 第一阶段:系统准备阶段 甲方义务
1.确保windows服务器与局域网各电脑连通;
2.指定______至______位具备网络及软、硬件知识的专职人员协助乙方工作。
第二阶段:安装及使用指导阶段
乙方义务
1.现场安装《__________________》软件到甲方指定服务器,并进行服务器与各点机器调试,确保正常运行。
2.对甲方的相关人员进行使用指导(____-____人)
第三阶段:售后服务阶段
乙方义务
详见《____________系统_______________________》售后服务细则
三、本合同生效后,甲方应在_______个工作日内支付软件购买费用,乙方在收到甲方全款的_______周内,派技术人员到甲方所在地现场实施软件安装、调试。
四、甲方应严格遵守付款义务,逾期付款(软件购买费),按_______日支付合同总价款_______分之_______的违约金。
五、软件运行所需硬件设备及系统软件(操作系统、数据库系统等),由甲方自行提供。硬件或系统软件故障引起的技术维护工作甲方自行负责。
六、本软件仅限于甲方使用,甲方不得通过任何途径泄露给第三方;若因甲方行为侵犯乙方商业秘密、知识产权及其他相关权利的,乙方有权要求甲方承担法律责任。
七、发生不可抗力,导致甲、乙任何一方或双方未能履行合同义务的,不承担违约
责任。
八、如有争议,协商解决;协商不成的,任何一方均有权向______________人民法院起诉。
九、本协议未尽事宜,经双方协商后,以协议附件的方式予以确认。经双方签字、盖章确认的附件与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式_______份,甲、乙双方各持_______份,自甲、乙双方签章、盖章之日起生效。
甲方(盖章)__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
乙方(盖章)__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
服务销售合同 篇4
甲 方,
法定代表人,
地 址,
电 话,
传 真,
乙方,
法定代表人,
地 址,
电 话,
传 真,
甲乙双方经友好协商,以平等、自愿为原则,达成如下协议,
第一条 委任与接受
在本合同有效期内,甲方同意乙方作为本合同第二条项下产品的代理商,在第三条所规定的区域内非独家地销售有关产品。对此,乙方同意并接受。
第二条 代理销售的产品
本合同所指乙方代理销售的产品是 。
第三条 乙方的代理销售区域
本合同所指乙方的销售区域是,
第四条 乙方的义务
1、乙方应按月完成甲方要求的产品销售目标,即乙方每月的销售任务为,
2、乙方应严格遵守甲方随时给予的指令,在本合同第三条所规定的区域内按照甲方的销售策略、销售要求销售有关产品。对于某违反甲方指令或超出指令范围所进行的一切作为或不作为,由乙方自行承担责任,甲方不予负责。
3、当甲方在乙方及其供应的销售商所在地进行产品推广活动时,乙方有义务提供人员及合理的设备予以配合。
4、乙方享受甲方的代理商供货价,同时,乙方有义务控制其供应的零售商按照甲方规定的零售价格售给终端消费者。
5、乙方应在每件产品销售后二十四个小时内将产品销售信息以书面的形式反馈给甲方。
6、乙方应按照本合同第五条的规定向甲方支付产品货款。
第五条 产品结算价格及货款支付
乙方一次性从甲方领取 方在领卡之前须向甲方支付元保证金,乙方在领卡后十五天内或下次领卡前(以先到的日期为准)将款项结清。卡的结算价格为
第六条 产品服务的开通
在乙方已按照本合同的约定支付应付货款的前提条件下,在乙方将产品销售信息反馈给甲方后24个小时内,甲方为乙方已销售的产品开通服务。因乙方原因致使产品服务无法按时开通的,由乙方承担责任。因此而给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
第七条 奖励
如果乙方连续三个月完成甲方要求的销售目标,则甲方按照乙方给甲方结算金额的2%给予乙方奖励。
第八条 费用分担
除另有约定外,乙方代理销售所发生的所有费用和支出,包括但不限于某其办公处所、销售人员的费用等均由乙方承担。
第九条 产品的宣传
在代理区域内,乙方应积极地充分地进行宣传以促进产品的销售。甲方应向乙方提供一定数量的产品宣传印刷品。
第十条 违约责任
甲乙双方应全面履行本协议的约定。违反约定,给对方造成损失的,应承担违约责任。
第十一条合同的变更及终止
相关的合同样本
房地产代理合同 委托购房合同 财务代理委托合同
人事代理协议书 委托协议书 货物运输代理合同
1、经协商一致,双方可书面变更合同。
2、对于某的以下行为,甲方可随时中止或终止本合同,因此发生损失的,甲方有权要求乙方予以赔偿,
(1)乙方超越销售区域销售产品;
(2)乙方连续三个月未能完成甲方规定的销售任务;
(3)乙方违反结算规定,超过规定期限未支付有关货款;
(4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包等,导致甲方的权利可能无法得到保障时。
第十二条附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字并加盖公章之日起生效,有效期年,自年月日起至年月日止。
3、乙方收货人员确认书是本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
甲 方, 北京明恒信息技术有限公司 乙 方,
代表人, 代表人,
帐 户, 帐 户,
开户银行, 开户银行,
纳税登记号, 纳税登记号,
签约日期,年月日
签约日期,年月日
服务销售合同 篇5
甲方名称:
乙方名称:
英文名称:
协议编号:__________
经甲乙双方共同友好协商,就乙方与甲方的业务合作达成如下协议:
一、概述:
甲乙双方各自作为独立的合同一方。
甲方提供网络服务器(服务器配置应在PIII1G、512M、40G以上),从事提供域名注册、虚拟主机、企业邮箱、在线推广等服务,并提供相应的技术支持,乙方从甲方代理相应的服务提供给第三方,并支付给甲方由甲乙双方商定的代理合作费用。
甲乙双方提供相关的技术支持和客户服务。甲乙双方可与客户签订合同并保证甲乙双方利益,负责确保不违反中华人民共和国的政策、法律和法规,如果甲乙双方或甲乙双方的客户违反合约或违法,甲乙双方均有权终止服务。
二、甲方权益责任
1、甲方向乙方提供的单台服务器带宽不低于100M接入标准,机房的主干网接入带宽不低于2G接入标准,甲方需确保服务器的高速及安全的运行。
2、甲方有义务为乙方提供国际及国内域名注册服务。
3、甲方有义务支持乙方为客户提供有偿技术支持与培训,其中包括信息管理员培训,网页制作设计员培训等。
4、甲方向乙方提供完整的售后服务,各项产品的售后服务由相应产品的服务合同规定,非特殊情况下,甲方的售后服务只对乙方,不直接面向乙方的客户。
5、甲方无权监督乙方对客户的报价。
6、对于乙方与其客户之间的纠纷、争议、侵权、违约责任等,均由乙方与客户自行解决,甲方不介入乙方与其客的纠纷、争议等,也不对其客户的任何损失负责。
7、甲方应在帐户到期前及时向乙方发出帐单及催款通知。
8、甲方可参照乙方提供网络应用软件的报价运作,如果市场及多方面因素需要,可双方商议后定价。
三、乙方权益及责任
1、乙方应提交基本的合法有效证件,法人提交营业执照复印件,个人提交身份证复印件,机构或团体提交相应有效证件。
2、乙方向客户提供所代理的产品和服务,自行负责开拓市场与发展客户,在代理业务中保证向客户提供良好的服务,不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户及甲方的利益和声誉。
3、乙方可参照甲方的市场建议报价运作,如果市场及多方面因素需要,可另行定价.
4、对客户空间的内容无权以任何形式进行干预,如有纠纷可由甲方来协调。
5、乙方的虚拟主机和在线推广业务从市场价与代理报价差额,直接取得合理利润。
6、乙方应及时为所代理的产品和服务付款及续费,乙方未按时付款或未及时续费所造成的服务被停止或数据被删除损失,皆由乙方自行负责。
7、乙方应及时支付给甲方域名注册及虚拟主机的租用费用,如对所需支付费用有疑问,乙方有权向甲方提出查实要求。
8、本协议有效期内及本协议终止或者解除后,乙方承诺不向与甲方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关乙方业务、技术等一切相关信息或者资料,否则愿意承担相应的责任。
四、合作业务内容(合作价格见附件)
五、结算方式
1、乙方成为甲方代理商的最低预付金额是1000元人民币,乙方在向甲方委托首次业务之前,须将至少1000元人民币以有效方式汇到甲方的银行账号,之后发生的业务逐笔从其中扣除。
2、甲方在收到乙方款项后的两个工作日内将发票寄出给乙方,并做相应的预付款确认,以保证乙方正常的后续服务工作。该预付款供产品和服务消费使用,不可移作它用,亦不退还。
3、乙方向虚拟主机和在线推广等用户出据发票,甲方按乙方交付给甲方实际服务费向乙方出据发票。
4、如乙方在甲方的预付款余额因抵扣代理费而不足200元时,乙方应在五个工作日内补足。
六、违约责任
1、甲乙双方在业务合作范围内所提供的服务和设备必须严格按照本协议上的条例执行。如果甲乙双方一方违约,另一方有权解除协议并要求原价的双倍赔偿。
2、甲乙双方在合作业务内容及价格发生改变,双方应将提前15天通知并协商。否则在没被通知期间的业务按原制定价格和内容执行。
3、乙方按虚拟主机合作报价交付给甲方服务费后,甲方必须按照协议规定,在当日内开通此项服务。如果违约按照1天付此项业务费用5%的违约金。
4、甲方在解决乙方虚拟主机和企业邮箱(新浪邮箱除外)的问题时没有按时完成,或遭到乙方虚拟主机和企业邮箱客户投诉并造成客户损失的每次甲方要向乙方付此项业务费用5%的违约金。
七、非担保条款:
甲乙双方不担保所有任何快速或有特殊商业目地的服务,如客户有任何文件丢失,传输错误,数据丢失及时间延误的情况,甲乙双方不负任何法律责任。
因不可抗力或者其他意外事件,使得本服务条款的履行不可能、不必要或者无意义的,遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。
不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件,包括自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、电信网络问题、黑客的非法攻击等等。
八、协议终止
本协在下述情形下解除,提出解除协议的一方应提前一个月以书面形式通知另一方:
1、双方协商一致解除本合同。
2、本合同期限届满,双方未续签的。
3、由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行或继续履行没有必要,双方均可要求解除。
4、一方明确表示其将不履行义务或以行动表示其将不履行义务,另一方可以解除合同。
5、因本协议一方经营情况发生重大困难、濒临破产进入法定整顿期或者被清算,任一方可以解除本协议
6、订立本协议所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本协议应变更相关内容;订立本议所依据的客观情况发生重大变化,致使本议无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更或者终止协议的履行。
7、一方未履行或违反依据本合所应承担的义务,经另一方给予一定期限仍不履行义务或不予采取补救措施,致使另一方依据本合同的预期利益无法实现或合同继续履行没有必要,另一方有权解除合同。合同解除后,双方依据本合同的权利义务终止,但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除因不可抗力或意外事件致使同解除的情形外,引起合同解除事由的一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失。
九、有关本协议及有效期
本协议有效期为二年,自20__日至20__日。
本协议代表双方的共同利益,一切疑难纠纷以本协议为主,本协议高于其它相违的书面或口头协议。本协议一式两份,甲乙双方各持一份,经签字、盖章后生效,两份协议具同等效力。
除非双方另有明确规定,本合同传真件有效。
网络销售代理合同样本二合同编号:
卖方:
买方:
为保护买卖双方的合法权益,买卖双方根据的有关规定,经友好协商,一致同意签订本合同,共同遵守。
一、货物的名称、数量及价格:见附件
二、质量要求和技术标准:
参照ibm公司的相关产品技术标准
三、接货单位(人):
卖方指定本合同项下的货物的接货单位为:
地址:
四、联系人:传真:联系电话:
五、交货的时间及地点、方式及相关费用的承担:
1、交货时间:
2、交货地点:
3、运输费用:由方承担
六、合同总金额:rmb:
合同总金额为人民币:
七、付款方式和付款期限
交货当日内,买方向卖方支付全部合同金额即:rmb:
八、货物的验收;
自产品交货后三日内,买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准,对产品的质量进行验收。验收不合格的,应即向卖方提出书面异议,并在提出书面异议后三日内向卖方提供有关技术部门的检测报告。卖方应在接到异议及检测报告后及时进行修理或更换,直至验收合格。在产品交付后三日内,卖方未收到异议或虽收到异议但未在指定期限内收到检测报告的,视为产品通过验收。
九、接收与异议:
如买方指定由接货单位(人)接收货物,则买方同意对接货单位提出的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。
采用送货上门和自提方式交货的,在交付产品时,接货单位(人)应对产品品牌、规格型号、数量是否符合合同规定进行检查;对于符合合同规定的,接货单位(人)应当签收。对于不符合合同规定的产品,买方可以拒收,并书面说明拒收的理由。对于以送货上门方式交货,买方依照约定拒收的产品,需要由买方保管的,买方应负责保管。
采用代办托运方式交货的,买方对产品、规格型号、数量有异议的,应自产品运到之日起日内,以书面形式向卖方提出。
买方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
上述拒收或异议属于卖方责任的,由卖方负责更换或补齐。
十、合同的生效和变更:
本合同自双方签字盖章时生效,在合同执行期内,买卖双方均不得随意变更或解除合同,如一方确需变更合同,需经另一方书面同意,并就变更事项达成一致意见,方可变更。如若双方就变更事项不能达成一致意见,提议变更方仍应依本合同约定,继续履行,否则视为违约。
十三、争议的解决;
在执行本合同过程中,双方如若发生争议,应先协商解决,协商不成时,任意一方均可向卖方所在地人民法院提起诉讼。
十四、其他:
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失,应当在明确责任后十日内支付给对方,否则按逾期付款处理。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
卖方:买方:
授权代表:授权代表:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
地址:地址:
年月日年月日
服务销售合同 篇6
甲方:______________________
乙方:______________________依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,本着相互合作、互利互惠的原则,甲、乙双方经充分协商,订立本合同:
一、甲方向乙方购买的《________________________》软件产品及其服务项目如下:
二、乙方为甲方提供三阶段服务,其间双方义务如下:
三、本合同生效后,甲方应在_______个工作日内支付软件购买费用,乙方在收到甲方全款的_______周内,派技术人员到甲方所在地现场实施软件安装、调试。
四、甲方应严格遵守付款义务,逾期付款(软件购买费),按_______日支付合同总价款_______分之_______的违约金。
五、软件运行所需硬件设备及系统软件(操作系统、数据库系统等),由甲方自行提供。硬件或系统软件故障引起的技术维护工作甲方自行负责。
六、本软件仅限于甲方使用,甲方不得通过任何途径泄露给第三方;若因甲方行为侵犯乙方商业秘密、知识产权及其他相关权利的,乙方有权要求甲方承担法律责任。
七、发生不可抗力,导致甲、乙任何一方或双方未能履行合同义务的,不承担违约责任。
八、如有争议,协商解决;协商不成的,任何一方均有权向______________人民法院起诉。
九、本协议未尽事宜,经双方协商后,以协议附件的方式予以确认。经双方签字、盖章确认的附件与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式_______份,甲、乙双方各持_______份,自甲、乙双方签章、盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
乙方(盖章):__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
《___________软件》售后服务细则
欢迎您成为___________系统软件用户,承蒙使用,谨致谢意。
1.根据___________________公司向最终用户所提供的软件种类及应用范围,以及最终用户的需求,向最终用户提供全方位、有效、及时的技术支持和服务。
2.___________________公司负责指导和实施向最终用户所提供的软件产品现场安装、调试及开通。
3.___________________公司提供远程软件更新、调试、诊断服务,同时将采用电话、传真、INTERNET等灵活、多样的通信手段,提供______小时的响应服务,保证在任何时候用户都能及时找到服务支持小组的工程师。
4.建立最终用户技术支持档案,主动征询服务请求,定期跟踪服务
。
5.___________________公司对其所提供的软件产品提供______年的免费技术支持。
6.___________________________公司用户享有在免费服务期内享受免费升级服务。
7.免费服务期的计算:自___________公司为用户提供软件注册码之日起______年。
8.______年期满后,_____________________________________公司提供有偿服务。
9.___________________公司服务电话:___________;传真:___________;客服E-mail:___________;在线客服QQ:___________;公司网站:______________________。
10.本服务细则最终解释权属于___________________公司。
服务销售合同 篇7
需方,_____________
合同编号,_____________
供方,___________
签定地点,____________
一、产品名称、商标、规格、 单价、备注;
_____________________
二、质量要求、技术标准,所供产品符合相关国家标准及行业标准;
三、交货地点方式, 需方仓库
四、运输方式及费用,
五、验收标准、方法、及提出异议期限, 交货时需方对产品外观完好性、规格、厚度及数量进行验收;物理性能需方需抽检,由相关质监部门确定(费用由提出抽检方支付)。
六、货款结算方式,
七、违约责任, 由违约方承担因违约造成的损失;有约定的按约定执行;
八、解决合同的方式, 依据民法典可到南宁市江南区人民法院起诉;
九、合同终止: 双方结算完毕货款两清为止;或双方协议解除合同或因法定事由单方解除合同;
十、其他约定,
1、供方提供“__ 标准的检验报告”作为合同附件;
2、供方保证对需方的产品供应,如因供方供货不及时造成需方停工待料由供方负责承担;
3、所供产品如果出现质量问题(如施工施工过程中出现质量问题,必须由供方技术人员勘查原始现场确定),供方须在接到需方投诉的4日内做出解释答复;如需换货应及时安排无偿换货,换货的运费由供方承担;供方运输途中出现破损由供方承担(卸车前确认);
4、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。经签字盖章后生效。
需 方 ____________________供 方 ______________________
公司名称,__________________ 公司名称,______________
单位地址,__________________单位地址,_____________________
法人代表,__________________ 法人代表,_____________
代 理 人,__________________ 代 理 人,___________________
电 话,__________________ 电 话,________________
账 号________________
开户行,______________
签约时间,_____________ 签约时间,_______________
服务销售合同 篇8
甲方:______________________
乙方:______________________
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,本着相互合作、互利互惠的原则,甲、乙双方经充分协商,订立本合同:
一、甲方向乙方购买的《________________________》软件产品及其服务项目如下:
二、乙方为甲方提供三阶段服务,其间双方义务如下:
三、本合同生效后,甲方应在_______个工作日内支付软件购买费用,乙方在收到甲方全款的_______周内,派技术人员到甲方所在地现场实施软件安装、调试。
四、甲方应严格遵守付款义务,逾期付款(软件购买费),按_______日支付合同总价款_______分之_______的违约金。
五、软件运行所需硬件设备及系统软件(操作系统、数据库系统等),由甲方自行提供。硬件或系统软件故障引起的技术维护工作甲方自行负责。
六、本软件仅限于甲方使用,甲方不得通过任何途径泄露给第三方;若因甲方行为侵犯乙方商业秘密、知识产权及其他相关权利的,乙方有权要求甲方承担法律责任。
七、发生不可抗力,导致甲、乙任何一方或双方未能履行合同义务的,不承担违约责任。
八、如有争议,协商解决;协商不成的,任何一方均有权向______________人民法院起诉。
九、本协议未尽事宜,经双方协商后,以协议附件的方式予以确认。经双方签字、盖章确认的附件与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式_______份,甲、乙双方各持_______份,自甲、乙双方签章、盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
乙方(盖章):__________________
通讯地址:______________________
开户行:________________________
开户帐号:______________________[读书笔记吧 DSBJ1.coM]
电话:__________________________
传真:__________________________
____________年______月________日
服务销售合同 篇9
甲方:
销售电话:
服务电话:
地址:
乙方:
电话:
地址:
一、协议价格 软件销售及服务协议
经双方友好协商,甲方承担乙方所购买软件系列技术维护工作;
购买版本为: ;
购买价格为: 元;
二、交货方式、时间:
2.1交货方式: 甲方送货上门
2.2交货时间: 按合同规定时间, 年月
三、验收:
3.2产品于送达之时由乙方进行验收并确认。
3.2产品符合出厂规范并与合同条款相符。
四、付款方式和期限:
银行汇票、支票或电汇。
调试、连接使用无误后,付清货款。
五、协议有效期限
5.1协议有效期限自 年月日 至年
六、甲方责任:
6.1甲方保证提供的产品系全新产品,完全符合本合同第一条款的要求。
6.2甲方保证提供的产品为原生产厂商认证的产品。其含义为:产品为原生产厂商认可,许可证合法且能在厂商注册。
6.3甲方承诺在双方议定之日起将合同内所有产品交至乙方。
七、乙方责任:
7.1乙方在合同签定日后,按合同规定期限付清货款。
7.2乙方应根据软件内附说明,及时填写最终用户信息,以便完成软件的注册。
7.3软件使用过程中出现问题,积极配合甲方解决。
八、违约责任:
8.1甲方延迟交货或未履行本合同的服务条款,除人力不可抗拒事故外,每延迟一周甲方须向乙方缴付未交货物总值的2%违约金。
8.2乙方未按合同规定付款,乙方须在全部付清合同价款之后,每延迟一周向甲方缴付合同总额2%的违约金。
九、售后服务:
其他软件故障、操作失误等造成的数据丢失、利润或营业额损失或费用增加,以及因无法使用软件或因软件被盗、遗失、毁损、误用所造成的损失不负责任;
培训,及后期软件销售一年内售后服务的费用。本软件在使用过程中如出现故障,甲方需在48小时内提供免费服务,若在48小时内甲方不能及时提供服务的,乙方有权要求甲方按本合同金额全额退还本软件货款;
9.3甲方负责乙方合同生效后的上门安装培训,及购买软件一年内的免费售后服务;
9.4服务期满后,是否要求继续服务,由乙方自行决定。服务费收取方式:一次性服务收取:200元。
十、解决合同纠纷方式:
10.1双方如对本合同和本合同履行中发生争论,可本着友好协商的原则协商解决。
10.2若协商不成,可同成都市仲裁委员会仲裁解决。仲裁结论对双方均有约束力。
十 一、 其他:
11.1本合同未尽事宜,双方可协商签定补充协议。
11.2本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
服务销售合同 篇10
甲方:______________________
乙方:______________________
依照法律法规之规定,甲、乙方双方本着平等互利的原则,经充分友好协商,甲、乙双方就代理销售______________有关事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守。
一、乙方应具备的条件
1.地市级、县级个体、私有业者和个人。
2.具经营销售和销售工作经验。
3.具备成熟的办公场所。
4.具备电脑的操作经验和业务能力。
5.积极支持我公司开展业务。
二、乙方的具体工作
1.提供便利的营销平台。
2.每日能提供有效和真实的销售报表。
3.正常的报表制度,每日十六点之前。
4.乙方有配合甲方工作的义务,乙方要按照甲方约定价格进行销售,低于甲方要求的价格进行销售,将视情况取消代理资格。
三、甲方对乙方销售年度的奖励制度 按照乙方年度销售额,可按下面三种情况获得奖励:
1.年销售额不大于_________时,享受年销售额的_________%。
2.年销售额界于_________------_________时,享受年销售额的_______%。
3.年销售额大于_________元时,享受年销售额的_________%。
四、乙方的利益分配必须具备的条件:
1.不得违反甲方的销售价格底线制度。
2.不得违反甲方规定的区域限制制度。
3.积极配合甲方的工作。
4.乙方必须完成整个销售年度; 例如_________年______月______日--_________年______月______日,领取相应返利。
5.乙方不得同时代理同类产品 注:以上行为如有违反,甲方不能保证乙方的利益。
五、乙方的代理期限:________________________________________(一般一年)
六、乙方的销售区域界定
乙方的销售区域的界定,以本合同为准,超越范围,取消应得利益,取消代理权。
七、代理费用:甲方向乙方提供__________,乙方需向甲方交代理押金__________元人民币,若代理期限已满,没有续签协议;双方解除代理合同,清算之后,合约终止。
八、具体产品的代理价格见附件。
九、本合同一式两份,双方各持一份,签字盖章后生效。
其他未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表:_____________
日期:__________________
乙方代表:______________
日期:_________________
服务销售合同 篇11
甲方:_______________________
乙方:_______________________
由甲方向乙方订购软件_________系统,_________套,合同总金额人民币_________元经双方友好协商签订合同如下:
一、双方的权利义务
1、甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给第三方使用,且不能解剖、汇编与反汇编,否则乙方将追究甲方法律责任。
2、服务和升级:
(1)一年内免费升级服务(从软件安装日起,但甲方需承担差旅费的_________%,按次数计算)。
(2)服务响应时,外省客户5天内。
(3)软件安装后、乙方有义务对甲方操作员进行集中培训,电话、E-mail指导。
(4)乙方软件是通用软件,甲方需要改动并进行二次开发,工作量过大需另订协议,作为合同的附件,另收开发费用。
二、服务期满后的收费标准
1、升级时收取服务工本费。
2、服务费每年按合同总金额_________%收取。乙方则通过良好服务体系,保证软件质量确保甲方正常运行,服务方式同上述服务与升级的(2)、(3)款。
三、验收标准
乙方软件能使甲方正常运转即为合格。
四、结算方式
1、甲乙双方确定后当日预付定金_________%(人民币_________元整)。
2、甲方软件安装当日,甲方付给乙方_________%(人民币_________元整)。
五、其它
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方提供技术资料必须经双方签字或加盖公章。
2、本合同未尽事宜,由双方协商。
3、本合同经双方加盖公章及负责人签字后方能生效,具有法律效力。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
地址:_________________
电话:_________________
_________年____月____日
签订地点:_____________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
地址:_________________
电话:_________________
_________年____月____日
签订地点:_____________
服务销售合同 篇12
合同编号:[XXXX]
甲方(销售方):[甲方全称、地址、联系人、电话]
乙方(购买方):[乙方全称、地址、联系人、电话]
鉴于甲方作为电动车销售服务提供商,在销售方面具备专业技术和经验;乙方希望购买电动车,并愿意接受甲方提供的售后服务,双方经协商同意签订本合同,并共同遵守以下条款与条件。
第一条 产品描述
1.1 产品名称和型号:[电动车品牌、型号]
1.2 产品颜色:[电动车颜色]
1.3 基本配置:[电动车配置,如车轮尺寸、电池类型、续航里程等]
1.4 产品价格:[电动车销售价格]
第二条 交付及验收
2.1 甲方应在本合同声明的交付日期内,将电动车送至乙方指定的地址。乙方应按照约定的交付日期及时接收电动车。
2.2 乙方在接收电动车时应仔细检查产品的外观和性能是否符合合同约定。如发现任何不符合合同约定的情况,乙方有权拒绝接收,并要求甲方进行相应处理。
第三条 付款方式
3.1 乙方应在签订本合同后的[XX]天内,支付[产品价格]作为预付款给甲方。乙方需在交付电动车前支付剩余金额。
3.2 甲方应向乙方提供正式的发票以及其他必要的财务文件。
第四条 售后服务
4.1 甲方将负责提供电动车销售后的服务,包括但不限于维修、保养、更换零部件等。甲方承诺提供优质、高效的售后服务,以确保乙方的电动车能够正常运行。
4.2 甲方应根据乙方的要求提供相关的技术指导和咨询服务。
第五条 保修期限
5.1 电动车整车质保期为[XX]年,电动车电池质保期为[XX]年。质保期自乙方接收电动车之日起计算。
5.2 电动车在质保期内如出现非人为损坏,乙方可享受免费维修或更换零部件的服务。若因人为损坏或其他无关原因导致电动车无法正常运行,甲方将根据相关服务价格表收取维修费用。
第六条 违约责任
6.1 若任何一方违反了本合同的任何条款,守约方有权以书面形式提出通知并要求违约方在[XX]天内改正违约行为。
6.2 如果一方未能在通知期限内改正违约行为,守约方有权解除本合同,并可要求违约方承担因此产生的一切费用和损失。
第七条 争议解决
7.1 本合同的有效性、履行和解释均适用于中华人民共和国的相关法律。
7.2 甲方和乙方应尽量友好协商解决因合同履行而产生的争议。协商不成的,任何一方可以向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章后生效,有效期为合同约定的交付日期起至质保期满之日止。
8.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同法律效力。
甲方(销售方)签章:
年 月 日
乙方(购买方)签章:
年 月 日
服务销售合同 篇13
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方经协商就房屋销售达成如下条款:
1.甲方自愿将位于济南区路小区1号楼单元房(建筑面积平方米、储藏室平方米、产权证号)内的房产出售给乙方。 同时将与所售房地产相关的土地使用权出售给乙方(附房地产权属证书复印件及位置图)。
2.双方同意上述房地产及附属建筑的总价为人民币大写;也就是人民币的数字。
3.乙方应在签订本合同时支付定金,即以数字支付。
4.乙方应自支付首付款之日起个月内向甲方支付首付款(从首付款中扣除),除首付款外的款项通过银行住房抵押交付(相关期限和程序按乙方所在地抵押银行的规定办理)。
5.甲方保证该房屋合法,权属清晰,具有合法的土地使用权(已支付土地出让金)。
6.办理房产证手续所产生的相关税费由当事人承担。
7.乙方支付首付款后,甲方应积极配合乙方办理相关产权过户手续。该房屋以乙方名义转让时,乙方应向甲方付清剩余房款。甲方应在期限前将该房屋交付给乙方。当时,房地产应该没有任何担保,抵押或缺陷,不应该出租或使用。没有过期的账单,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、上网费、有线电视费等。
8.本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向另一方支付人民币元的违约金;一方未按规定交付房产或支付房价款的,每逾期一天,应向另一方支付50元罚款,逾期30日视为违约;因政府和银行规定本合同涉及的房地产不能客观转让或银行不能办理抵押而终止本合同的,不适用本条款。
9.房屋交付后,甲方不得损坏房屋的结构、地板、墙壁及不适宜移动的物品。甲方转让1台(型号:)、2台(型号:)、2台(型号:)、热水器(型号:)、浴室加热器(型号:)、饮水机(型号:)、2台(型号:)、音响系统(型号:)、衣物冷却器、室内灯具、前后门窗窗帘、电脑桌、厨房和卫生间设施等。给乙方(包含在房价中)。
10.本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。
11.附加条款:
甲方(卖方):(打印)身份证号码: 地址:电话:年 月 日、
乙方(买方):(打印)身份证号码: 地址:电话:年 月 日
服务销售合同 篇14
甲方:
联系电话:
联系地址:
乙方:广西南宁中讯互联软件有限公司
联系电话:0771-6102499/6103499
联系地址:广西南宁市民生路131号绿都商厦1309室/1418室
鉴于甲方业务发展需要,委托乙方进行网站、软件开发与设计,帮助甲方树立企业形象,扩大宣传,拓宽销售渠道,为明确双方权利与责任,根据《中华人民共和国合同法》,经双方协商,签订次合同,以期双方共同遵守。
甲方在此委托乙方进行 软件的开发,为明确双方责任,经友好协商,双方达成以下合同条款:
第一条:项目的内容、价款、开发进度、交付方式由“合同条款”载明。
第二条:合同履行期限按照“合同条款”的工作进度决定,经双方协商一致,可以延长该期限。
第三条:双方的基本权利和基本义务
1、 甲方的权利和义务
法规,并符合社会公共利益。
1.2 如因甲方抢注其他公司域名而引起的法律纠纷,一切法律和经济责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任,域名的处理事宜将根据国内外相关法律条款执行。
挑衅的文本或垃圾邮件,若因此造成损失和责任,由甲方自行承担。
图片清晰,文字材料应为电子文档(以下简称原始材料)。甲方送交乙方的原始材料应符合国家法律、法规,不得损害他人的合法权益,以上述原因导致网站软件发布后发生的纠纷,由甲方负责。
1.5 甲方需对网站内容提出具体要求,若在所规定的时间甲方未能及时确认开发设计的内容,所造成的项目进度延误,由甲方自行承担。
协调。
1.7 甲方在看到“首页界面效果图”后的一个工作日完成确认工作,否则由此引起的延长乙方网站建设周期而造成的损失由甲方负责。
1.8 甲方应从合同签订之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的费用,如甲方在没有合理的理由情况下,延误或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方暂停项目开发或终止合同的履行。
1.9 甲方在使用过程中对网站软件系统和页面等内容进行任何技术上的修改,乙方应积极配合修改。(合同规定的维护期和范围内免费,超过合同期限可协商支付乙方维护费用)
1.10 甲方在验收软件合格后,对市场进行拓展和宣传,必须遵守国家的相关法律开展业务,如进行非法运营,非法集资等触犯国家有关法律法规的一切活动,均与乙方无关,乙方不承担任何法律责任。
2、 乙方的权利和义务
协调。
2.2 乙方应严格按照双方确定的设计需求,按时完成网站软件开发工作,并及时如实向甲方汇报工程进度,乙方应在网站开发过程中提供给甲方必要的行业知识指导。(具体开发设计的项目需求见附录)
2.3 在方案实施过程中。甲方提出修改意见,双方友好协商解决后,对内容进行修改,并签订合同补充条款。
图片资料保密,不得提供给第三方使用,并及时归还甲方提供的原始材料。
声誉等的`行为。重信誉品牌; 与您合作共赢! 高品质保证; 让您用得放心!优质售后服务; 让您用得安心! 飞鹰为您事业助跑; 助您翱翔财富天空!
2.6 乙方必须为甲方严守商业机密,不得将该项目设计和数据转用于第三方。
2.7 乙方必须为甲方免费提供一年的软件技术咨询和服务。
黑客攻击服务器、或其他不可抗力因素(自然灾害、战争等)等导致软件网站不能运行,甲方不提供服务器方面的相关技术支持。
问题修复等,直至软件正常运行。
2.10 乙方不得参与甲方的运营,不为甲方提供运营技术服务和运营技术支持。
程序、文件源码的版权属于乙方。
第四条:项目完成于验收发布
美工界面所需时间及测试时间)。
2、 乙方开发完成甲方网站软件,并将网站所有内容上传至测试服务器后,应通知甲方上网验收。甲方应在收到通知后的三个工作日内完成验收。若验收过程中发现不符合项目需求中的要求,可在验收期提出,否则视为验收合格。
3、 验收标准有以下几条:
3.1 甲方可以通过任何上网的计算机访问这个软件。
3.2 软件系统中不存在任何错误或系统运行错误,图片链接错误(以甲方确认的详细需求为准)。(功能符合开发需求,开发需求需要清晰界定功能)
3.3 网站程序运行正常。
第五条:合同总金额和付款方式
1、 合同价款
本合同项目款总计金额为:人民币(大写) 。
其中包含本合同网站软件系统开发费用:人民币(大写) ;
付款方式
合同款分三期付清,乙方收到相应的款项后必须向甲方提供收据。
第一期:签订合同后一天内,甲方向乙方支付的本合同项目款定金人民币(大写) 。 第二期:详细需求、美工界面确认后一天内,甲方向乙方支付本合同项目款(大写) 。 第三期:乙方软件设计完成,甲方验收网站软件合格2天内,甲方向乙方支付未结的合同项目款人民币(大写) 。乙方确认收款后,正式运行上传服务器。以上付款方式必须严格遵守,如甲方逾期付款将每天收取应付款项的1%的违约金。
第六条:技术支持与服务
1、 乙方为甲方提供相应教程,若遇到相应教程无法解决技术问题,甲方可通过电话与乙方联系获得技术支持。
2、 若甲方的网站出现故障时,甲方需提供给乙方必要的管理授权,乙方确保在获得甲方管理授权后的48小时内进行处理。
3、 如经双方确定后系统中存在的问题实属软件本身的漏洞问题,乙方有义务及时处理并解决,如甲方提供的要求属于新增需求,则由双方协商后乙方收取一定的开发费用,本合同附件需求文档中没有标明的功能即属于新增需求。
第七条:违约责任和争议解决
1、 合同一经签订,双方中的任一方不得擅自任意单方面违约,否则视为单方完全违约。
火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。
3、 甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用,逾期不支付的应每日向乙方支付过期所涉总金额1%的违约金。最高违约金额为本合同总金额。若延迟十个工作日以上,乙方有权终止合同,并有权以任何方式收回已交付的软件,由此造成的损失由甲方承担。
4、 乙方应保证按照合同规定的进度将系统交付验收并交付使用。若因甲方原因在合同规定的时间内没有完成工程,需按日给予甲方合同总价1%的违约金。乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用。重信誉品牌; 与您合作共赢! 高品质保证; 让您用得放心!优质售后服务; 让您用得安心! 飞鹰为您事业助跑; 助您翱翔财富天空!
资料等不会侵犯任何第三方的权利;若发生侵犯第三方的权利的情况甲方承担全部责任。
解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,双方同意向仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。
第八条:保密条款
双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密,否则应对因此造成的损失进行赔偿。
第九条:免责条款
网络运营商检修或国家政策调整等原因造成的系统暂时停止服务原因造成服务中断的,双方互不承担责任。
2. 因自然灾害等不可抗力造成的服务器中断,双方互不承担责任。
第十条:其他
1、 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况
下,双方将以有效的约定替换该约定,且该有效约定应尽可能接近元约定和本合同相应的精神和宗旨。
2、 “合同条款”规定的有效期满,本合同自动失效。届时双方若愿意继续合作,应重新订立合同。
3、 本合同经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。
4、 本合同一式两份,双方当事人各执一份,具有同等法律效力。
第十一条:合同补充条款
经双方协定现补充条款如下:无
jym1.cOm品读分享
简单服务合同(集锦十四篇)
在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的服务合同范本简单版(通用14篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
简单服务合同 篇1
合同类别:_________
合同编号:_________
委托方(甲方):_________
服务方(乙方):_________
中介方:_________
合同登记机关:_________
签订日期:_________年_________月_________日
一、项目名称:
_________。
二、有效期限:
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
三、服务的内容、方式和要求:
_________。
四、委托方应提供的工作条件和协作事项:
_________。
五、履行合同的期限、地点和方式:
_________。
六、验收标准和方法:
_________。
七、报酬及支付方式:
_________。
八、违约责任:
_________。
九、争议的'解决办法:
_________。
十、本合同一式_________份。其中委托方_________份,服务方_________份,中介方_________份,鉴证单位_________份,公证单位_________份,承接方所在地技术市场管理机构_________份(其中1份报_________技术市场管理办公室)。
甲方:
乙方:
日期:
简单服务合同 篇2
甲方(发包方):
法定代表人:
乙方(服务方):
法定代表人:
就乙方承包甲方项目事宜,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》,经双方协商同意签订本合同并共同遵照执行。
一、项目目的
项目目的:满足甲方的生产经营需求。
二、承包范围
三、承包期间
自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、承包费用
1.费用标准为:人民币 元/月。
2.费用支付方式:所有费用均为按月支付,每月15日之前支付上月费用。
3.支付款项前,乙方应向甲方提供足额的正规发票。
4.下列情况下,甲方应另外向乙方额外支付费用:
(1)经甲方同意报销的费用;
(2)因甲方要求需要乙方人员加班而额外支出的人工成本(包括乙方需要支出的加班费等);
(3)其它: 。
五、服务要求
1.乙方同意:为提高服务质量,甲方有权对乙方履行本合同的情况进行考核。
2.工作沟通要求:甲方向乙方提出的工作要求或整改要求,乙 方必须在24小时提供解决方案;对于紧急的要求,必须立即作出反馈。
3.乙方的服务应尽量满足项目目的。
4.为满足本项目目的,甲方在履行过程中提出的要求且乙方能够达到的,乙方应予执行。
5.除双方约定的以外,乙方的服务同时应满足法律法规要求,满足行业操作规范,达到该领域专业企业的水准。
6.双方约定或乙方承诺的其它要求。
六、甲方权利义务
1.甲方有权随时对乙方的服务场所、工作设备、工作台账、日志及其它与乙方履行合同相关的材料等进行检查,并复制相关材料。但不得影响乙方的正常管理与经营。
2.甲方有权要求乙方按照适当的方式维护、保养、操作甲方或客户提供的设备、工作场所,如甲方提出要求,乙方应予改正。
3.甲方应按照本合同约定向乙方支付费用。
4.本合同约定的其它权利与义务。
七、乙方权利义务
1.乙方有权利自行安排人员、班次、工作时间,自行负责人员的招聘、入职、薪资、离职事宜,自行对员工进行管理、发布相关管理制度。
2.乙方应按专业服务企业的水准对员工进行管理、培训。
3.乙方应与其员工签署劳动合同,依法缴纳社会保险,对员工承担用人单位的全部法定责任。
4.乙方人员如需要进入甲方工作场所作业,必须按照要求统一穿戴工作制服及劳动保护用品,严格执行安全作业规程,不得携带或帮助无关人员进入工作场所。
5.本合同约定的其它权利与义务。
八、解除与终止
1.如出现下列情形之一,甲方有权解除本合同:
(1)乙方拒绝甲方的工作指示时;
(2)乙方有违反双方约定的情形,经甲方指出后在五个工作日内仍未改正时。
2.如出现下列情形之一,乙方有权解除本合同:
(1)甲方逾期付款,超过10个工作日时;
(2)甲方有违反双方约定的情形,经乙方指出后在五个工作日内仍未改正时。
3.下列情形下,本合同可解除或终止:
(1)双方协商一致时;
(2)任何一方进入破产整顿,或有重大的生产经营的困难时。
4.解除或终止前相关费用应折算支付;双方如有其它约定,按其它约定处理。
九、管辖条款
与本合同相关之争议,双方应协商解决;不能协商解决的,应提交 仲裁委员会解决。
十、其它
1.双方确认不建立劳务派遣或类似关系。
2.本协议一式两份,经双方签署后生效。
3.本协议签订于: 年 月 日。
甲方(签章):
联系人:
联系方式:
地址:
乙方(签章):
联系人:
联系方式:
地址:
简单服务合同 篇3
甲方:_______
乙方:_______
根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规的规定,经甲乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。
一、劳动合同期限(选择下列其中一项)
本合同为固定期限劳动合同,合同期从______年______月______日起至______年______月______日止;其中试用期为从______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容和工作地点
1、乙方同意根据甲方工作需要,从事____________工作。
2、乙方的工作地点为:
三、工作时间和休息休假
1、甲方实行固定作工时间(按各部门排班时间上班),甲方保障乙方每月享受固定的休息时间。
2、甲方经营范围属于服务行业,员工工作及休息时间安排难与国家公休日及法定假日同步,薪酬中的加班工资以固定形式发放,不再重复计算。
四、劳动报酬
1、甲方每月(15日)以货币或转账形式支付乙方工资,每月基本工资为____________元。
2、乙方在试用期期间的月工资为____________元。
3、甲乙双方对工资的'其他约定:合同期内,如甲方为乙方增加基本工资,不再另行签订劳动合同,以工资单(底薪一项)为准。为方便甲方财务计算加班工资,甲方每月以“加班工资(1)”的形式固定支付给乙方加工资,以浮动形式的“加班工资(2)、(3)”做为增补,详见《薪酬管理制度》,乙方签约即视为确认。
五、社会保险及福利
1、甲乙双方依法参加社会保险,缴纳社会保险费。甲方在嘉兴为乙方办理有关社会保险手续,乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。
2、乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按有关规定执行。
3、乙方患职业病或因工负伤的待遇按有关规定执行。
4、甲方可根据其实际情况为乙方提供其他保险和福利待遇。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1、甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
2、甲方建立、健全职业病防治责任制度,制定并落实职业病防范措施。对工作过程中可能产生的职业病危害及其后果等,甲方应向乙方如实告知,不得隐瞒或者欺骗。
3、甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全卫生的规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
七、规章制度
1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。
八、劳动合同变更、解除和终止
1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规规定执行。甲乙双方就劳动合同变更、解除另有约定的,在本合同书第九项中约定。
2、本合同解除或者终止时,甲方为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移等手续。
3、乙方按照双方约定,及时办理工作交接等有关手续。
4、甲方应当支付经济补偿的,在乙方办结工作交接等有关手续时支付。
九、当事人约定的其他事项经协商一致,甲乙双方约定以下内容:
十、劳动争议处理及其他
1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决,协商不成或不愿协商的,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙任何一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉。
2、本合同条款与法律法规相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按相关规定执行。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_______
乙方(签字或盖章):____
法定代表人(主要负责人):______
或委托代理人(签字或盖章):_______
签字日期:______________年______月______日
签字日期:______________年______月______日
简单服务合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方本着与乙方互惠互利的原则。从签订本合同日期开始甲方按以下方式为乙方服务。包括从日本juno公司购买的设备,以及超过保修期的设备。
一、巡回售后服务内容:
巡回服务次数:一年两次,第一次3—4月,第二次9—10月。
对检测超过标准误差的设备进行校准工作。
对本公司全部设备的检修。
软件的免费升级。
二、日常服务
对日常损坏的部件及板子免收人工费
免费修理一切损坏的板子,客户把要修的板子邮寄到上海,根据情况甲方修好后会把板子再邮寄给乙方。往返邮寄费用由乙方承担并且收取实际更换材料费。
只收取维修过程中实际损坏的材料费,按实际费用收取,价格单在甲方网站上已经公开。
甲方提供代用板卡,待维修好后,代用板卡收回。往返邮费有乙方承担。甲方提供修理报告。
如果要求上门服务的,乙方需要支付实际交通费、住宿费200元/天/人、出差津贴100元/天/人;以及维修器件费用。对ab—1000做免费的校准。
三、收费标准:
一般客户1—25台100元/台/月
普通vip客户26—50台以内90元/台/月。
银vip客户51台—100台以内80元/台/月。
金vip客户101台以上的70元/台/月。
四、收取服务费时间:
每年2次,3月份一次,9月份一次
五、乙方提供给甲方本公司设备的全部序列号,并按时缴纳服务费。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
简单服务合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供____市外卖送餐服务及相关费用结算事宜,达成如下协议:
一、送餐期限:
自________年____月____日至________年____月____日止。
二、送餐标准:
乙方提供甲方早餐、中餐、晚餐、宵夜的配送工作,
三、双方的权利和义务
1、乙方有义务筛选反馈实际的送餐问题,以便双方及时改善操作,以提供更好的服务给消费者。
2、乙方应积极配合甲方实施有关的送餐调配。
3、若乙方发生因不可预见的情形(如发生交通事故、汽车故障、天灾等)而不能送餐时,须及时向甲方说明情况。
4、如果出现配送过程的损失(如餐盒破损等),以及因配送时间而引起客户投诉的,乙方需承担相应的费用。
5、乙方若替甲方代收货款,最迟应当天将货款返还甲方。
6、甲方每天在相应时间内通知乙方到何处调配送餐,确保供应量充足、及时。甲方送餐时间、地点、形式如有变动,应以电话形式及时通知乙方。
7、甲方交给乙方的餐具与食品必须附合食品相关法律法规、食品安全卫生标若因甲方食品卫生安全问题所造成的一切问题由甲方承当。
8、乙方不得向消费者收取合同规定以外的任何费用。
9、协议期间甲方不得授权其它团体或个人(自身员工除外)进行送餐业务。
10、在协议执行期间,任何一方如提出修改或终止本协议,应提前____日以书面形式通知对方。协议的提前终止,不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。乙方确定甲方停止操作后,在15天内甲方须与乙方清理所有账务。如甲方拖欠乙方配送费用,自停止配送业务之日起,每日按乙方提供的欠款数额收取甲方千分之三的滞纳金。
1
1、甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。
1
2、如本协议到期,双方均无提出异议,则协议有效期自动顺延,以________年内为期。
四、收款与结算方式:
1:白天一公里以内向消费者收取6元服务费,范围每扩大一公里以外向消费者收取2元服务费;晚上一公里以内向消费者收取8元服务费,范围每扩大一公里以外向消费者收取3元服务费。商家无需支付任何费用
2:若商家愿为消费者支付服务费,配送1公里外可享受9折优惠,1公里内每个地址收取3元服务费。
3:商家商品送至同一地址时商品重量不得超过50斤(含50斤),若超过50斤商家需支付商品价值2%的费用做为服务费。
4:每一个地址收取一次服务费。同一建筑不同楼层或同楼层不同房间属于不同地址。
5:商家与外卖服务商以每笔外卖定单为单位进行结算。
6:如因甲方原因未按协议付款期付款,乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金,乙方也有权选择单方终止本合同,不再为甲方提供送餐服务
五、合同争议:
本协议下的任何争议,双方应友好协商解决,若协商不成,提交甲方所在地人民诉讼解决。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,于甲、乙双方签字、盖章之日起生效,如有未尽事宜,经甲、乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
简单服务合同 篇6
甲方:
住所
法定代表人:
职务:
联系电话:
乙方:
住所:
法定代表人:
职务:
联系电话:
甲乙双方依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利的原则,结合双方实际,协商一致,签订本合同,以求共同遵守。
第一条服务内容,方式和要求
1、甲方在中华人民共和国法律允许范围内,在乙方提供的场地内为乙方提供国学培训讲座,在乙方的协助下,按时完成规划课程,使学员在国学方面有进一步的提高。
2、甲方采用分期开课的形式开展国学培训活动。其中每期大概____________人。共计____________期。如果在完成上述课程后,乙方需要甲方继续提供国学培训讲座,乙方应按照本合同第五条的规定向甲方支付费用。
第二条服务期限
___年___月___日至___年___月___日。
第三条服务时间
甲方所提供的每期国学培训讲座课程时间____________点至____________点,期间分为____________课程,中间休息____________分钟。
第四条双方义务
1、甲方的义务
(1)甲方须向乙方提供书面形式的国学学习材料。
(2)甲方应向乙方提供专业的国学讲师、老师、辅导员以顺利完成活动任务。
(3)甲方在服务过程中不得提及任何不允许在课堂谈到的有违中华人民共和国法律的有关政治,宗教,或其他任何违法问题。
(4)甲方自行提供所提供国学讲师、老师、辅导员的`交通工具。
(5)甲方自行负责所提供国学讲师、老师、辅导员的安全问题。包括往返及停留在乙方场地和餐饮中的安全问题。
2、乙方的义务
(1)乙方须协助甲方共事人员,如提供必要的多媒体设备等,以保工作顺利进行。
(2)甲乙双方相互协商后,乙方须根据合同签定的总服务时,预先将时间安排表及工作指示提供给甲方。
(3)当任务完成时,乙方须在____________,根据甲方的具体服务时数量,及时将其服务费支付给甲方,以确保工作正常进行。
(4)如有额外费用,如:餐饮费,车旅费,安全保险费等,乙方须将当月的额外费用连同当月的总服务费用在每月月底支付给甲方。
第五条服务费用及额外费用
1、标准费
每期国学培训讲座的服务费为____________元(小写:____________)。
2、额外费用
乙方每次支付甲方所有人员的额外费用:车旅费人民币_____元,餐饮费人民币_____元,安全保险费人民币_____元,共计人民币______元。
3、结算方式
(1)按月计算,乙方在三个工作日内以现金或直接汇入甲方指定帐号的方式支付当月全部费用。如果采用汇款的方式,乙方应将汇款回执单于三个工作日内传至甲方并及时告知甲方。
(2)无甲方执行董事签字盖章的书面公函,乙方不得将费用汇入其他帐户,甲方收款人全称,帐号及开户银行具体情况如下:
收款人(全称):
账号:
开户银行:
第六条违约责任
(1)因不可抗力,任何自然灾害或事故,意外事件原因导致合同不能履行,甲乙双方均不承担法律责任。
(2)如甲乙双方因任何一方原因造成活动时间有所变化或某工作时不能完成时,任何一方须提前24小时事先通知对方,并通过协商补齐所有耽误的工作时。如果任何一方因有意疏忽未履行前述提前通知的义务,给对方造成损失,有过错的一方应当向无过错的一方支付额外费用的违约金____________元(小写____________元)。
(3)如甲乙双方中任意一方在合同服务期限满之前因故中止合同,即称毁约,违约方须支付违约金____________元(给被违约方以做补偿。
第七条合同的变更,解除和终止
1、双方应信守合同,未经双方一致同意,任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2、经双方协商同意后,可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前,应当严格履行合同。
第八条争议的解决
双方发生合同纠纷时,尽可能通过协商解决。若协商不成,任何一方可以向____________区人民法院起诉。
第九条其他规定
甲乙双方不会因签订本协议而产生合作伙伴、合资、代理中介、劳资关系或其他相类似的关系。甲方非乙方的雇员,不得干预或参与乙方的任何其他计划、安排或分配,不享有乙方员工同等的退休、股权、奖金和其他福利制度。本合同未尽事宜,由双方另行协商确。
第十条合同的生效
本合同经双方签字盖章生效。
本合同一式两份,具有同等法律效力。
甲方(签字签章)_______________
法定代表人:___________________
联系人:_______________________
地址:_________________________
电话:_________________________
日期:_________________________
乙方(签字签章)______________
法定代表人:__________________
联系人:_______________________
地址:_________________________
电话:_________________________
日期:_________________________
简单服务合同 篇7
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着互惠互利的原则,通过友好协商签定以下电脑维护协议:
一、本协议服务内容
1、主要服务内容为:
各类紧急故障上门维修, 预约时间及时抵达现场处理故障 。
所有电脑配置数据存档, 统一客户电脑编号,便于用户随时盘查电脑,并按照用户要求管理电脑;
清理电脑垃圾、非法软件(恶意程序),优化操作系统;
安装、修复常用应用软件及驱动程序,协助备份重要文档、数据 ;
更新病毒代码,确保杀毒软件的版本最新并查杀病毒 ;
调试各类复印机、打印机、传真机等外设;
数据恢复:如贵公司需要恢复数据,经贵公司确定以后,可处理此类故障,此类故障需另行收费,具体费用由双方共同商定后处理;
网络维护:维护电脑网络。确保电脑网络能正常运行,正常使用;
内部除尘及降噪。
2、在甲、乙双方签定合同之前,甲方应对本协议服务对象所包括的服务设备进行一次免费的全面检测,确认设备运行情况,并提供检测报告,由双方签字确认,如果发现故障,需要更换部件,则部件费用由乙方负担,甲方有责任提供报价供乙方参考。
3、乙方在确认此协议可执行后,请指定工作人员用指定电话报修。
二、电脑及办公设备定期维护保养
1、地点:甲方实施上门服务地点为协议规定电脑使用所在地。
2、定期维护:乙方每月预约上门例行维护一次,如有特殊情况需随时响应。
3、服务报告:每次甲方在为乙方提供维护服务后,需现场填写”服务记录”,如实反映电脑的运行情况,并由甲、乙双方经办人签字确认。
4、故障隐患:如甲方在为乙方提供服务时发现有故障隐患,需要维修或更换部件,甲方需与乙方协商,由乙方决定是否进行维修或更换部件。
三、电脑及办公设备临时紧急服务
1、地点:甲方实施上门服务地点为协议包括电脑使用所在地。
2、时间:
每周一至周六8:30-18:00,冬季为:9:00-18:00(不包括法定节日)为甲方执行本协议的标准时间,甲方在接到乙方维修要求电话后2个小时之内为本协议的标准响应时间(限市区内,特殊情况除外)。市区外根据实际情况而定。
如乙方需要甲方在标准工作时间以外(18:30-20:00)进行维修及服务工作,视为加班,乙方须另支付加班服务费30元/次。时间在晚上20:00以后的加班,视为特别加班,具体费用另行商定。
乙方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知甲方,并将出现故障的情况如实告知甲方,以协助甲方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知甲方所产生的后果由乙方承担。
3、如果乙方服务设备故障严重,而无法现场修复必须由甲方拿回维修,甲方需经乙方同意。 乙方对自行使用的行业管理软件等管理系统加密狗有自行管理的职责,在没有明确由甲方带回并且暂时保管的情况下,甲方不负责软件加密狗的保管责任。
4、更换部件:
部件更换可能会影响办公设备的功能、性能,甲方要在与乙方协商认同后进行。
甲方为乙方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,甲方需在与乙方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
更换部件的费用由乙方承担,甲方有义务提供部件的报价,供乙方参考确认后方可执行。
5、服务记录:在服务工作完成后,甲方工程师应向乙方提供服务记录,并由双方签字确认
四、机密:
1、双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容以及数据或信息确认为机密。
2、双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。
3、乙方对其专有机密信息自行负责。
五、协议生效及期限费用:
本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
协议期限为 年 月 日 至 年 月 日,上门服务次数:限 20 台 不限 次。
六、付款:
1、本协议服务金额为:人民币 3600元,大写: 叁仟陆佰元整。
2、乙方在本协议签定日起,6个月后付一半,1800元;其余款项于协议期满后7日内付清。
七、协议的终止及罚则:
如果发生下列情况,甲、乙各方有权单方面立即终止本协议:
1、在没有特殊原因的情况下,甲、乙双方有一方未能履行本合同的义务;
2、未经乙方同意而私自拆装乙方服务设备或私自更换服务设备部件;
3、因乙方原因转卖、转让办公设备时;
4、未经甲方同意而拖欠甲方货款。
因乙方违约而造成本协议的终止,甲方不退协议余款。
八、其他:本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。其它未尽事宜双方协商解决,补充协议以正式文本为准。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电 话: 电话:______
经手人: 负责人:
盖 章 盖 章
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
简单服务合同 篇8
甲方(用人单位):_______
乙方(职工):_______
法定代表人:________
根据《中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
一、合同期限
(一)合同期限双方同意按以下第 种方式确定本合同期限:
1、有固定期限:从20__年4月起至20__年4月止。
2、无固定期限:从20__年4月起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件)。
(二)试用期限双方同意按以下第 种方式确定试用期期限。
1、无试用期。
2、试用期为一个月。
二、工作内容
(一)乙方的工作岗位为:服务员。
(二)乙方的工作任务或职责是做好网吧的服务工作,服从管理及安排。
(三)甲方因乙方工作能力方面不胜任本项工作或经营需要可以调整乙方的工作岗位。
三、工作时间
(一)甲、乙双方同意按标准工时制,即每日工作8小时。
(二)甲方因生产(工作)需要,经与乙方协商后可以延长工作时间。一般每日不得超过三小时,因特殊原因最长每日不得超过六小时,每月不得超过三十六小时。
四、工资待遇
(一)乙方正常工作时间的工资不得低于当地最低工资标准。
1、乙方试用期工资600元/月;试用期满工资700元/月。
2、无固定期限工资按短期工计算工资。(必须做满一个月)
3、未做满一个月的甲方不提供工资。
4、做满半年的甲方将在原来工资的基础上增加50元的工龄工资。
(二)工资必须以法定货币支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。
(三)甲方根据企业的经营状况和当地的工资情况调整乙方工资。
(四)甲方每月5日发放工资。
(五)甲方依法安排乙方延长工作时间的,应按《劳动法》第四十四条的`规定支付延长工作时间的工资报酬。
五、劳动纪律
(一)1、甲方根据国家和省的有关法律、法规通过民主程序制定的各项规章制度,乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动法律、法规。
2、甲方依法制定的各项规章制度,乙方必须严格遵守,服从管理,按时完成工作任务。
(二)甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。
(三)如乙方掌握甲方的商业秘密,乙方有义务为甲方保守商业秘密,如因乙方泄密造成重大损失的,甲方将追究乙方的法律责任。
六、本合同的变更
(一)任何一方要求变更本合同的有关内容,都应以书面形式通知对方。
(二)甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。
七、本合同的解除
(一)经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
(二)属下列情形之一的,甲方可以单方解除本合同:
1、试用期内证明乙方不符合录用条件的;
2、乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、乙方被依法追究刑事责任的;
5、甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的;
6、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事本合同约定的工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的;
7、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
8、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更本合同达成协议的;
(三)乙方解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。经甲方请好人,办理好交接手续,方可与甲方结算工资。否则甲方将不退还押金及本月工资。
八、违约情形及责任
(一)甲方的违约情形及违约责任:除工资外,另补发一个月工资。
(二)乙方的违约情形及违约责任:甲方扣发本月工资及押金。
九、其他
本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。
甲方:______________ (盖章) 乙方:______________ (签名或盖章)
法定代表人:________
20 ____年__月__日 20 ____年__月__日
简单服务合同 篇9
甲方:
乙方:
鉴于甲方(委托方)拟就在__________技术先进型企业项目向乙方(受托方)咨询,乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见。根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,经双方友好协商,同意就以下条款订立本合同。
第一条乙方进行技术咨询的内容、形式和要求
1.1咨询内容:关于在中西部设立新型企业。
1.2咨询形式:乙方派遣专业技术人员并提供总结性报告。
1.3咨询要求:对技术问题作出解答,总结性报告能客观反映项目情况。
第二条合同履行期限、地点和方式
2.1本合同自_________年____月____日至_________年____月____日在北京履行。
2.2本合同的履行方式:《信息技术咨询报告》
第三条甲方的权利义务
3.1阐明咨询的问题,向乙方提供技术背景材料及有关技术、数据。
3.2根据乙方的要求补充说明有关情况。
3.3提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷,应及时修改、完善。
3.4为乙方进行调查论证提供必要的工作条件。
第四条乙方的权利义务
4.1对技术项目进行调查,参与甲方工程立项工作,讨论项目方案、可行性分析,给出技术上的.意见。
4.2甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的,应当及时通知甲方补充、修改。
4.3乙方向甲方提供的咨询报告应当符合以下三个条件:
(1)咨询报告是对特定技术项目的分析、论证、评价、调查和预测的报告或意见。
(2)以可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告或意见的形式提交。
(3)应达到合同约定的科技水平,对甲方有相应的参考价值。
第五条报酬及其支付方式
5.1信息技术咨询报酬总额:______万元整(小写_____________元)。
5.2在合同实施及专业技术人员开展工作1个月后,甲方应将咨询报酬一次性支付给乙方。
第六条违约责任
6.1甲方未按照合同约定或迟延提供必要的数据和资料,或者所提供的数据、资料有严重缺陷,影响工作进度和质量的,应当承担违约责任金。
6.2乙方未按期提交咨询报告或者提出的咨询报告不符合合同约定的,应当减收或者免收报酬,并承担违约责任。
第七条争议的解决办法
7.1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。
7.2若双方不愿协商或者协商不成的,可将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决或直接向法院提起诉讼。
第八条本合同经双方签字、盖章后生效。
第九条本合同未尽事宜,由双方协商解决。
第十条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
简单服务合同 篇10
委托方(以下简称甲方):__________身份证号:__________住址:__________电话:__________
居间方/受委托方(以下简称乙方):__________
1、甲方为缺乏资金,并获知乙方能够提供______贷款相关信息并协助甲方完成贷款,现委托乙方寻找、介绍______;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。
2、甲乙双方共同确认:__________甲方同意委托乙方为寻找、介绍贷款______,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
一、委托事项及具体要求:
1、甲方因缺乏资金,特委托乙方为甲方寻找或介绍贷款______,乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍贷款______,并尽可能促成______与甲方签订《抵押贷款合同》。
二、居间服务期限:
自合同签订之日起至委托事宜办理终结之日止。
三、甲方职责:
1、提供贷款所需的真实性资料。
2、积极配合办理相关手续。
3、维护乙方权益。
四、乙方职责:
1、充分发挥资源优势,认真负责、加速办理贷款手续。在______批贷后,贷款全额汇入甲方指定的账户或甲方现金收讫即视为委托事项办理完结。
2、维护甲方权益。
五、甲方需承担的费用:
1、贷款利息(详见甲方与______签订的相关合同、协议约定);
2、贷款服务费:贷款服务费按照贷款额度的______%支付给乙方。本合同签订之日甲方应先付______元,其余服务费尾款在贷款成功后甲方一次性将支付给乙方。
六、违约责任:
1、在签署本协议后,如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币______元的违约金给守约方。
2、甲方保证在收到贷款之日即向乙方支付居间服务费用,每延误一天甲方按申请贷款总额百分之五向乙方支付违约金。
3、如非因乙方原因未能达到贷款条件或未能通过贷款审批,造成贷款不能办理的,乙方对此不承担任何责任。
4、如因甲方提供虚假资料或隐瞒信息,未能促成合同成立的,甲方应向乙方支付为从事本次居间活动支出的必要费用______元(包括交通费、通讯费、查档费等)。
七、通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用__(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、一方变更通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的`相关责任。
八、合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出______天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
九、其它:
1、本协议甲乙双方签字盖章后即生效;
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
3、本协议未尽事宜甲乙双方可协商解决;
4、协商或调解不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
甲方(手印):__________乙方:__________
签署时间:_____________年______月
签署地点:__________
简单服务合同 篇11
甲方(雇主):
证件号码:(身份证复印件)
乙方(雇员):
证件号码:(身份证复印件)
本合同依据《劳动合同法》起草,经甲、乙双方协商自愿签定,就乙方为甲方进行家政服务达成以下协议:
第一条:甲方与乙方为直接雇佣关系,雇佣期间的一切劳务纠纷以及民事、刑事责任均由甲乙双方独立自行承担。
第二条:甲方以钟点工形式招用乙方,安排乙方的工作为方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。
第三条:乙方在工作过程中需戴齐护具,因个人原因操作不当而出现的问题由乙方自己负责,与甲方无关。因自身突发疾病而发生的`意外伤亡,甲方不承担任何无过错责任。
第四条:乙方与甲方及家庭成员之间人格平等,甲方不得向乙方提出不合理的要求,如有发生乙方有权随时单方终止合同。
第五条:甲方私有财产如果非乙方损坏、盗窃,所造成的相关后果与乙方无关,但是乙方有保护甲方私有财产不受损失的义务。
第六条:合同期限____年___月___日至____年___月___日节假日按国家法定时日休息。
第七条:劳务报酬为______元/月。工资每月结算一次,并且在每月日发放,不得无故拖欠工资。
第八条:甲乙双方必须遵守以上合同的约定,如有违反本合同约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。具体可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第九条:本合同从签订之日起立即生效,到期后自行终止。
第十条:本合同期满以后,甲方仍需乙方为其服务,应与乙方重新协商,双方同意以后,方可续签合同。
第十一条:本合同一式两分,甲、乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
简单服务合同 篇12
甲方:
乙方:
乙方作为全方位IT服务提供商,甲方作为向乙方托管IT服务的公司实体,双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上,签定以下合同:
一、服务内容详见附件1
二、双方责任
甲方责任:
1、 提供必要的硬件资源
2、对于上门服务应提供必要的工作环境
3、对于突发性故障每月提供三次免费上门服务,超过三次应向乙方提供交通费用报销
4、 提供必要的IT管理权限
1)帐号管理权限
2)数据库管理权限
3)数据备份权限
乙方责任:
乙方通过不断的技术积累,为甲方提供稳定、安全、与时俱进的IT环境,让甲方在同行业中IT应用水平处于地位,在竞争对手面前处于优势。
1、原则上对于常规的帐号管理、服务器维护、网络设备维护、数据备份、网站维护、内外部邮件系统维护都通过远程管理的方式完成;对于硬件故障和其他必须在现场解决的问题都通过上门服务的方式完成。
2、保障客户网络的连通性
3、保障服务器及所有服务的有效性
4、保障客户机系统和常用办公软件可用性
5、建立严格的防火墙,执行入侵检测,病毒查杀
6、对于乙方提供的OA、ERP、CRM、WORKFLOW等应用系统提供必要的客户培训
7、 提供 7×8小时电话支持,7×8小时在线支持
8、按照附件2中的保密协议,严格保障客户资料和数据的安全
三、违约责任
1、如因甲方原因(如未按要求提供相应的服务器硬件平台,付款不及时等)造成用户争议,由甲方负责。
2、如因乙方原因造成服务中断或不及时,由乙方负责。
四、免责条件
1、因电信部门检修等原因造成服务中断的,双方互不承担责任。
2、因国家政策法规调整、自然灾害等不可抗力造成的服务中断,双方互不承担责任。
五、乙方信息地址:邮编:电子邮件:网站:在线支持:电话:传真:开户行:帐号:
六、价格及结算方式详见附件3
七、合同终止
1、一方需提前一个月向另一方提出终止合同的书面通知;
2、甲方违反本合同,且在14天内未能作出书面通知用以更正;
3、甲方的合并,解散等法人变更的原因;
4、甲方未按规定期限为其业务向乙方付费;
5、甲方停止经营本合同所涉及的业务;
6、甲方违反国家有关政策法规;
7、乙方违反国家有关政策法规。
八、合同附件
1、服务内容
2、保密协议
3、价格及结算方式
4、甲方的详细联系信息
5、甲方的'营业执照副本复印件本合同一式二份,双方各执一份,未尽事宜友好协商解决,如有争议,可通过法律程序解决。
甲方:乙方:
代表:代表:
年 月 日 年 月 日
简单服务合同 篇13
甲方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
身份证号码:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:_________________________________________
乙方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
身份证号码:___________________________________
电话:_________________________________________
地址:_________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就甲方为乙方提供卫生保洁服务的相关事宜,订立本合同:
一、具体保洁项目及区域:
1、日常清洁区域:__________________________________
2、定期保洁区域:__________________________________
3、垃圾清运:__________________________________
二、甲方保洁员工作时间安排:
__________________________________
三、保洁服务合同期限:
自______年______月______日至______年______月______日。
四、保洁费用:
1、每月保洁服务费:______元人民币/月,(大写):____________圆整。甲方须在付款前提供正规的含税发票。未发现保洁质量问题的,乙方每______个月支付一次服务费。
2、支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
(3)其他:_______________________________
五、甲方权利义务:
1、甲方按照乙方要求配置保洁员_____名,并向乙方提供保洁员身份证复印件存档;
2、甲方提供的保洁员应身体健康、诚实勤劳。
3、甲方保洁员应严格按照操作规范、清洁标准进行工作,确保卫生质量。
4、甲方负责提供清洁工作所用工具、设备和物料。
5、甲方保洁员在工作期间,必须遵守甲方的规章制度,服从甲方的安排。
6、甲方应全力配合乙方特殊时期的大检查工作,按照检查标准做好卫生清洁工作。
7、甲方负责对所有保洁员的全面管理工作,并承担保洁人员的劳动用工及安全责任。
8、甲方在作业中应严格要求其保洁员,做好各种防护措施,不得擅自挪用甲方的物品或进入与其保洁作业无关的区域。因此造成甲方人员人身、财产损害的,由甲方自行承担责任。因此给乙方造成的损失,甲方应承担赔偿责任。
六、乙方权利义务:
1、乙方为甲方保洁员提供水源、安全用电、照明,以保证正常作业。
2、乙方为甲方提供必要的物料、工具设备存储场所。
3、协助甲方解决工作现场遇到的特殊问题。
4、乙方对甲方提供的保洁服务享有监督权和检查权,有权对甲方服务提出意见和建议的权利。
5、乙方对甲方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工;如不满意甲方保洁员的服务,可责令甲方及时调换。
七、违约责任:
1、甲方在保洁工作中未达到保洁的'质量标准,经甲方两次通知整改,仍未达到标准的,乙方有权扣除月服务费的______%作为违约金。甲方拒不整改的,乙方有权解除本合同,并不支付甲方任何服务费用。
2、乙方未按期向甲方付费,没迟延一天,向甲方支付未支付服务费______%的违约金。
八、合同的解除:
有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
1、合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同;
2、甲乙双方通过书面合同解除本合同;
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
九、通知:
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用______________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:
(1)甲方通讯地址:__________________________________________
(2)乙方通讯地址:__________________________________________
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十、争议解决:
甲乙双方就本合同执行所发生争议及纠纷,应本着互利互让的原则协商解决;协商未果,选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
十一、其他约定:
1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
2、______________________________________________________________
3、______________________________________________________________
十二、合同生效及补充:
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
2、合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
联系方式:_____________________联系方式:_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
简单服务合同 篇14
甲方:_______
乙方:_______
地址:______
居民身份证号码:______
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,同意自愿意签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、 劳动合同期限
第一条 本合同期限为 年,自 年月 日生效,其中试用期______月,到 年月 日终止。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任 工作。
三、 劳动保护和劳动条件
第三条 甲方安排乙方执行定时的工作制,甲方安排乙方每日工作为八小时(不包括吃饭时间),每周40小时。
第四条 甲方由于工作需要安排乙方加班的,应安排乙方同等时间补或支付加班工资。乙方未经有关领导同意不得自行加班加点。
第五条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。
第六条 甲方负责对忌讳是行政治思想、职业道德、业务技能、劳动安生及有关规章制度的教育和培训。
四、 劳动报酬
第七条 甲方的工资分配遵循按劳分配原则,甲乙双方同意,乙方的劳动报酬分为三部分:基本工资、职条工资和岗位工资。
第八条 甲方实行下发薪制,每月5日以货币形式支付乙方上月的工资,总计:______元
第九条 乙方的劳动报酬按国家规定缴纳个人所得税,甲方在支付乙方工资时代扣偿办法》赔偿乙方损失。
第十条乙方违反本合同的约定解除劳动合同或违反本合同约定的商业秘密等事项,给甲方造成损失,乙方应按劳动部《违反劳动合同规定的赔偿办法》赔偿甲方损失。
第十一条 乙方解除本合同的,凡由甲方出资培训人员,应向甲方赔付培训费。其标准为:一般员工:培训费:合同期限/月未完合同时间/月业务骨干:指门经理、付二年(含二年)的`:赔偿80%培训费;服务不满三年(含三年)的;赔偿60%培训费(以每年递减20%类推)
第十二条 乙方自行解除本合同的,甲方不支付经济补偿金。
五、劳动争议处理
第十三条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向单位申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十内向北京市劳动争议仲裁委员会申请仲裁,寻裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
六、其他
第十四条 甲方所制定的各项规章管理制度均作为本合同的附件。
第十五条 本合同一式两份,甲方双方各执一份。
甲方:_______
乙方:_______
_____年_______月_____日
2025服务费合同(必备5篇)
在充满活力,日益开放的今天,协议与我们的生活息息相关,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的居间服务协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。
服务费合同 篇1
委托方:
居间方:
居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。
第一条:合同标的物
居间方向委托方提供_______土地的转让。
第二条:居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主,并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目成功签约。
第三条:委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条:居间服务费
1、居间服务费的标准:
委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的__(居间方开具正式合法发票)。
2、居间服务费的支付办法:
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同,并实际支付土地款项后(包括定金),居间费按该合同签订的.具体价格和付款进度同比例支付。
第五条:诚信原则
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____(土地项目的业主单位)签订本合同标的物的转让合同,居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期(委托期)为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条:合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七条:违约责任
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方:__________________
居间方:_____________
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
服务费合同 篇2
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确双方的权利义务,甲乙双方经协商一致,就乙方向甲方提供“昆明市第三中学、昆明市中华小学呈贡实验学校挂牌仪式”庆典服务签订本合同,作为双方共同遵守的准则。
第一条:活动的名称:
_____
第二条:合同概况
甲方委托乙方提供庆典策划及执行服务(详见合同附件《庆典策划及执行清单》),合同总价为人民币9000.00元(大写:玖仟元整)。
第三条:活动时间、地点
1、活动时间:20__________年09月01日上午09:00—12:00。
地点:学校。
2、本协议签订后,如甲方要求增加租用天数或增加租用设备,须经乙方同意,并按原标准支付租金。如甲方减少租用天数或减少租用设备,须经乙方书面同意,并应另行签订协议减少租金,否则将按本协议租金标准执行。
第四条:执行入场时间及撤展时间
入场时间20__________年09月01日上午9:00以前,撤展时间20__________年09月01日上午12:00。
第五条:费用
甲方在20__________年09月01日活动结束后两天内凭乙方开据的合法发票付清全部的款项,即人民币9000.00元(大写:玖仟元整)。双方协商一致新产生的费用一并结算。
第六条:乙方的义务
1、乙方负责提供庆典用品和安装并保证正常使用及活动的圆满完成。
2、乙方提供的庆典用品应符合甲方的租赁用途,入场前设备应处于良好状态。
第七条:甲方的义务
1、甲方负责相关场地、电力保障、批文等工作。
2、甲方应按本合同第五条的约定,及时向乙方支付活动款项。
第八条:违约责任
1、甲方应按合同规定的时间向乙方支付费用。如逾期未交,乙方有权向甲方加收违约金。每逾期一天按欠款金额的千分之一加收,直至付清为止。
2、合同签订后,如甲方在合同约定设备进场时间的前三天取消本合同的,则须向乙方支付全额租赁费的30%作为违约金,甲方在设备进场前一天取消本合同的,则须向乙方支付租赁金额的50%作为违约金。
3、因不可抗力因素(如:自然灾害等)导致履约双方无法履行合同,双方均不承担违约责任。
第九条:争议的解决
1、合同双方因对本合同条款发生不同解释或在履约时发生争议时,双方友好协商解决。
2、双方均有权就本合同所发生的争议向昆明仲裁委员会申请仲裁,裁决对双方均有法律约束力。
第十条:其它
1、本合同设有附件,用于列明租赁设备的名称、数量及规格。
2、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同壹式陆份,合同双方各执叁份,具有同等的法律效力。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
日期:
服务费合同 篇3
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则,就甲方委托乙方提供居间服务事宜达成一致,为明确双方权利义务,特签订本协议,以资共同遵守。
一、定义“目标企业及其关联企业”:
“目标企业”系指公司。其“关联企业”系指目标企业在地区开设的分公司或办事处。
二、合作模式
甲方委托乙方提供居间服务,向乙方支付服务费。乙方接受甲方的委托,向甲方提供居间服务:促成甲方同目标企业及其关联企业签订有关销售合同,协助甲方维护与目标企业及其关联企业已经形成的合同关系,协助甲方从目标企业取得购货订单。
三、乙方义务
1、乙方协助甲方,在_____年____月____日前完成甲方与目标企业及其关联企业的合同签订。
2、乙方协助甲方获取目标企业及其关联企业支付的相应合同款项。
四、甲方义务
1、甲方应该选择以下其中一种付款方式向乙方支付居间服务费用。
①乙方促成甲方与目标企业及其关联企业签订合同后,甲方应向乙方支付签订合同总额的%作为居间服务费用。
②乙方促成甲方与目标企业及其关联企业签订合同总额超出元,甲方应向乙方支付合同超出部分金额的50%作为居间服务费用,合同超出部分金额所需缴纳的相关税费由甲方双方各缴纳一半。
2、居间服务费应在甲方与目标企业及其关联企业签订合同后3日内向乙方一次性支付,若到期不予支付,乙方有权要求甲方支付居间费用的30%作为违约金。
五、违约责任
甲方应依本协议约定向乙方无条件支付上述居间费用,若有违反,乙方可以要求甲方赔偿乙方的'实际损失并支付本协议居间服务费的30%作为违约金,实际损失包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
六、保密协议
本协议以及本协议履行过程中产生的信息均为商业秘密,双方均负有保密义务,不得向任何其他第三方透露或泄密,否则承担过错的赔偿责任,违约方应向对方支付10万元人民币的违约金。
七、争议解决
本协议履行中如有争议,甲乙双方应本着友好、平等的原则进行协商解决;如协商不成,交由乙方所在地人民法院起诉。
八、其他约定
本协议一式两份,双方签字或盖章后生效,甲方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
_____年____月____日
服务费合同 篇4
合同号:__________
甲方:________(以下简称甲方)
法定代表人:________
地址:________
电话:________
乙方:________(以下简称乙方)
法定代表人:________
地址:________
电话:________
经甲乙双方友好协商,就甲方将____活动委托乙方进行制作等事宜,为明确双方责任,双方经友好协商,达成如下一致协议:
第一条委托事项
1、活动名称:____。
2、活动时间:____年____月____日。
3、活动地址:____。
第二条双方责权
一、甲方责权
1、甲方应根据合同约定付款。
2、本合同履行中,如因甲方原因需调整活动时间和内容的,甲方应当提前20个工作日通知乙方,乙方应当尽力协调,否则若因此造成活动未如期举行的,所造成的损失乙方概不负责。
3、甲方有权根据需要对双方确认的工作内容、活动方案提出合理的修改、变更意见或建议,且经双方书面确认后乙方应负责执行。若因此发生费用变动的,由双方据实协商结算。
4、甲方负责活动场地审批、电源、次序及安全保卫工作,确保活动正常进行,如出现问题影响活动进行,责任由甲方承担。
二、乙方责权
1、乙方负责整场活动的舞美、灯光、音响、舞台特效,活动现场的布置和氛围营造,以及活动现场与甲方的联系和协调工作。
2、乙方提供物料、报价表应经过甲方确认。甲方提出建议的,甲乙协商后进行更改。
3、如乙方未按上述内容(包括可能发生的双方后续达成一致的调整变更)履行责任和义务,影响活动未如期正常进行或活动质量达不到要求的,甲方有权停止支付费用并追究乙方违约责任。
4、活动过程中,如遇不可抗拒因素(如自然灾害、战争、非人为场地原因等)造成活动中断,乙方不承担违约责任,但乙方应积极协调处理善后事宜。
5、签订本合同后,乙方需按照本合同约定负责完成活动筹备以及活动现场的工作。
6、乙方保证其有权接受甲方于本协议下的委托事项,并有承办本次活动的资质。
7、时间要求:乙方需按甲方要求,于________年________月________日对场地进行布置。
第三条合同价款及支付方式
1、本合同总价款共计¥________元(大写:人民币________元整),具体详见本合同附件一。该价款为包干价(含税)。除非甲方对合同附件报价表中项目做出调整而导致合同总价款相应增加或减少外(需双方另行协商确定),该合同价款不因其他因素而调整。
2、付款方式:转账
2.1合同签订后甲方即付给乙方合同金额的30%,即06元(大写:人民币________元整)作为预付款;
2.2物料筹备完成及效果图制作完毕后,在活动开始前5个工作日,甲方应付给乙方合同金额的40%,即06元(大写:人民币元整)作为追付款;
2.3乙方完成全部工作且活动顺利结束后3个工作日内,甲方应付给乙方合同金额的30%,即06元(大写:人民币元整)作为尾款。
3、甲方保证本合同服务款项的如期支付,拖欠金额按活动总金额每日15%作为滞纳金。
4、每次付款前,乙方应向甲方开具等额有效发票,否则,甲方有权拒绝付款。
5、乙方指定收款账号如下:
开户户名:________
开户银行:________
开户账号:
第四条双方违约责任
合同签订,双方共同遵守,任何一方不得违约。如因甲方单方原因延期或取消活动,甲方应支付乙方本合同约定违约金及其他附带损失费用;如因乙方工作延误,使活动无法进行,乙方应承担由此给甲方造成的单项经济损失。具体违约金为本合同总价款的40%,即_____元(大写:人民币_____元整)。
第五条不可抗力
1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的,并对本合同的履行产生影响的事件,包含但不限于6级以上地震、10级以上台风。
2、如果发生不可抗力事件,甲乙双方受该事件影响下的合同义务在不可抗力影响引起的延误期内将暂停履行。
3、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方,解释其需要提出发生不可抗力的理由,并且应在其后十五天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供适当证明。
4、若发生不可抗力,甲乙双方应就履行本合同或变更终止本合同达成协议。
第六条终止合同的条件
1、本合同履行完毕。
2、发生不可抗力或其它特殊原因双方合同终止。
3、任何一方违反本合同各项规定的,对方有权书面通知另一方予以及时纠正,如一方不能及时纠正,则另一方有权通过书面终止本合同的执行。
第七条争议解决
合同在执行中,发生争议时,本着友好协商、调解的原则解决问题,如调解不成,任何一方可向具管辖权的地方法院申请裁决。
第八条其他
1、本合同自甲乙双方法定代表人/负责人或授权人签字盖章之日生效。
2、本合同壹式贰份,甲乙各执壹份,具有同等法律效力。
3、合同经双方签字盖章后生效,在合同完全执行完毕前,双方加盖公章的传真件同样有效。
4、本合同执行过程中,所有附件和补充协议等一经甲乙双方签字即成为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5、未尽事宜,双方另行协商。
第九条合同附件
合同附件一:《活动报价表》,本合同附件为本合同组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。
甲方(盖章):________
委托代理人(签字):________
签订日期:________年________月________日
合同签订地:________
乙方(盖章):________
委托代理人(签字):________
签订日期:________年________月________日
合同签订地:________
服务费合同 篇5
甲方(委托人):
乙方(居间服务人):
甲方委托乙方,就___________工程,引荐甲方与该项目发包方单位(下简称发包方)洽谈,为甲方与发包方签订并完成该工程项目的建设工程施工合同提供居间服务,甲方同意按照一定标准向乙方支付居间服务费用。现经双方平等协商,订立如下协议,以兹共同遵守:
第一条居间服务事项
甲方委托乙方,向甲方提供居间服务,促成甲方在该工程采购过程中中标,并与发包方签订该工程施工合同(以下简称项目工程合同),并实际取得该项目工程款,乙方按本合同约定取得居间服务费。
第二条居间服务费
2.1收费标准
若乙方完成居间服务,甲方应按照该项目工程最终结算额度的____%向乙方支付居间服务费。
2.2支付方式
甲方顺利中标、与发包方签定正式合同后一周内,甲方应向乙方一次性支付预期居间服务费(预期居间服务费的计算方式为:扣除暂列金额后的项目工程合同额的3%)的30%;过程中发包方每次向甲方付款到账后三日内,甲方按同等付款比例向乙方支付居间服务费;本工程施工完成并验收后,根据发包方最终结算额计算居间服务费,甲方在收到发包方的结算审计报告后将剩余居间服务费一次性支付给乙方。
第三条居间工作的完成
乙方促成甲方中标并与发包方签订该工程建设工程施工合同,并最终取得经发包方审计确认后的结算款,即为居间服务的.完成。
第四条乙方的权利与义务
4.1乙方有权根据本合同约定要求甲方及时支付居间服务费。若甲方拖延付款,乙方有权主张应付款迟延支付期间的利息,并追究甲方违约责任。
4.2乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,及时向甲方告知获悉的关于本工程的一切信息,引导促进甲方能顺利与发包方接洽。顺利促成发包方与甲方签定施工合同后,在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责帮助协调甲方与建设单位的关系;并协助甲方向发包方申请工程款的支付。
第五条甲方权利与义务
5.1甲方向乙方提供的与项目有关的资质信息和证件资料必须真实有效。否则自行承担项目工程合同的违约责任。
5.2由甲方全面履行和发包方所签订的项目工程合同。甲方因履行项目工程合同而产生的权利和义务,与乙方无关。甲方负责现场的管理、本项目竣工验收、工程款结算等事项的具体实施。
5.3甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务费。如果未及时支付,甲方应向乙方支付应付款迟延支付期间的利息,并承担违约责任。
第六条违约责任
6.1若甲方违反本合同有关约定,除向乙方支付合同约定的居间服务费外,还需按预期居间服务费的20%支付违约金。
6.2甲方与发包方的工程合同顺利签订后,若乙方违反本合同约定,则甲方有权拒绝支付剩余的居间服务费,并主张预期居间服务费20%作为违约金。
第七条本合同解除的条件
7.1当事人就解除合同协商一致;
7.2因不可抗力致使不能实现合同目的;
7.3在委托期限届满之前,一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
7.4一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
7.5一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
7.6甲方未能与发包方签订此工程施工合同。
第八条合同期限
本合同自签订之日起成立,至甲方向乙方付清全部居间服务费之日终止。
第九条争议解决
合同履行期间发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,双方均有权向济南仲裁委员会提起仲裁,仲裁结果具有终局性,对双方均由约束力。
第十条其他事项
10.1本合同经双方签字或盖章之日生效。
10.2本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商,制订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
10.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,且具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:_____年____月____日
人才服务代理合同(必备7篇)
随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的委托代办服务合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
人才服务代理合同 篇1
本合同由以下双方于____年____月____日在____签订:
甲方(委托人):__________
地址:__________
联系电话:__________
乙方(受托人):__________
地址:__________
联系电话:__________
鉴于甲方希望乙方为其提供代办服务,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就代办服务事宜达成如下协议:
第一条 服务内容
乙方为甲方提供以下代办服务:
1. __________
2. __________
3. __________
第二条 服务期限
本合同的代办服务期限为自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条 服务费用
1. 甲方应向乙方支付的服务费用为人民币____元。
2. 支付方式:__________
3. 支付时间:__________
第四条 双方权利和义务
1. 甲方应提供乙方所需的所有信息和材料,并保证其真实、准确、完整。
2. 乙方应按照甲方的.要求,按时、按质完成代办服务。
3. 乙方应保守在代办服务过程中知悉的甲方商业秘密和个人隐私。
第五条 违约责任
1. 若甲方未按约定支付服务费用,每逾期一日,应向乙方支付应付款项____%的违约金。
2. 若乙方未按约定完成代办服务,应赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均可向____人民法院提起诉讼。
第七条 附则
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章):__________
乙方(签字或盖章):__________
签订日期:____年____月____日
人才服务代理合同 篇2
本协议由以下双方于____年__月__日签订:
甲方(委托方):
名称:_____________________
地址:_____________________
联系电话:_____________________
乙方(受托方):
名称:_____________________
地址:_____________________
联系电话:_____________________
鉴于甲方有特定事项需要委托乙方进行代办服务,双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,达成如下协议:
第一条 委托事项
甲方委托乙方代办以下事项:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________;
4. 其他事项:_____________________。
第二条 委托期限
本协议的委托期限为自____年__月__日起至____年__月__日止。
第三条 委托费用
1. 甲方应向乙方支付的委托费用总额为:____元人民币(大写:____圆整)。
2. 支付方式:甲方应在签订本协议后__个工作日内,将委托费用全额支付至乙方指定的账户。
第四条 双方的权利与义务
1. 甲方应提供乙方代办事项所需的相关资料和信息,并确保其真实、准确、完整。
2. 乙方应按照甲方的要求,认真履行代办职责,确保代办事项的`顺利完成。
3. 乙方在代办过程中,应遵守国家法律法规,不得损害甲方的合法权益。
4. 甲方有权对乙方的代办服务进行监督和检查,乙方应积极配合。
第五条 保密条款
双方同意,在本协议有效期内及协议终止后,对于因本协议而得知的对方的商业秘密、技术秘密、客户资料等敏感信息,均应承担保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露、披露或用于本协议以外的其他目的。
第六条 违约责任
1. 若甲方未按照本协议约定支付委托费用,乙方有权暂停代办服务,并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未能按照本协议约定完成代办事项,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第七条 争议解决
如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 其他
1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________
代表(签字):_____________________
乙方(盖章):_____________________
代表(签字):_____________________
签订日期:____年__月__日
人才服务代理合同 篇3
20xx年来,通过全体员工的共同努力,较好地完成了公司及生产管理部布置的各项工作任务,生产管理工作取得了一定的成绩,全面完成了公司交给的各项任务,现将本年度工作总结
一、加强培训教育,提高全员素质
针对今年公司生产任务重、生产技术含量低的严峻形式,为确保全公司生产技术含量不断提高,在生产过程中,员工严格执行各项技术规程,并做好各种自检自查工作,加大对各车间生产技术力量的监督和检查力度。
二、加强劳动纪律,提高员工整体素质
为保障全公司的生产安全,确保生产安全,员工在生产过程中必须严格遵守操作规程,杜绝违章指挥,确保操作人员的身体健康,根据公司生产经营计划,各车间制定了详细的工作计划、工作标准并严格执行,确保了生产计划的顺利完成。
三、加强安全教育,杜绝违章作业
员工的安全意识和自我保护意识差,因此在安全生产上,员工要注意安全,做到警钟长鸣才能杜绝安全事故的发生。
四、存在的.不足和明年的工作思路
1、由于各车间人员的流动性大,生产经营中必然会遇到很多困难,员工队伍的不稳定,人员流失率很高。在这些问题的存在,我们将在今后的工作中进行改善,使每一个员工都能够安全的生产、工作。
2、在生产过程中,要加强生产现场管理,发现违章作业的,要及时制止,并加大对相关人员的教育和培训,使之认识到安全隐患不可怕,做好各项安全防范工作,确保生产安全。
3、在安全生产上,要进一步加强安全生产工作,确保生产经营活动的健康开展。
4、进一步加强员工思想教育和提高全员安全意识。
5、加强对员工的技术技能培训,提高全员的整体素质。
人才服务代理合同 篇4
甲方(委托人):________________
乙方(受托人):________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方提供代办服务事宜达成如下协议:
一、委托事项
甲方委托乙方代办以下事项:________________。
二、服务期限
本次委托代办服务的期限为自合同签订之日起至________________止。
三、服务费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币(大写)________________元整(小写:________________元)。
2. 甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用:________________。
四、双方权利和义务
1. 甲方权利与义务:
(1)甲方有权要求乙方按照合同约定提供代办服务;
(2)甲方应按照约定支付服务费用;
(3)甲方应提供代办事项所需的相关资料和信息,确保信息的真实性和完整性;
(4)甲方应配合乙方完成代办事项所需的工作。
2. 乙方权利与义务:
(1)乙方有权按照约定收取服务费用;
(2)乙方应按照合同约定为甲方提供代办服务;
(3)乙方应妥善保管甲方提供的资料和信息,不得泄露或用于其他用途;
(4)乙方应及时向甲方报告代办事项的.进展情况。
五、违约责任
1. 若甲方未按约定支付服务费用,乙方有权暂停代办服务,并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按约定提供代办服务,甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用,并要求乙方支付违约金。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向________________人民法院提起诉讼。
七、其他
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(委托人):________________
代表/授权人签字:________________
签订日期:________________
乙方(受托人):________________
代表/授权人签字:________________
签订日期:________________
人才服务代理合同 篇5
根据《黑江省农垦科学院关于引进人才有关工作的通知》的文件精神。农垦科学院科学院倾力打造坚持以科学发展观为指导,抓住局直系统工作实际,努力抓好科技人才队伍建设,为垦区现代化农业提供人才保障和智力支持。
一、努力创造条件,搞好院科技人才研究努力创造条件,搞好院科技人才研究农垦科学院为重点了解人才队伍现状结构、学历、专业、年龄分布,找出下一步所缺人才的专业和特点,为下一步人才的引进和培养做好准备。通过几年来的工作,根据客观实际较全面地了解人才的现状,需求及人才队伍建设的对策措施,突出人才的培养、引进、使用和稳定四个重点,为今后人才建设起到了指导性的`作用。
二、拓宽人才引进渠道,加大优秀人才的积聚和培养拓宽人才引进渠道,根据科学院的发展需要,从其他企事业单位选派多名有丰富工作经验的、年轻的又有较高学历科技人员和管理人员,同时为培养年轻干部,关心支持年轻干部成长,为他们的发展进步考虑为他们的发展进步创造条件。
三、抓好人才资源能力建设一是发挥综合优势,加强人才引进工作。积极与各大专院校联系,努力创造条件,本着“用好现有的、引进急需的、留住关健的、培养高层的、储备未来的”工作思路。努力争取从中选拔适合优秀人才。二是加强专业技术人才队伍建设。以创新能力建设为重点,强化专业技术人员的继续教育,搞好技能型人才的培养,引进高学历、高素质的人员,为将来的发展奠定人才保障三是强化人才意识,开发人才资源。加强人才工作的领导,把人才开发工作提到重要位置,要以促进人才成长和作用发挥为标准,切实做好使用、培养、关心、激励人才的各项工作。在人才引进,人员逆行流动等方面出台一些可操作性的政策,以利人才引进和人才流动。
四是加强人才引进工资待遇等方面出台一些可操作的政策,使人才愿意到科学院工作。
五是对新引进的大学毕业生采取人才代理的方式,解决其“五险一金”的缴纳的,同时也缓解了事业单位编制不够的难题,视其工作表现对优秀的、适合的人员优先落编,提高了人才引进的目的性。
人才服务代理合同 篇6
甲方:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
送达地址:
邮箱:
乙方:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
送达地址:
邮箱:
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,就甲方委托乙方承接营销策划活动事宜,经友好协商,于_____年_____月_____日在省市区签订本合同以资共同遵守:
一、活动时间、地点及内容
1.活动地点:。
2.活动时间:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
3.服务具体内容详见:附件1活动方案及清单报价。
二、合作具体流程
1.宣传活动的承办内容
(1)按照甲方提出的要求进行活动策划与执行,并提供正式的活动服务清单、活动现场布置方案(包括效果图)等;
(2)经甲方确认后,作为宣传活动服务质量标准之一;
(3)活动结束后向甲方提交活动执行报告,包括活动现场效果描述、费用结算清单、过程控制优缺点分析、摄影及摄像资料等。
2.具体执行流程:
(1)甲方提供活动思路及要求(活动地点、时间、物料道具、数量等);
(2)乙方提报活动执行方案及活动所需物料明细、总价等;
(3)经与甲方沟通签字确认;
(4)乙方负责现场安装、调试、布展;
(5)活动执行完毕,乙方提供活动执行报告;
(6)甲方验收、签字确认;
(7)乙方开具合法发票,甲方结算。
三、付款及支付约定
1.本合同总金额
项目
不含税总价
税率
税额
含税总价
2.上述金额已包括完成本合同附件1中的全部费用;
(1)若因不可抗因素接甲方通知临时删减相关活动所需物品的,需根据双方签字确认的《临时删减物料结算单》(附件3)据实结算相关费用。
(2)若增加相关活动所需物品的,需另行签订本次活动执行的补充协议。
3.结算方式
(1)按次据实结算,结算与付款的时间节点除由本合同下签署的单项业务确认单另行约定外,原则上在乙方执行完毕并由甲方确认完成,且在甲方收到发票后30个工作日内结算。
(2)支付方式为:转账。
4.支付合同款项时,乙方应在取得甲方同意付款的凭证后7个工作日内将甲方认可的增值税专用发票(含发票联、抵扣联)交付给甲方,甲方认证或查询发票符合抵扣条件后进行付款。
(1)乙方应按照国家法律法规和本合同约定,向甲方提供能够用于申报抵扣的增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间;
(2)如乙方所开具发票无法申报抵扣,须依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等;
(3)若甲方因乙方所提供发票原因,而遭受税务部门调查的,乙方应无条件做好协助配合、解释说明工作;
(4)本合同内容经双方同意变更的,如果变更的'内容涉及到合同价款等增值税专用发票记载的事项时,则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票,甲乙双方需履行各自的协助义务;
(5)乙方收取价外费用的应经双方协商一致,并由乙方依法开具增值税专用发票,甲方协助乙方提供开票所需资料。
5.甲方每月付款节点为每月15日;如遇节假日顺延;如遇6月份和12月份付款均顺延至下月付款日。
四、双方权利与义务
1.乙方有义务严格按照合同约定时间、地点提供现场包装、礼仪服务等。
(1)乙方提供的活动服务及表演人员应在活动开始进行前两个小时到场准备,物料及会场布置应在活动开始进行三小时前完成并经甲方验收合格。
(2)前述人员及物料布置每延迟一小时,则乙方应按照200元支付逾期违约金,该违约金甲方有权从应付服务费中进行扣除。
(3)乙方对存放现场的物料等自行派人保管看守,甲方无保管义务。
2.乙方在制作以及安装过程中,甲方有权对乙方的工作予以监督,乙方应当按甲方要求的时间节点合理安排工期,确保各项物料于活动开始前可以正常运行或正确摆放,如有个别项目就位时间延迟,甲方有权利拒绝对该项目付款;活动结束后,乙方应在活动结束当日将甲方场地恢复至正常状态。
3.乙方应严格遵守合同的约定,负责活动执行过程中的一切安全,因乙方原因在施工、活动举行、撤场过程中造成的安全事故、损失由乙方自行承担,甲方对此不负任何责任。
(1)活动开展过程中,如果因为乙方物料安全隐患或者现场安全措施不完善造成第三人人身财产损失的,则乙方应承担相应的赔偿责任,如果乙方怠于履行,甲方被迫承担赔偿责任的,则甲方有权向乙方进行追偿,并有权从应付服务费中进行抵扣。
(2)乙方执行过程中应遵守甲方场地内的消防、安保、办公规定,如因乙方原因造成甲方财物减损的,乙方应照价赔偿。
4.乙方需严格按照合同附件中约定的项目规格执行,若需调整的,必须经得甲方书面同意,否则,甲方有权利拒绝支付相应款项。
5.活动若遇不可抗拒原因致使现场不能正常施工的,乙方在征得甲方同意的基础上可对现场的施工或活动执行作出调整(包含但不限于增加加固措施或取消相关物料等),由此产生的费用据实结算。
6.乙方若因特殊原因无法全部执行本合同附件中约定事项的,需提前5天书面告知甲方,经得甲方书面同意后委托他人承接,相应服务项目费用结算时扣除,但因委托承接业务所造成的不吻合甲方需求的一切损失均由乙方承担。
7.本合同生效后,如乙方提出提前终止本合同,应提前一周书面告知,并取得甲方同意,否则应向甲方支付合同总价款30%的违约金,如该违约金不足以弥补甲方所造成的损失的,则仍然由乙方负责补足。
8.除非经甲方书面盖公章同意,乙方不得将本合同约定的权利义务转移给第三方履行,否则甲方有权立即解除合同,且乙方应当向甲方支付合同总价款20%作为赔偿。
9.甲方在合同执行过程中发现乙方完全不吻合甲方活动之要求的,甲方有权随时单方解除合同并拒付服务费,甲方同意继续履行的则乙方应当立即采取补正措施并甲方有权按每次违约元的违约金扣除服务费。由此造成的乙方损失,甲方不予承担任何费用。由此给甲方造成损失的,乙方需赔偿全部损失。
10.活动完全结束后,乙方应当按照甲方要求将现场物料在规定时间内撤离完毕,超过规定时间未能撤离的,甲方有权按照每小时元收取占地费,影响甲方正常工作秩序的,则甲方有权采取任何清场措施并不支付任何赔偿。
11.如乙方提供相关服务涉及知识产权等纠纷,一切责任由乙方承担。
12.甲方有义务按照本合同约定金额支付相关费用。合同生效后,甲方对合同约定的时间、地点、项目如有临时变动,应提前将调整原因通知乙方。如甲方因自身原因而要求终止合同的,甲方应及时通知乙方,并根据合同履行的实际情况支付相应的费用。
13.除本合同另有约定外,甲乙双方在履行本合同过程中,因一方违约原因导致对方损失时,违约方应向对方赔偿全部损失,全部损失包括但不限于对方的可得利益损失、利润减少、商誉降低、对方支出的所有诉讼仲裁费用、律师费、调查费、差旅食宿费、对方向其他第三方的赔偿或补偿、所遭受的处罚等。
五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
1向仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。因仲裁而产生的律师费、受理费等维权成本由失败方承担。
2.向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼而产生的律师费、受理费等维权成本由败诉方承担。
六、其他
1.甲乙双方对于本合同、与本合同有关的事项以及相互提供的所有文件、资料和信息(以下合称“廉洁保密承诺书”)均承担保密义务,未经当事方书面同意,任何一方当事人均不得将保密信息向本合同以外的其他方披露。
2.本合同经双方签署后生效,一式二份,合同双方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,双方应另行协商并签订补充合同。本合同补充合同、附件同为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
4.位于合同首页的双方联系方式,系双方沟通联络、发送通知的指定信息送达方式;涉及解除合同的通知,必须同时以电子邮件通知方式和邮寄纸质版通知方式送达,方为有效送达。
签约日期:_____年_____月_____日
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
人才服务代理合同 篇7
甲方:
住所:
联系电话:
乙方:
住所:
联系电话:
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方作为“________”的策划推广(包括广告创意、设计、制作、发布代理,以及营销、招商、推广的计划、策略、提案)事宜,达成如下一致协议:
一、合作范围
甲方委托乙方作为“________”(以下简称“项目”)的策划推广,全权负责本项目的广告创意、设计、制作、发布代理,以及营销、招商、推广的计划、策略、提案等合作事宜。
二、合作期限
委托期为________年________月________日至________年________月________日。本协议合作期限届满前________个月,经协商同意,双方可续签合作协议。
三、广告投放总额
本协议合作期间,本项目广告投放总额不低于________万元人民币。
四、工作内容
1、宣传推广的总体策划思路及具体广告操作方案。
2、各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议。
3、报纸广告、画册、宣传单张、展板、户外广告等创意、撰文、设计、输出、印刷、制作、发布等事宜。
4、影视广告:创意、撰文、设计、制作、发布。
5、广播广告:创意、撰文、制作、发布。
6、公关促销活动的策划和组织。
7、针对目标消费群进行适当的市场调查。
8、营销、招商、推广的计划、策略、提案。
9、媒介发布的监控、统计、评估。
五、广告运作规则
1、严格按照规范的广告策划流程进行。策划流程的基本顺序如下:签约立项——支付月费——制定策略——创意构成——广告表现——客户审定——正稿制作——正稿确认——支付发布费——广告发布——财务结算——效果跟踪——意见反馈等。签约后项目即进入具体操作阶段,由乙方提供总体策划案,经甲方修改、审定、签字确认后,由双方按照总体策划方案,严格贯彻落实到每一个分项目的实施过程中,并按照经甲方签字确认的媒介计划分步实施。
2、甲方审定乙方提交的分项报价单,如无异议,则签字盖章认可,并签署正式的分项合同。
3、乙方依据彼此签字盖章的分项合同,开始实际性的工作。
六、双方责任与权力
甲方的责任和权力:
1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的各类图片和文字资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责,如因甲方提供的资料而引起法律纠纷,其相关的一切责任由甲方负责,乙方不承担由此产生的直接责任或连带责任。
2、甲方有权及时地对乙方所提交的策划思路、广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议,乙方据此进行修改、调整,直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的`专业知识和经验,并应考虑乙方工作周期等因素,在乙方提交有关文件后,应及时、完整地以书面形式提出明确的意见,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。甲方应指定一位全权代表与乙方沟通,以避免多头决策而导致工作质量、效率下降。
3、若签字定稿后,甲方再次提出修改,由此而产生的一切相关费用应由甲方承担。若因甲方资料提供、审稿、定稿以及再次修改等方面因素所造成的工作延误,乙方不承担相关责任与损失。乙方根据甲方签字稿输出______及其他费用发生以后,若甲方还要再次提出修改要求,乙方根据修改稿重出______及其他所发生的费用由甲方承担。
4、双方合作期间,甲方有权对某些双方分歧较大之项目进行修改、调整。
5、甲方应按照本协议规定及时付款,以保证项目的正常进行。
6、甲方在提出各种正式建议与意见时,应采用包括传真在内的书面方式,以增进沟通之效率,及未来之查证。
7、合作期内,甲方在事先未征得乙方同意的情况下,不得另行委托其他公司进行设计、制作、发布等广告、策划合作事宜,否则视为违约。
乙方的责任和权力:
1、乙方承接甲方广告业务,应尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计、制作和代理业务,并为甲方资料保密。
2、乙方应主动提前向甲方索要各类工作所需的相关资料,并按甲方确认之正稿进行设计、输出、印刷、制作、发布等业务。若因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之正稿不一致,从而致使甲方受损,乙方应赔偿给甲方相应的损失。
3、乙方所有策划方案及相关建议文案应以书面形式向甲方汇报。
4、乙方需与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流与沟通。
5、若甲方未能按本协议和各分项合同规定的时间内付讫有关款项,乙方保留暂停策划、设计、制作、发布等相关工作的权利,乙方不承担由此产生的经济损失和责任。
6、如因甲方未按照本协议和各分项合同规定的时间内付款而导致撤版或罚款等经济损失,由甲方承担。如因乙方原因不能按照双方确认的计划发布,由此导致甲方的直接经济损失,由乙方承担,不可抗力因素除外。
七、收费条例
1、收费范围与标准:
(1)定金:为确保合同执行的规范化,乙方预先收取甲方定金_______万元,定金可在合作期结束时抵冲甲方应付款。若甲方在合作期中途单方面中止本协议的执行,此项定金转为甲方支付乙方的违约金。
(2)策划费:甲方应在合作期内每月向乙方支付服务费_______元。
(3)设计、制作、发布等费用。
(4)合作期甲方支付了月服务费,则乙方负责发布的报纸、杂志广告不另收设计费,电视、电台广告不另收脚本创意费,营销、招商、推广的计划、策略、提案不另收方案创作费。
(5)外地操作费:乙方因甲方策划推广工作需要而发生_______市区外操作费用,如交通费、食宿费、补助费等,乙方按照甲方部门经理级差旅标准和程序,提交实际费用单据,甲方予以据实报销。
2、结算方式与时间:
(1)定金:本协议书签订后,甲方在_______个工作日内汇至乙方账户。
(2)策划费:按月支付,每月_______日前汇至乙方账户,月策划费为_______元。
(3)媒介发布费与代理佣金:任何由乙方与媒介进行结算的广告、杂志等发布工作,乙方不承担垫付的责任。甲方应严格按照甲、乙双方确认的投放计划及媒体预订情况,在实际发布日期前_______日内将款项汇至乙方账户。
(4)策划、创意、设计费:如双方不是月服务费制,而是单项付费制,甲方应在分项报价单得到正式认可并签订合同后_______日内,将合同款的_______%付至乙方账户。在正稿签字确认后_______日内,将合同款的_______%付至乙方的账户,最后移交成品或设计稿件。如双方是月服务费制,则乙方此项费用全免。
(5)其他费用:乙方按期提供有关费用的结算单向甲方收取款项,如:差旅费、市场调研费、媒介监测费等,甲方应在收到结算单_______日内审核无误后付款,如有异议,应及时知会乙方。
八、知识产权
本合同所完成之成品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权归属甲方所有。在所有权归甲方后,乙方仍有权未经甲方同意,用所设计之作品参与公益、专业、行业或各类组织机构的竞赛评比活动。但乙方不得用于除此之外的其他目的与事项。
九、违约责任
1、乙方的有关报价资料若未经甲方签字认可,乙方就进行单独成品制作或媒介发布,均视为乙方违约,因此而产生的费用甲方不作任何补偿。
2、乙方除自然力、政府等不可抗力之因素外,应按本协议或各分项合同约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,甲方有权单方面终止执行本协议或各分项合同,及对乙方进行直接经济损失索赔。
3、各分项合同经双方签字盖章后,非因乙方原因,甲方中途终止执行合同的部分或全部内容,乙方有权书面通知甲方及时纠正,如甲方不能在通知的时间内纠正,则视为甲方违约,由此给乙方造成的一切经济损失由甲方承担,乙方有权终止执行本协议和有关部门分项合同。
4、如甲方未能按本协议或各分项合同约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给甲方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作的权力。
十、本协议一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
物业管理服务合同必备
经过句怡美小编反复的打磨和修改我们呈现了最新的“物业管理服务合同”。在这个越来越关注诚信的时代,合同的重视程度也越来越高了。对于合同当中所是需要涉及到数量的单位名词应该明确写清。期待这篇文章能够为您带来帮助和启示!
物业管理服务合同【篇1】
原告上海A物业管理有限公司与被告陆a物业服务合同纠纷
一案
_______________________________________________________________________________________
(2010)闵民一(民)初字第647号
民事判决书
原告上海A物业管理有限公司,住所地上海市x区x路x号。
法定代表人姜a,总经理。
委托代理人王a,男。
委托代理人陈a,男。
被告陆a,男。
原告上海A物业管理有限公司与被告陆a物业服务合同纠纷一案,本院于2010年1月6日立案受理,依法由审判员彭雄辉适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托代理人王a到庭参加了诉讼。被告陆a经本院合法传唤无正当理由拒不到庭,本院依法缺席审理,现已审理终结。
原告上海A物业管理有限公司诉称,原告系上海市x区x路x弄小区物业管理单位,被告系该小区x号x室业主,房屋面积平方米,收费标准为每月每平方米元。被告自2009年1月至2009年9月共计拖欠物业管理费元,原告经多次催讨未果,故诉至法院要求被告给付上述拖欠的管理费及滞纳金元。
被告陆a未作答辩,亦未向法庭提供证据。
以上事实,由原告提供的前期物业服务合同、承诺书、住宅物业服务收费标准申报表、确认表、物业服务费催缴通知单、上海市房地产登记簿等证据及当事人庭审陈述所证实,并均经庭审质证。
经审理查明,原告诉称事实属实。
本院认为:原告作为被告房屋所处小区的物业管理单位,其已按照约定履行物业管理服务义务后,被告作为业主应当支付物业管理服务费。被告经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼,应视为放弃抗辩权利,本院支持原告诉请。原告诉讼请求之滞纳金过高,本院予以调整。据此,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定,判决如下:
一、被告陆a应于本判决生效之日起十日内支付原告上海A物业管理有限公司2009年1月至2009年9月的物业管理费人民币元;
二、被告陆a应于本判决生效之日起十日内支付原告上海A物业管理有限公司滞纳金元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费25元(已减半),由被告负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。
审判员彭雄辉
书记员夏万宏
物业管理服务合同【篇2】
合同编号:
__市前期物业服务合同
甲方(业主):
乙方(建设单位):
__市住房和城乡建设委员会
__市工商行政管理局
二零___年十月
【法定代理人】【委托代理人】:国籍:
【身份证】【护照】【】:
出生日期:年月日性别:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
乙方(建设单位):
营业执照注册号:
房地产开发企业资质证书号:
组织机构代码:
【法定代表人】【委托代理人】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《物业管理条例》及《__市物业管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供前期物业服务的有关事宜,协商订立本合同。
第一章物业项目基本情况第一条本物业项目(以下简称“本物业”)基本情况如下:
名称:【地名核准名称】【暂定名】。
类型:【住宅】【办公】【商业】【】。
坐落位置:区(县)路(街)。
规划建筑面积:平方米。
第二条物业管理区域四至:
东至;
南至;
西至;
北至。
规划平面图和物业管理区域内的物业构成明细分别见附件一、二。
第三条物业服务用房主要用于物业服务企业客服接待、项目档案资料保存、工具物料存放、人员值班备勤、业主大会及业主委员会办公用房等。
物业服务用房建筑面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,位于【号楼】【幢】【座】层单元号;地下建筑面积为平方米,位于【号楼】【幢】【座】层单元号;其中业主大会及业主委员会办公用房建筑面积为平方米,位于
【号楼】【幢】【座】层单元号。
(注:物业服务用房为多处时,双方可自行增加以上内容)
第二章物业服务事项、标准及有关约定第四条乙方指定物业服务项目负责人为:,联系电话:。乙方更换项目负责人的,应当于7日内在本物业管理区域内的显著位置公示。
第五条乙方提供的前期物业服务包括以下主要内容:
1.制订物业服务工作计划并组织实施;保管相关的工程图纸、档案与竣工验收资料等;根据法律、法规和临时管理规约的授权制订物业服务的有关制度;
2.负责本物业管理区域内共用部位的日常维修、养护和管理。物业共用部位明细见附件三;
3.负责本物业管理区域内共用设施设备的日常维修、养护、运行和管理。物业共用设施设备明细见附件四;
4.负责共有绿地、景观的养护和管理;
5.负责清洁卫生服务,包括物业共用部位、公共区域的清洁卫生,垃圾的收集等;
6.负责协助维护公共秩序和协助做好安全防范工作;
7.其他服务事项:
第六条乙方按以下第种方式提供住宅的前期物业服务:
1.《住宅物业服务标准》中的级物业服务标准,详见附件五;
2.选择《住宅物业服务标准》中不同等级的具体物业服务事项和标准,详见附件五;
非住宅的物业服务标准以及甲、乙双方约定的《住宅物业服务标准》范围以外的具体服务事项和标准,详见附件六。
第七条经乙方委托的物业服务评估监理机构评估测算,本物业管理区域内的物业服务费标准为:【住宅】元/平方米月;【办公楼】:元/平方米月;【商业物业】:元/平方米月;【会所】:元/平方米月;物业:元/平方米月。物业服务费用评估报告摘要详见附件七。
第八条交付房屋前,乙方应当向甲方发放该套房屋的“业主一卡通”。甲方入住前,甲、乙双方与a
银行签订前期物业服务费托收协议,甲方按第七条约定的物业服务费标准在“业主一卡通”内预存个月(不超过12个月)的物业服务费。
第九条在完成物业共用部分交接前,乙方不得向甲方收取物业服务费。但发生下列情形之一的,甲方应当缴纳物业服务费:
1.筹备组成立满3个月未召开首次业主大会会议的;
2.首次业主大会会议未决定解除前期物业服务合同且未确定物业管理方式的;
3.首次业主大会会议结束后,乙方向全体业主发出书面查验通知之日起30日内未开始查验的;
4.物业共用部分经查验符合相关标准,乙方向全体业主发出书面交接通知之日起30日内未完成交接的。
第十条发生第九条约定情形之一的,自该情形出现之次日起,乙方可按前期物业服务费托收协议的约定,通过银行从“业主一卡通”中划转相应的物业服务费。但除非发生第九条约定的情形,否则任何一方均不得从该账户中划转任何款项。
第十一条乙方对甲方物业专有部分提供维修养护或其他特约服务的,甲、乙双方应当签订特约服务协议,服务事项、标准及费用由双方在协议中约定。
甲方或物业使用人在符合相关法律规定的前提下,利用住宅物业从事经营活动的,乙方可按照商业物业标准收取相应的物业服务费。
第十二条乙方接受供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等公用事业服务单位委托代收使用费用的,不得向甲方收取手续费等额外费用,不得限制或变相限制甲方或物业使用人购买或使用。
第十三条物业装饰装修前,甲、乙双方签订书面装饰装修服务协议,乙方应当告知甲方相关的禁止行为和注意事项,并将装饰装修的时间、地点等情况在甲方所在楼内公示。除约定收取【装修管理费】元、【装修保证金】元、【装修垃圾清运费】元、【】元外,乙方不得另行收取其他任何费用。如收取装修保证金的,未造成共用部位、共用设施设备或承重结构损坏,乙方应当在完工后7日内将装修保证金全额退还甲方。
第十四条在前期物业管理期间,甲方转让或出租其物业时,应当将本合同、临时管理规约以及有关费用缴纳情况等事项告知受让人或承租人,并自买卖合同或租赁合同签订之日起15日内,将买卖或出租情况告知乙方。甲方转让物业前,应当与乙方结清相关费用。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
物业管理服务合同【篇3】
第三条房屋建筑共用部位的维修、养护和管理,包括:楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道、门厅、庭院…
第五条共用设施、设备的维修、养护、运行和管理,包括:共用的上下水管道、落水管、污水管、共用照明、中央空调、供暖锅炉房、楼内消防设施设备、电梯、______________。
第六条公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理、包括道路、室外上下水管道、化粪池、泵房、自持车棚、停车场…
第七条公共绿地的养护与管理。
第八条附属配套建筑和设施的维修、养护和管理,包括商业网点、文化体育场所_____________
第九条公共环境卫生,包括房屋共用部位的清洁卫生,公共场所的清洁卫生、垃圾的收集、______________。
第十条交通与车辆停放秩序的管理。
第十一条维持公共秩序,包括安全监控、巡视、门岗执勤、________、________、__________。
第十二条管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料。
第四条第十三条负责向业主和物业使用人收取下列费用:
1.物业管理费:____2.保洁费:____3.保安费:____4.房屋设备运行费:____5.维修养护费:____
第十四条业主和物业使用人房屋自用部位、自用设备及设备的维修、养护,在当事人提出委托时,乙方须接受委托并合理收费。
第十五条对业主牧业使用人违反《业主公约》的行为,针对具体行为并根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、________等措施。
第十六条其他委托事项
物业管理服务合同【篇4】
物业管理服务合同(精选5篇)
合同法中所指的合同,是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面小编给大家分享物业管理服务合同,希望能够帮助大家!
物业管理服务合同(篇1)
第一章 总则
第一条 本合同当事人
委托方(以下简称甲方):_________
名称:_________
主任:_________
地址:_________
联系电话:_________
受托方(以下简称乙方):_________
企业名称:_________
法定代表人:_________
注册地址:_________
联系电话:_________
根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将_________(物业名称)委托于乙方实行物业管理,订立本合同。
第二条 物业基本状况
物业名称:_________
物业类型:_________
座落位置:_________区(市)县_________路(街道)_________号
四至:东_________南_________西_________北
占地面积:_________平方米
建筑面积:_________平方米
委托管理的物业构成细目见附件一。
第三条 乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人;甲方应当要求本物业的全体业主和物业使用人根据业主公约履行本合同中相应义务,承担相应责任,并遵守本物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的管理制度。
第二章 委托管理服务事项
第四条 房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理,包括:楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅、_________。
第五条 共用设施、设备的维修、养护、运行和管理,包括:共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、高压泵房、楼内消防设施设备、电梯、中央监控设备、建筑物防雷设施、_________。
第六条 附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理,包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场、_________。
第七条 共用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理、_________。
第八条 附属配套建筑和设施的维修、养护和管理,包括商业网点、文化体育娱乐场所、_________。
第九条 公共环境卫生,包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运、_________。
第十条 交通与车辆停放秩序的管理、_________。
本物业管理区域内的业主、物业使用人在本物业管理区域公共场地停放车辆,停放人应与乙方签订专项合同。
第十一条 维护公共秩序,包括安全监控、巡视、门岗执勤、_________。
前款约定的事项不含业主、使用人的人身与财产保险和财产保管责任,乙方与业主、使用人另行签订合同的除外。
第十二条 管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料、_________。
第十三条 根据业主委员会的委托组织开展社区文化娱乐活动。
第十四条 业主和物业使用人房屋自用部位、自用设施及设备的维修、养护,在当事人提出委托时,乙方原则上应接受委托,但收费由当事双方协商。
第十五条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为,针对具体行为并根据情节轻重采取报告规劝、制止、_________等措施。
第十六条 其它委托事项
第三章 委托管理期限
第十七条 委托管理期限为_________年(不超过3年)。自_________年_________月_________日_________时起至_________年_________月_________日_________时止。
第四章 双方权利义务
第十八条 甲方权利义务
1、代表和维护业主、使用人的合法权益;经常听取业主、使用人的意见和建议,并及时将这些反馈给乙方;协调业主、使用人、乙方之间的关系;
2、监督业主和物业使用人遵守业主公约及物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的管理制度;采取措施督促业主、使用人按时交纳物业管理公共服务费用;
3、审定乙方拟定的物业管理方案;
4、检查监督乙方物业管理方案的实施及制度的执行情况;
5、审定乙方提出的物业管理服务年度计划、维修养护计划和财务预算及决算报告;
6、审批物业维修专项资金的使用预算,并监督物业共用部位、共用设施设备大中修、更新、改造的竣工验收;审查乙方提供的物业共用部位、共用设施设备大中修、更新、改造的书面报告;
7、在合同生效之日起_________内向乙方提供_________平方米建筑面积的经营性商业用房,由乙方按每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
8、在合同生效之日起_________日内向乙方提供_________平方米建筑面积物业管理用房,由乙方按下列第_________项执行;
(1)无偿使用;
(2)按建筑面积每月每平方米_________元租用,其租金收入用于_________;
9、与乙方办理物业管理验收手续时,应向乙方移交下列资料:
(1)竣工总平面图,单体建筑、结构、设备竣工图,附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;
(2)设备设施的安装、使用和维护保养技术资料;
(3)物业质量保修文件和物业使用说明文件;
(4)物业管理所必需的其他资料。
并于合同生效之日起_________日内向乙方移交;
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
物业管理服务合同(篇2)
甲方:
乙方:
根据有关法律、法规政策和实际情况,在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方同意将座落在绥化市物资城综合楼小区委托给乙方进行物业管理(服务),特订立本合同。
物业基本情况:
楼房名称:
物业类型:
位置:
占地面积:建筑面积:___;楼房栋数:____。
一、委托物业服务事项:
1、房屋建筑共用部位的维修、养护和服务及清雪,如有个别房盖漏水或墙皮脱落如超过物业维修范围,由业主自筹资金解决。
2、共用设施、设备的维修、养护运行和管理,包括共用的下水管道漏水等(共用部分)、公用照明、监控、化粪池、门卫、供水设备的维修不超过千元的由物业负责,如更新改造由业主自筹资金解决。
3、公共环境卫生:包括公共场所、房屋共用部位及清洁卫生、垃圾收集、冬季扫雪。
4、维护公共秩序(门卫)。
5、甲方提供各业主的住房面积花名册。
二、保洁服务
1、楼道每周拖洗二次,日清扫一次,楼梯扶手每天擦一次,庭院随时清扫,保持清洁。
2、楼道公用部位玻璃每年擦两次,破损玻璃随时更换,禁止任何人在小区内张贴悬挂广告。
3、冬季下雪及时清扫,堆放在适当位置,随时清扫夏季楼区内积水。
4、马葫芦每年清理疏通一次,平时发现堵塞,随时清疏,单元楼内下水道由业户自行承担。
三、供水时间
1、供水时间从每日早至晚,物业管理期间负责供水设施的维护、维修和保养,保证全体业主的生产生活用水。
2、供水水箱每季清洗一次,清洗时间由物业公司与业主委员会共同完成,每次清洗过程要有业主委员会成员参加。
四、公用设施、设备维护、养护
1、公用设施(含院内所有公共部位的声控灯座、灯头、灯泡、公用部位的门窗及玻璃拉手、门窗叉等)的养护修复费用由物业公司承担。
2、门灯、楼道灯完好率达95%,若损失,修复时间不超过2日内。
3、设备房要保持整洁通风、无跑、冒、滴、漏现象。
4、公共部位和共用部位人为损坏的由责任人负责。
五、院内公共秩序维护
1、小区入口24小时不间断,设人值班,对重点区域、重点部位要经常巡查。
2、院内禁止存放机动车辆,自行车存放不收费用,平常保持车棚整洁。
3、门卫对进出小区负责查看。
六、物业管理(服务)收费标准
1、管理服务收费每月每平方0.36元。
2、每户每年二次供水电费:120元/年/户。
3、清运垃圾费:50元/年/户。
以上各项收费如政府有新规定,按新规定执行。对无故拖欠应缴纳费用的业户加收欠费总额的千分之一的滞纳金日递增,乙方要求甲方在管理中做到:
1、甲方加大宣传力度,并协助收缴管理费用。
2、全体业主要积极主动交纳各项费用,业主委员会有责任协助物业公司对个别不交纳各项费用的业户做思想工作。
3、自合同签订之日起,此小区以前发生的债权、债务乙方概不负责。
4、甲方和乙方共同使用一个办公地点。
七、委托管理服务期限
委托服务期限自20__年1月1日起至20年12月31日止,合同期满后,得到大多数业户的认可,可续签合同。
八、违约责任:
1、如一方不履行合同,各方都有终止合同的权利。
(1)甲方可以解除乙方为其服务。
(2)乙方有权弃管。
2、双方对本合同的条款有未经事宜,如新发生的问题由业主委员会同物业公司协商解决,如是遗留问题由业主委员会同开发商协商解决,如进行补充可以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同服务项目如遇与法律、法规相违背的,按新规定执行。
本合同一式三份,甲乙双方及物业管理主管部门各执一份。
本合同自签订之日起生效,并具有法律效力。
甲方:
乙方:
甲方负责人签字(章):
乙方负责人签字(章):
物业管理服务合同(篇3)
甲方: 深圳市罗湖区__X住宅区业主委员会(代表本住宅区全体业主)
代表人:__
乙方: 深圳__发展公司
法人代表:__X
经__X住宅区业主大会 年 月 日投票表决同意:直接聘请深圳康发发展公司为__X住宅区(以下简称“本住宅区”)提供物业管理服务。为保障管理服务正常运行、规范双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济民法典》、《物业管理条例》、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关法律、法规和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,本合同的甲、乙双方达成以下合同条款。
第一条 物业基本情况
1、住宅区位置: 深圳市罗湖区_______。
2、占地面积: _____平方米。
3、建筑面积: _______平方米。其中:住宅面积:_____平方米(分别为别墅_____平方米、复式别墅_____平方米、高层_____平方米、多层_____平方米);商业面积:_____平方米;服务楼面积:_____平方米(含首层停车库);其它面积(配电房、地下室等)_____平方米。
4、 住宅户数:_____户(截止_____年_____月_____日止,业主入伙户数_____户,_____户未入伙)。
5、物业类型: 混合住宅小区。
第二条 委托管理服务事项
1、本住宅区房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等)的维修、养护和管理。
2、本住宅区房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、污水管、垃圾房、共用照明、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、供水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。
3、本住宅区规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房/棚、停车场等)的维修、养护和管理。
4、本住宅区规划红线内的属配套服务设施(篮球场、儿童游乐园、康乐设施、中心广场等)的维修、养护和管理。
5、本住宅区公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运;小区消杀;公共区域绿化等。
6、本住宅区交通、车辆行驶、停泊及管理。
7、本住宅区的安全管理,实行24小时封闭式管理,对规划红线内范围进行全天候安全监控和巡视,实行外来人员检查登记出入制度,配合和协助当地公安机关做好小区的保安工作。
8、本住宅区的社区文化的开展建设。
9、本住宅区物业、业主、管理服务档案、资料的建立、保管和使用的管理。
10、以及相关法规和行业政策规定的,和在本合同签订后新规定的应由物业管理公司承担的其它事项。
第三条 合同期限
本合同管理服务期限为3年。自200__年____月____日起至 __年____月____日止。
第四条 甲方的权利和义务
1、审定乙方提出的管理服务年度计划、财务预算和决算。
2、对乙方的管理服务水平进行季度或年度全面考核评定,如聘请专业公司需要支付费用的,则该费用从物业收费中支出。如未达标或因乙方管理不善,造成本住宅区业主公共利益的重大经济损失的,甲方有权提前单方终止合同。
3、聘请独立审计机构每年对有关账目进行审计,审计费用在物业收费中列支。如乙方提供虚假或失实的账册、传票等致使甲方利益严重受损的,甲方有权提前单方终止合同。
4、支持乙方向不按合同规定缴纳物业管理服务费的业主催缴物业管理服务费;不怂恿、煽动业主不缴物业管理服务费;反对业主无理拖欠物业管理服务费,致使其他缴费业主的合法权益受到侵害的行为。乙方应作好对欠费业主的催缴、统计、记账工作,确保本住宅区物业管理服务费的收缴率不低于总应收费的98%,如无故达不到该收缴率,则低于的部分以乙方的佣金抵扣。
5、业主应自觉按时缴纳物业管理服务费,不得拖欠。逾期欠费业主将按每日万分之五的标准计算缴纳滞纳金。乙方有权对欠费超过1个月的业主进行公示通报;对欠费超过3个月的业主,可提起讼诉追讨,败诉方除补缴物业管理费外,还应承担胜诉方合理的律师费用。
6、不干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动。
7、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。
8、有关法规政策规定的应由甲方承担的其他权利和义务。
第五条 乙方的权利和义务
1、全面执行本合同附件《深圳市罗湖区__X住宅区物业管理服务方案》(以下简称“服务方案”)。
2、完善并制订与“服务方案”相匹配的管理办法和操作规程以履行本合同。如超出业主公约与本合同以外制订涉及业主权利义务的物业管理办法的,以及向业主收取本合同约定以外的其他费用的,应事先报告并获得业主大会批准。
3、有权选聘有资质的专业公司承担本住宅区的单项管理业务并支付费用、但不得将本合同项下的整体管理权利和义务转让给第三人,不得将任何单项业务承包给个人。
4、遵照国家、地方物业管理服务收费规定,乙方应在本住宅区显著位置长期公示物业管理服务项目、服务内容、服务标准、收费标准等内容。
5、负责编制房屋及附属设施、设备年度维修养护计划和大中修方案,经甲方审定后组织实施。
6、购买本住宅区的公共财产及公众责任险。
7、作为提供物业管理和服务的对价, 乙方每年年度终了时按年度物业管理总支出的10%计提物业管理服务佣金(以下简称“佣金”)一次。
8、本住宅区物业管理服务费所有收支账目,按政府规定由乙方每3个月向业主公布一次,张贴时间不少于15天,账目公布前送交甲方审核备存。账目公布时间为每季度后的次月15日以前,特殊情况延迟公布账目需书面告知甲方。
9、鉴于乙方一直是本住宅区的事实物业管理人,乙方有权力追缴历年来业主欠缴的物业管理费用。
10、对本住宅区的公共或共用设备、设施和相关场地,乙方不得擅自占用和改变使用功能,如需在本住宅区内改、扩建或完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施。
11、为使本住宅区物业的保值、升值,乙方应采取积极有效的措施,阻止业主或物业使用人擅自改变本住宅区既定的使用用途及功能。尤其阻止将住宅用作商业、办公、集体宿舍或其他非一般住宅的用途。
12、建立本住宅区的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况并及时书面通知甲方。
13、开展积极向上、健康的社区文化活动和便民服务工作。
14、本合同终止时,及时向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、财务等资料;移交本住宅区的公共财产,包括物业管理费结余、公共收入积累形成的资产等。
15、有关法律法规规定的应由乙方承担的其他权利、义务和责任。
第六条 物业管理服务标准
本住宅区定位为高档次的住宅区,乙方应执行与之相匹配的物业管理服务标准。具体按《深圳市罗湖区__X住宅区物业管理服务方案》中的相关条款执行。
第七条 物业管理服务费收取标准及管理
1、本住宅区物业管理服务费按如下标准收取:别墅物业每平方米5。20元/月;复式别墅每平方米3。55元/月;高层物业每平方米3。60元/月;多层物业每平方米2。30元/月;商业物业每平方米5。00元/月—6。00元/月;服务楼每平方米2。50元/月(以上物业面积均按建筑面积计算)。
2、本住宅区物业管理服务费由乙方按月直接向业主或物业使用人收取;乙方应在每月10号前,向已缴费业主提供上月物业服务收费明细账单并接受业主查询。乙方必须按政府规定和程序收费,不得乱收费,做到计费准确,收费公开透明。
3、物业管理服务费的结余部分归全体业主所有,用于弥补以后物业管理费的不足,未经业主大会同意,乙方不可支配使用。
第八条 专项本体维修基金的收支管理
1、本住宅区专项本体维修基金按政府收费标准收取:高层每平方米建筑面积0。25元/月;多层每平方米建筑面积0。15元/月(别墅除外)。随物业管理服务费一齐由乙方直接向业主收取,管理处对本体基金以房屋本体每栋为单位进行专(记)帐管理,并设立专用账号存储本物业的本体基金。
2、本住宅区专项本体维修基金的使用,按政府规定的专项本体维修基金使用范围专款专用,乙方先立项报价,甲方审核签字后实施的程序进行运作。
3、本住宅区专项本体维修基金的收支、使用账目,每3个月由甲方向业主公布一次,张贴时间不少于15天,接受全体业主的监督,账目公布前由甲方送交乙方核查备存。账目公布时间为每季度后的次月15日以前。
4、业主拖欠专项本体维修基金的,由乙方按照拖欠物业管理服务费的规定办法进行处理。
5、本住宅区公用设施专用基金的交纳、使用、续筹、管理等,按《深圳市房屋公用设施专用基金管理规定》执行。
第九条 公共设施及业主共有物业收入及管理
1、本住宅区属业主私家车位以外的所有室内、室外停车位实行统筹使用,暂定每车每月车位使用费(含车场管理费)为220元。
2、本住宅区的业主私家车位,每月每个车位需缴纳车场管理费30元,与物业管理费合并使用。
3、本住宅区产权属于乙方的室内停车位(除已出售的部分)共计76个,由乙方有偿提供给全体业主使用,每月由乙方按每个车位每月200元(不含车场管理费)的固定标准净提取76个车位使用费。
4。 本住宅区的临时停车的收费按市政府指导价执行。
5、本住宅区严格控制外来车辆的停放,除极其特殊的情况外,禁止外来车辆停泊过夜。
6、乙方对物业产权人、使用人的房屋自用部位、自用设备的维修养护,及其他特约服务,采取成本核算方式,按实际发生费用计收;但甲方有权对乙方的上述收费项目及标准进行审核和监督。
7、本住宅区公共区域的电梯广告及相关收入、除乙方权属之外的停车场收入、特约服务收入等,归全体业主所有,和物业管理费合并使用。
第十条 合同的终止、续约与交接
1、本住宅区物业管理服务合同到期后,双方合同关系即终止。乙方应提前30天按政府、行业法规,填报固定资产、办公、设备、住宅区资料等交接清单,送甲方审核。住宅区物业收费财务账目,应于合同终止后的10日之内,送交甲方审核,由甲方聘请专业财务公司进行审计。
2、乙方愿意续约的,应在合同到期前60天,书面通知甲方。由甲方在合同到期前30天召开业主大会决定续约与否。如本住宅区全体业主所持投票权2/3同意续约的,将直接与乙方续签合同。
3、本住宅区业主大会表决结果达不到全体业主所持投票权2/3以上的,原合同到期后自行终止。由甲方另行招聘物业管理服务公司。
4、新老物业管理公司的交接过渡期最长为2个月,乙方应提供过渡期物业管理服务;2个月过渡期满后,必须按规定进行交接、撤离。
第十一条 违约责任
1、如因甲方原因,造成乙方未完成规定服务标准或直接造成乙方经济损失的,甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期整改,并有权终止合同。
2、如因乙方原因,造成不能完成服务标准或损害物业共同利益的,乙方应给予甲方相应补偿。给业主个人造成损害的,应向业主个人赔偿损失。甲方有权要求乙方限期整改,并有权终止合同。 。
3、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得物业管理服务权或致使对方失去物业管理服务权,或造成对方经济损失的,应当承担相应的责任。
4、 本合同执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
5、甲乙双方以及业主因物业服务发生争议的,应尽量平等协商解决,协商不成的,任何一方均可向罗湖区人民法院提起诉讼,判决结果对各方均有约束力。
6、合同期未满,乙方擅自提前停止物业管理服务的;乙方不按时交接、撤离的,均应向甲方赔偿实际损失。
第十二条 其他事项
1、本合同未尽事宜,双方可以进一步协商并签订补充协议约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件《深圳市罗湖区__X住宅区物业管理服务方案》是本合同有效组成部分,与本合同具同等法律效力。
3、本合同(含附件)正本一式三份,甲乙双方及物业管理主管部门(备案)各执一份,具同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章后生效,对甲乙双方及本住宅区全体业主均具约束力。
甲方:深圳市罗湖区__X住宅
乙方:深圳__发展公司
区业主委员会
负责人:
负责人:
签署日期: 年 月 日
签署日期: 年 月 日
物业管理服务合同(篇4)
委托方(以下简称甲方):____________________________
受委托方(以下简称乙方):___________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《城市新建住宅小区管理办法》、《______住宅区物业管理条例》及等国家、地方有关法律、法规和规章,在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对_______实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。
第一条物业基本情况
座落位置:_____________________________________________。占地面积:_______平方米。建筑面积:_______平方米。其中地上建筑面积_______平方米,地下建筑面积_______平方米,绿化覆盖率为_______%。物业类型:_______。
第二条委托管理事项
(一)房屋建筑本体共用部位(外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等)的维修、养护和管理。
(二)房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。
(三)本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场等)的维修、养护和管理。
(四)本物业规划红线内的属配套服务设施(网球场、游泳池、商业网点等)的维修、养护和管理。
(五)公共环境(包括公共场地、房屋建筑物共用部位)的清洁卫生、垃圾的收集、清运。
(六)车辆行驶及停泊。
(七)配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作(但不含人身、财产保险保管责任)。
(八)社区文化娱乐活动。
(九)物业及物业管理档案、资料。
(十)法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。
第三条合同期限
本合同期限为_______年。自_______年_______月_______日起至_______年______月_______日止。
第四条甲方的权利和义务
(一)与乙方议定年度管理计划、年度费用概预算、决算报告。
(二)对乙方的管理实施监督检查,每年全面进行一次考核评定,如因乙方管理不善,造成重大经济损失或管理失误,经市政府物业管理主管部门认定,有权终止合同。
(三)委托乙方对违反物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理:包括责令停止违章行为、要求赔偿经济损失及支付违约金、对无故不缴有关费用或拒不改正违章行为的责任人采取催缴催改措施。
(四)甲方应按有关规定向乙方提供能够直接投入使用的物业管理用房。物业管理用房建筑面积_______平方米(不含设施设备用房面积)。物业管理用房属甲方所有,乙方在本合同期限内无偿使用,但不得改变其用途。
(五)甲方在合同生效之日起_______日内按规定向乙方提供本物业所有的物业及物业管理档案、资料(工程建设竣工资料、住用房资料等),并在乙方管理期满时予以收回。
(六)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动。
(七)负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。
(八)协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。
(九)法规政策规定由甲方承担的其他责任。
第五条乙方的权利和义务
(一)根据有关法律、法规政策及本合同的规定,制订该物业的各项管理办法、规章制度、实施细则,自主开展各项管理经营活动,但不得损害大多数业主(住用户)的合法权益,获取不当利益。
(二)遵照国家、地方物业管理服务收费规定,按物业管理的服务项目、服务内容、服务深度,测算物业管理服务收费标准,并向甲方提供测算依据,严格按合同规定的收费标准收取,不得擅自加价,不得只收费不服务或多收费少服务。
(三)负责编制房屋及附属设施、设备年度维修养护计划和大中修方案,经双方议定后由乙方组织实施。
(四)有权依照法规政策、本合同和业主公约的规定对违反业主公约和物业管理法规政策的行为进行处理。
(五)有权选聘专营公司承担本物业的专项管理业务并支付费用,但不得将整体管理责任及利益转让给其他人人或单位,不得将重要专项业务承包给个人。
(六)接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导,并接受甲方和业主的监督。
(七)至少每______个月向全体业主张榜公布一次管理费用收支账目。
(八)对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能,如需在本物业内改扩建完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施。
(九)建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。
(十)开展有效的社区文化活动和便民服务工作。
(十一)本合同终止时,乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、财务等资料。移交本物业的公共财产,包括用管理费、公共收入积累形成的资产。对本物业的管理财务状况进行财务审计。
(十二)不承担对业主及非业主使用人的人身、财产的保管保险义务(另有专门合同规定除外)。
第六条管理目标
乙方根据甲方的委托管理事项制定出本物业“管理分项标准”(各项维修、养护和管理的工作标准和考核标准)。
第七条管理服务费用
(一)本物业的管理服务费按双方协商的标准向业主(住用户)收取,即每月每平方米建筑面积_____________元。如业主或物业使用人将宿舍改为商业用途,物业管理服务费将按商业用途收取。
(二)乙方对物业产权人、使用人的房屋自用部位、自用设备的维修养护,及其他特约服务,采取成本核算方式,按实际发生费用计收。但甲方有权对乙方的上述收费项目及标准进行审核和监督。
(三)房屋建筑(本体)的共同部位及共用设施设备的维修、养护与更新改造,由乙方提出方案,经双方议定后实施,所需经费按规定在房屋本体维修基金中支付。房屋本体维修基金的收取执行市政府物业管理主管部门的指导标准。甲方有义务督促业主缴交上述基金并配合维护。
(四)本物业的公用设施专用基金由甲方负责按法规政策的规定到位,以保障本物业的公用配套设施的更新改造及重大维护费用。
第八条奖惩措施
(一)乙方未完成合同规定的各项管理目标,或出现重大事故,经市政府物业管理主管部门确认需由乙方承担责任的,甲方有权解除与乙方所签物业服务合同。
(二)合同期满后,乙方可参加甲方的管理招投标并在同等条件下优先获得管理权,但根据法规政策或主管部门规定被取消投标资格或优先管理资格的除外。乙方全部完成合同责任并管理成绩优秀,多数业主反映良好,可以不参加招投标而直接续约_______年。
第九条违约责任
(一)如因甲方原因,造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的,甲方应给予乙方相应补偿。乙方有权要求甲方限期整改,并有权终止合同。
(二)如因乙方原因,造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改,并有权终止合同。
(三)因甲方房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因,造成重大事故的,由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的,由乙方承担责任并负责善后处理。(产生事故的直接原因,以政府有关部门的鉴定结论为准)。
(四)甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权,或造成对方经济损失的,应当承担全部责任。
第十条其他事项
(一)双方可对本合同的条款进行修订更改或补充,以书面签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
(二)合同规定的管理期满,本合同自然终止,双方如续订合同,应在该合同期满______个月前向对方提出书面意见。
(三)本合同执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
(四)本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,提请物业管理主管部门调解,调解不成的,提交深圳仲裁委员会依法裁决。
(五)本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
(六)本合同正本连同附件共陆页,一式______份,甲、乙双方及物业管理主管部门(备案)各执______份,具有同等法律效力。
(七)本合同自签订之日起生效。
甲方签章:__________________乙方签章:________________________
法人代表:__________________法人代表:________________________
____________年______月______日
物业管理服务合同(篇5)
委托方(以下简称甲方):
受委托方(以下简称甲方):
根据有关法律、法规、在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将(物业名称)委托于乙方实行物业管理,订立本合同。
第一条物业基本情况
物业类型:办公/居住物业
坐落位置:
占地面积:
建筑面积:
第二条物业管理内容
1、保洁
(1)公共保洁
A、公区域院内及外围卫生、南北生活区院内卫生
B.人员编制:1人
C、保洁标准:(见附件)
(2)楼宇保洁
A.1、主楼1-6层9-14层走廊、卫生间、墙面玻璃及地面卫生;7-8楼电梯口;15-16层地面及电梯间及楼面平台卫生;电梯、安全通道及消防通道卫生;一楼室外平台及两侧通道2、综合楼两侧楼梯、2-4楼走廊卫生间及玻璃卫生3、群楼两侧楼梯、二楼卫生间及走廊、平台卫生
B、人员编制主楼4人、综合楼及群楼2人
C、保洁标准(见附件)
2.绿化
(1)绿化范围:办公及外围区域、生活区域的草坪及树木管理
(2)人员编制:2人
(3)绿化标准:(见附件)
3.保卫
(1)保卫范围:生活区域的安全及公共交通秩序
(2)人员编制:3人
(3)工作标
(4)准:(见附件)
4.授权由物业管理公司管理的其他事项.
第三条物业管理服务质量(乙方按下列约定,实现目标管理)
(1)室外保洁:
(2)室外保洁:
(3)交通秩序:
(4)绿化:
(5)保安:
(5)物业使用人对乙方的满意率达到:
第四条委托物业管理承包经营、自负盈亏形式费用包括:
1、工资及福利费、管理费用、税费
2、保洁工具、保洁用品及劳服用品
3、保安器械及劳服用品
4、绿化工具及劳服用品
第五条物业管理期限委托管理期限为年,自年月日起到年月日止
第六条甲乙双方经协商一致,本物业的委托物业管理费用为(大写)(小写).
第七条委托物业管理费用及支付方式:
第八条双方权利、义务
1.甲方权利、义务:
(1)根据本合同规定甲方将住宅区及办公区域委托乙方实行物业管理;
(2)给乙方提供管理用房__平方米(其中办公用房__平方米,员工宿舍__平方米)
(3)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;
(4)对乙方的管理实施监督检查,每半年一次考核评定,如因乙方管理不善造成重大经济损失,有权终止合同;如有重大活动有权支配乙方人员,乙方人员必须服从安排;对乙方人员有有任免权,如出现一个月内同一员工连续投诉三次有权要求换人
(5)协助乙方做好宣传教育、文化活动,协调乙方与行政管理部门的关系;
(6)政策规定由甲方承担的其他责任。
2.乙方责任、权利、义务:
(1)根据有关法律、法规,结合实际情况,制订本物业管理的各项规章制度;
(2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求,根据甲方授权,对本物业实施综合管理,确保实现管理目标,并承担相应责任,自觉接受甲方检查监督;
(3)接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督并报告工作,定期向甲方报送财务报表公布管理费支出帐目;
(4)对住宅区的公用设施不得擅自占用和改变其使用功能,乙方如在住宅区内改扩建完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施;
(5)乙方须本着高效、精干的原则在本物业设置管理机构和人员;
(6)建立本住宅区物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;
(7)在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料;
(8)开展卓有成效的社区便民服务工作;
(9)有权选聘专营公司承担住宅区物业管理的专项业务并支付费用,但不得将住宅区物业管理的整体责任及利益转让给其他人或单位。
第九条合同更改、补充与终止
1.经双方协商一致,可对本合同条款进行修订更改或补充,以书面合同为准。
2.合同规定的管理期满,本合同自然终止,各方如欲续订合同,须于期满前三个月向对方提出书面意见。
3.合同终止后,乙方可参加甲方的管理招标并在同等条件下优先承包管理。
第十条其他事项
1.本合同执行期间,如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等),造成经济损失的,双方应相互体谅,共同协商,合理分摊。
2.本合同自签订之日起生效;招标书为合同的有效组成部分。
3.本合同正式一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律约束力。
4.双方如对合同发生争议,协商不成的,可提请物业管理部门调解,或诉至人民法院。
甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____
代表(签名):___代表(签名):_____
时间:___年___月___日
物业管理服务合同【篇5】
法律侠客在线lawbingo
蔡国华等与上海恒臻物业管理有限公司物业服务合同纠纷上诉案
上海市第一中级人民法院
民事判决书
(2014)沪一中民二(民)终字第1689号
上诉人(原审被告)蔡国华,*出生,汉族,户籍地上海市路号,现住***。
上诉人(原审被告)蔡一尘,*出生,汉族,户籍地上海市路号,现住****。
委托代理人蔡国华,系蔡一尘之父,身份事项同上。
被上诉人(原审原告)上海恒臻物业管理有限公司。
法定代表人**,总经理。
委托代理人史,上海恒臻物业管理有限公司职员。
上诉人蔡国华、蔡一尘因物业服务合同纠纷一案,不服上海市闵行区人民法院(2014)闵民一(民)初字第2683号民事判决,向本院提起上诉。本院于2014年6月26日立案受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审查明,2006年4月30日,上海恒臻物业管理有限公司(以下简称恒臻公司、乙方)与上海市闵行区二区业主大会(甲方)签订了物业服务合同一份,约定由甲方委托乙方为闵行区****弄二区小区业主提供物业服务,恒臻公司按建筑面积向业主收取物业服务费,收费标准为住宅多层人民币元每月每平方米,物业服务费用按季交纳,业主应在每季度首月10日前履行交纳义务。合同另对其他各项权利义务进行了约定,合同期限自2006年4月1日起至2008年3月31日止。2008年12月29日,恒臻公司又与上海市闵行区东方花园二区业主大会签订物业服务合同,约定收费标准为多层元每月每平方米,合同期限自2009年1月1日起至2011年12月31日止。2013年2月5日,恒臻公司再次与上海市闵行区东方花园二区业主大会签订物业服务合同。物业服务费用均为按季缴纳,业主应在每季度首月10日前履行交纳义务。恒臻公司自2006年4月入驻蔡国华、蔡一尘所在小区,实际为该小区提供物业管理服务至今。蔡国华、蔡一尘系上海市闵行区****弄2区46号401室业主,建筑面积为平方米,自2006年10月至2013年12月31日未交物业服务费8,元。
原审另查明,恒臻公司分别于2008年4月27日、2010年12月18日,通过挂号信的方式向蔡国华、蔡一尘邮寄催款通知,蔡国华、蔡一尘均未领取。恒臻公司又于2011年3月14日、2012年3月29日以快递方式向蔡国华、蔡一尘催讨欠款。2013年5月28日恒臻公司向原审法院提起诉讼,原审法院于2013年7月30日立案,后恒臻公司在二审期间自愿撤回起诉。
2014年1月27日恒臻公司诉至原审法院,请求判令:
1、蔡国华、蔡一尘支付2006年10月起至2013年12月31日止的物业服务费8,元;
2、蔡国华、蔡一尘支付逾期交纳违约金8,元。
原审认为,依据《中华人民共和国物权法》之规定,业主大会或者业主委员会的决定,对业主具有约束力。业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的,受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。现蔡国华、蔡一尘所居住小区的业主委员会已与恒臻公司签订了《物业服务合同》,故业主委员会的该项决定,在被依法撤销之前,对小区全体业主具有法律约束力。现蔡国华、蔡一尘认为业主委员会成立的程序不合法,进而否认物业服务合同,对于此项辩称不予采信。蔡国华、蔡一尘以物业服务合同签订的程序不合法提出反诉要求撤销物业服务合同及补充协议,原审法院已向蔡国华、蔡一尘释明,其应另行提起诉讼解 法律侠客在线lawbingo
决。
诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。恒臻公司曾于2008年4月27日向蔡国华、蔡一尘邮寄了催讨函,诉讼时效中断重新计算,2006年10月至2008年4月期间欠缴的物业费诉讼时效直至2010年4月26日到期。恒臻公司虽提供了2009年3月24日的交寄清单,但从中并不能看出恒臻公司已向蔡国华、蔡一尘邮寄了催讨函,恒臻公司目前可以证明的最近一次邮寄催讨函的时间为2010年12月18日,诉讼时效中断重新计算,因此2006年10月至2008年12月期间的物业管理费已经超过诉讼时效。2009年1月至2010年12月期间欠缴的物业费诉讼时效直至2012年12月到期,但因恒臻公司于2011年3月4日、2012年3月29日通过快递方式向蔡国华、蔡一尘邮寄了催款函,因此诉讼时效中断重新计算。此外,对于蔡国华、蔡一尘未签收恒臻公司邮寄的挂号信、快递的辩称,因恒臻公司已经提供在诉讼时效内以蔡国华、蔡一尘居住地为寄送地址,并以挂号信及快递方式邮寄催款函的凭证,而蔡国华、蔡一尘在庭审中也称恒臻公司寄过两份快递给其,一份其直接交由快递员退给恒臻公司,一份塞其信箱内,其取出后直接交给居委会,可见恒臻公司确实向蔡国华、蔡一尘进行了催讨,已导致诉讼时效中断重新计算,因此对于蔡国华、蔡一尘的此项辩称,不予支持。
至于蔡国华、蔡一尘提出恒臻公司未尽物业管理职责,存在管理瑕疵、停车费账目未公开等问题,均涉及蔡国华、蔡一尘所在小区全体业主的利益,属于与全体业主有关的涉及共有和共同管理权利的事项,依据《中华人民共和国物权法》之规定,应经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主共同作出决定或协商解决。故本案中蔡国华、蔡一尘以此作为其一户拒付物业管理费的理由缺乏依据。
至于恒臻公司主张的滞纳金,恒臻公司作为一家物业服务单位,应为业主提供良好的、全面的物业服务,以求在工作过程中更加规范、透明、公正。考虑到蔡国华、蔡一尘未付物业费确属事出有因,因此对于恒臻公司主张的滞纳金,不予支持。
据此,原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百四十条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国物权法》第七十八条之规定,于二○一四年五月十二日作出判决:
一、蔡国华、蔡一尘于判决生效之日起十日内支付上海恒臻物业管理有限公司自2009年1月至2013年12月止的物业服务费6,元;
二、驳回上海恒臻物业管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计元,由上海恒臻物业管理有限公司负担元,蔡国华、蔡一尘负担元。
原审法院判决后,蔡国华、蔡一尘不服,向本院提起上诉称:物业合同不合法,是没有效力的,对上诉人也没有约束力。被上诉人拒不提供房屋的承重结构图、破坏小区绿化、拆掉围墙铁栏,没有尽到物业管理义务,不应收费。此外,上诉人从没有收到过催款函也没有承诺过付款,被上诉人主张的物业费已过诉讼时效,故请求二审法院依法改判驳回被上诉人的原审诉请。
被上诉人恒臻公司辩称:被上诉人已经履行了自己的义务,小区内的工程都是通过业委会同意的,故不同意上诉人的上诉请求,请求二审法院驳回上诉,维持原判。
经审理查明,原审法院认定事实无误,本院依法予以确认。
本院认为,被上诉人作为物业管理单位,与系争小区业主委员会签订了《物业服务合同》,该合同上有业主委员会主任的签字,并加盖了该小区业主大会的印章,故该合同合法有效,对作为小区业主的上诉人具有法律约束力。依据等价有偿、诚实信用原则,上诉人接受了被上诉人提供的物业管理服务后,理应支付相应的对价。至于上诉人提及的被上诉人擅自破坏 法律侠客在线lawbingo
小区环境,拆掉小区铁围栏等影响业主生活质量的问题,一则根据上诉人提供的相应证据无法证明被上诉人在服务上存在严重瑕疵,再则鉴于此均涉及全体业主权利,故应由全体业主提出主张或与被上诉人协商解决。上诉人以此作为其一户拒付物业管理费的理由缺乏依据,本院难以支持。此外,关于诉讼时效问题,被上诉人一审提供的2010年12月18日邮寄的物业管理费催缴函可证明其于2010年12月向上诉人发出过催缴通知,故上诉人以被上诉人主张的2009年至2013年的物业费已过诉讼时效为由拒付物业费,依据不足,本院不予采信。综上,上诉人的上诉请求,缺乏依据,本院不予支持。原审判决并无不当,应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
上诉案件受理费人民币元,由上诉人蔡国华、蔡一尘负担。
本判决为终审判决。
审 判 长
方方 代理审判员
孙飞 代理审判员
毛焱 二〇一四年七月二十一日
书 记 员
倪非
物业管理服务合同【篇6】
甲方(业主/开发商):_________
乙方(物业管理顾问公司):_________
一、合同目的
本合同的目的是由乙方为甲方提供物业管理顾问服务,以提升甲方的物业管理水平,优化物业运营,确保物业安全、舒适、高效运行。
二、服务内容
乙方将提供以下物业管理顾问服务:
协助甲方制定和完善物业管理制度和流程。
指导甲方进行物业设施设备的维护、保养和管理。
提供物业人员培训,提升物业团队的专业素质和服务水平。
对物业运营状况进行定期评估,提出改进建议。
协助处理物业相关的法律事务和纠纷。
三、服务期限
本合同的`服务期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用及支付方式
甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币____元。
支付方式:_________。
发票与税费:乙方应提供正规发票,并按照国家相关税法规定缴纳税费。
五、双方的权利与义务
甲方应提供必要的配合和支持,确保乙方能够顺利开展工作。
乙方应保证服务质量和效率,按照合同约定的内容提供服务。
双方应保守对方的商业秘密和敏感信息。
六、违约责任
若一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
若因乙方原因导致服务未能按时完成或质量不符合约定,乙方应承担相应的违约责任。
七、争议解决
本合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):
[甲方代表签字]
乙方(盖章):
[乙方代表签字]
签订日期:____年____月____日
物业管理服务合同【篇7】
最新的前期物业管理服务合同
甲方(房地产开发企业或其委托的物业管理企业):_________________
法定住址:_____________________________________________________
法定代表人:___________________________________________________
职务:_________________________________________________________
委托代理人:___________________________________________________
身份证号码:___________________________________________________
通讯地址:_____________________________________________________
邮政编码:_____________________________________________________
联系人:_______________________________________________________
电话:_________________________________________________________
传真:_________________________________________________________
帐号:_________________________________________________________
电子信箱:_____________________________________________________
乙方(购房人、业主):_________________________________________
法定住址:_____________________________________________________
法定代表人:___________________________________________________
职务:_________________________________________________________
委托代理人:___________________________________________________
身份证号码:___________________________________________________
通讯地址:_____________________________________________________
邮政编码:_____________________________________________________
联系人:_______________________________________________________
电话:_________________________________________________________
传真:_________________________________________________________
帐号:_________________________________________________________
电子信箱:_____________________________________________________
根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,在甲乙双方签订《房屋买卖(预售)合同》或《房屋租赁合同》的同时,就前期物业管理服务达成如下协议:
第一条 概述
前期物业管理是指:自房屋出售之日起至业主委员会与物业管理企业签定的《物业管理合同》生效时止的物业管理。
第二条 物业基本状况
1.本物业名称:____________________________________
2.乙方所购房屋销售(预售)合同编号:______________
3.乙方所购房屋基本情况:
(1)类型:________________________________________
(2)座落位置:____________________________________
(3)四至:________________________________________
(4)建筑面积:______________________________平方米
第三条 共用部位及共用设施设备的定义
1.所谓共用部位是指,房屋主体承重结构部位(包括基础、门内承重墙体、梁、柱、楼板、屋顶等)、户外墙面、厅门、楼梯间、抗震结构部位、走廊通道等。
2.共用设施设备是指,共用的上下水管道、落水管、水箱、加压泵、电梯、天线、供电线路、通讯线路、照明、锅炉、供热线路、供气线路、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。
第四条 甲方的物业管理职责
1.甲方应当根据有关法规和政策,结合实际情况,制定本物业的物业管理制度和《物业使用守则》并书面告知乙方
2.甲方应当建立健全本物业的物业管理档案资料;
3.物业管理企业可委托专业公司承担本物业的专项管理与服务业务,但不得将本物业的整体管理责任转让给第三方;
4.不得占用本物业的共用部位、共用设施设备或改变其使用功能;
5.向乙方提供房屋自用部位、自用设施设备维修养护等有偿服务;
6.自本协议终止时起5日内,与业主委员会选聘的物业管理企业办理本物业的物业管理移交手续,物业管理移交手续须经业主委员会确认。
第五条 乙方的监督与保证
1.有权参加业主大会或业主代表大会,享有选举权、被选举权和监督权;
2.有权监督甲方的物业管理服务行为,就物业管理的有关问题向甲方提出意见和建议;
3.不得占用、损坏本物业的共用部位、共用设施设备或改变其使用功能。因搬迁、装饰装修等原因确需合理使用共用部位、共用设施设备的,应事先通知甲方,并在约定的期限内恢复原状,造成损失的,给予赔偿;
4.转让房屋时,事先通知甲方,告知受让方与甲方签订本协议;
5.对承租人、使用人及访客等违反本物业的物业管理制度和《物业使用守则》等造成的损失、损害承担民事责任。
6.按照安全、公平、合理的原则,正确处理物业的给排水、通风、采光、维修、通行、卫生、环保等方面的相邻关系,不得侵害他人的合法权益。
第六条 甲方对共用设备的管理
1.设备图纸、档案资料齐全,设备台帐记录清晰,管理完善,随时查阅。
2.专业技术人员、维修操作人员严格执行操作规程,按要求经过专业培训,持证上岗。
3.设备良好,运行正常,有设备运行记录。有专门的保养检修制度,无事故隐患。
4.小区内生活用水(高压水泵、水池、水箱)有严密的管理措施,有二次供水卫生许可证和操作人员健康许可证。水质检验合格。
5.电梯按规定时间运行,电梯厢清洁卫生,通风、照明良好。
6.电梯有专业队伍维修保养,安全运行和维修养护规章制度健全,运行养护有记录。
7.负责锅炉供暖的,严格遵守锅炉供暖各项规章制度,运行正常,并有运行记录。供暖期间,居室内温度应为18℃,不低于16℃。
第七条 甲方对共用设施的管理
1.小区内公共配套服务设施完好,并按原设计用途使用。
2.公共照明设施设备齐全,运行正常。
3.道路畅通,路面平坦无损坏。
4.污水排放畅通,沟道无积水。
5.危险部位标志明显,有防范措施。
第八条 甲方对绿化及养护的管理
1.公共绿地、庭院绿化布局合理,花草、树木、建筑小品配置得当。
2.绿化有专人养护和管理,无损坏、践踏现象,无病虫害及枯死现象。对绿地、花木等定期浇水、施肥、除虫、修剪、清除枯叶。
第九条 甲方对环境卫生的管理
1.由甲方组织清洁队伍对小区内公共环境卫生及楼层公共部位卫生进行保洁;
2.公共部位清洁设施摆放整洁,设有果皮箱、垃圾房等保洁设施,垃圾日产日清;
3.楼梯间、通道、走廊的地面、墙面和楼梯扶手、窗台无灰尘,窗户明亮。楼道内无乱堆乱放现象。设备间清洁卫生,通风照明良好;
4.雪后及时扫净小区内道路和楼间积雪;雨后及时清理污水;
5.小区内马路无摊点、市场,商业网点牌匾美观整齐、管理有序;
6.小区内无违章临时建筑;
7.小区内无乱堆、乱放、乱贴、乱画、乱刻和乱挂现象;
8.定期消杀“四害”。
第十条 甲方应采取的保安措施
1.协助公安部门维护本物业区域内的治安和公共秩序,为小区业主(住户)创造一个安全、有序的生活、工作环境;
2.小区内实行24小时值班巡逻制度,杜绝因管理责任造成的重大刑事案件;
3.值班人员有明显标志,熟悉辖区情况,工作规范,作风严谨,有值班巡逻记录,各项管理措施落实;
4.甲方应禁止散发广告、推销产品和无身份证明等人员进入小区,对因管理责任造成的事故和损失应当负责。
第十一条 交通秩序与车辆停放
1.甲方应对车辆进出实行验证、登记制度;
2.乙方的车辆需按规定线路行驶,进场后需按指定位置停放;
3.甲方派出的巡逻协防队员负责疏通和维护区内交通秩序;
4.甲方应禁止载有有毒、有害物品的车辆进入小区;
5.在小区内因乱停、乱放等造成的人员及财产损失由车主自行负责。否则因故造成的车辆丢失、损坏等事故由肇事者负责。
第十二条 房屋装饰装修管理
甲乙双方订立《房屋装饰装修管理协议》,乙方在装饰装修房屋时应当遵守。见附件:《房屋装饰装修管理协议》。
第十三条 甲方物业管理服务质量保证
1.基本要求
(1)服务与被服务双方签订规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确。
(2)承接项目时,对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验,验收手续齐全。
物业管理合同标准版
委托方(开发建设单位以下简称甲方):
法定代表人: 联系电话:
住所: 邮政编码:
营业执照号码:
受托方(物业管理服务企业以下简称乙方):
法定代表人: 联系电话:
住所: 邮政编码:
营业执照号码: 企业资质证号: 资质等级:
根据《中华人民共和国合同法》、《 物业管理条例》等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,甲方将 (物业项目名称)委托乙方进行前期物业管理服务,订立本合同。
第一条 委托物业的基本情况
物业类型:
坐落位置: 市 区(县) 道(路、街) 号
四 至:东 南
西 北
占地面积: 万平方米
建筑面积: 万平方米
第二条 物业管理服务事项
(一)房屋共用部位的维修、养护和管理,包括:主体结构(包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶)、楼梯间、电梯间、共用门厅、走廊通道、户外墙面等 ;
(二)房屋共用设施设备的维修、养护、运行和管理,包括:共用的下水管道、落水管、电梯、共用照明、楼内消防设施设备、邮政信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等;
(三)物业管理区域内共用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理,包括道路、化粪池、自行车棚、停车场等;
(四)共用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理;
(五)公共环境卫生,包括公共场所及场地、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运等;
(六)车辆停放车位的服务与管理,特别是对未参加车辆保险的车辆有效制止停放;
(七)维护公共秩序,包括门岗执勤、巡视等 ;
(八)物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理,包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案。
(九)乙方应当公示特约服务的内容、标准及收费标准,当业主提出上述委托服务要求时,乙方应当提供服务,业主应当按规定付费。
第三条 前期物业管理服务合同期限
本合同自 年 月 日开始,至本物业首次业主会确定物业管理服务企业,并签订《物业管理服务合同》之日终止。
第四条 甲方权利义务
(一)维护全体业主的合法权益,拟定并遵守业主公约;
(二)在销售商品房时,应当向购房人明示本合同的内容,并由购房人对本合同的内容和业主公约予以书面确认;
(三)审定乙方提交的物业管理服务方案及管理制度;
(四)审定乙方提出的物业管理服务年度计划和财务预算及财务报告;
(五)监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行;
(六)按照法律、法规的规定和商品房质量保证书的约定,承担物业
保修责任。保修期内出现问题,负责返修、完善;
(七)当本物业项目的商品房出售建筑面积达百分之五十以上时,应当及时告知乙方;
(八)负责处理本合同生效前发生的遗留问题:
(九)其他:
1、承担相关的前期物业管理服务费用;
2、向乙方提供全部工程技术档案资料;
第五条 乙方权利义务
(一)依照有关规定和本合同约定,制定物业管理服务制度,对物业及其环境、秩序进行管理;
(二)依照本合同约定向甲方、业主收取物业管理服务费;
(三)建立物业项目的管理档案;
(四)对业主违反国家和本市有关法律、法规和规章及业主公约的行为,进行劝阻、制止,并向有关部门报告;
(五)对造成物业共用部位、共用设施设备损失的,代表业主要求责任人停止侵害、恢复原状、赔偿损失;
(六)不得将物业项目整体转让给其他物业管理服务企业管理,但可以将专项服务委托专业公司承担;
(七)、负责编制物业的年度维修养护计划,并组织实施;
(八)、提前将装饰装修房屋的规定书面告知业主,当业主装饰装修房屋时,与其签订房屋装饰装修管理协议,并负责监督,对不符合安全要求和影响公共利益的,进行劝阻制止,责令改正;
(九)、负责编制物业管理服务年度计划、财务预算及财务报告;
(十)、每 6 个月向全体业主公布一次物业管理服务费收支账目;
(十一)、本物业交付使用后有下列情形之一的,负责召集首次业主会会议:
1、出售建筑面积达百分之 五十以上;
2、业主入住率达百分之 五十 以上;
3、首位业主实际入住达 二 年以上。
(十二)、对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能,如需在本物业内改、扩建或完善配套项目,经甲方或相关业主同意后报有关部门批准方可实施;
(十三)、本合同终止乙方不得再管理本物业时,必须向甲方或业主委员会办理下列移交事项:
1、物业管理服务费、场地占用费、利用物业共用设施所得收益等余额和财务账册;
2、物业及业主档案和有关资料;
3、物业管理服务用房、场地和属于业主共同所有的其他财物。
(十四)、协助公安部门维护本物业管理区域内治安秩序、制止违法行为。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时,应当及时向公安和有关部门报告,并协助做好调查和救助工作。
(十五)、接受全体业主的监督;
(十六)、接受物业管理行政主管部门的监督指导;
第六条 物业管理服务标准
(一)、房屋外观:
1、房屋外观完好、整洁,无脏损和有碍市容观瞻现象;
2、房屋行政街号、幢号、单元号有明显标志,设有平面引导图;
3、封闭阳台、空调外安装、抽油烟机排气孔等统一有序,房屋立面无吊栏等悬挂物;
4、一楼护栏无探出墙面现象,二楼以上无护栏;
5、房屋完好率98%以上;
6、房屋大修中有完整的开工报告及工程预算书,履行安全技术交底手续,工程质量验收手续齐全,决算书经过有关部门审计,有完整的竣工报告并建立有关保修制度,工程资料存档备查;
7、房屋档案资料管理完善,按幢、户立档;
(二)、设备运行:保持良好。
(三)、房屋共用部位及共用设备的维修、养护:
1、设备图纸、档案资料齐全,设备台帐记录清晰,管理完善,随时查阅;
2、专业技术人员、维修操作人员严格执行操作规程,按要求经过专业培训,持证上岗;
3、设备良好,运行正常,有设备运行记录。有专门的保养检修制度,无事故隐患;
4、小区内生活用水(高压水泵、水池、水箱)有严格的管理措施,有二次供水卫生许可证和操作人员健康许可证。水质检验合格;
5、电梯按规定时间运行,电梯厢清洁卫生,通风、照明良好;
6、电梯有专业队伍维修保养,安全运行和维修养护规章制度健全,运行养护有记录;
7、负责锅炉供暖的,严格遵守锅炉供暖的各项规章制度,运行正常,并有运行记录。供暖期间,居室内温度按照 有关标准执行;
(四)、物业管理区域内共用设施、场地的维修、养护:
1、小区内公共配套服务设施完好,并按原设计用途使用;
2、公共照明设施设备齐全,运行正常;
3、道路畅通,路面平坦无损坏;
4、污水排放畅通,沟道无积水;
5、危险部位标志明显,有防范措施;
(五)、环境卫生:
1、小区内环卫设施完善,设有果皮箱、垃圾房等保洁设施;
2、小区内实行垃圾袋装化,日产日清;
3、楼梯间、通道、走廊的地面、墙面和楼梯扶手、窗台明亮。楼道内无乱堆乱放现象。设备间清洁卫生,通风照明良好;
4、道路、庭院、绿地、公用场地无杂物,保持清洁;
5、雪后及时扫净小区内道路和楼间积雪;雨后及时清理污水;
6、小区内马路无摊点、市场,商业网点牌匾美观整齐、管理有序;
7、小区内无违章临时建筑;
8、小区内无乱堆、乱放、乱贴、乱画、乱刻和乱挂现象;
9、共用场地定期清洁地面无油渍等污染现象;
(六)、绿化养护:
1、公共绿地、庭院绿化布局合理,花草、树木、建筑小品配置得当;
2、绿化有专人养护和管理,无损坏、践踏现象,无病虫害及枯死现象。对绿地、花木等定期浇水、施肥、除虫、修剪、清除枯叶。
(七)、车辆行驶与停放秩序管理:
车辆停放有序,场地清洁卫生无污染、无破损,车辆管理制度完善。
(八)、公共秩序管理及消防:
1、小区内实行24小时值班巡逻制度;
2、值班人员有明显标志,熟悉辖区情况,工作规范,作风严谨,有值班巡逻记录,各项管理措施落实;
3、消防系统标志明显,设备完好,可随时启用;
4、配备专职或兼职消防管理人员;
5、消防通道畅通无阻。
(九)房屋小修、急修及时率98%以上,合格率达100%,险情排除及时率达100%,有维修记录和回访记录;
第七条 物业管理服务费用
(一)物业管理服务费
1、竣工验收合格交付业主使用前所发生的物业管理相关费用由甲方承担。
2、竣工验收合格交付业主后的物业管理服务费,非住宅房屋按建筑面积每月每平方米 元由业主交纳;
配备电梯、消防、二次供水等机电设施的运行、维护、管理费用按建筑面积每月每平方米 元由业主交纳;
业主应在每月 日前交纳
3、甲方与业主约定由甲方承担物业管理服务费用的,由甲方交纳。
4、未出售的空置房屋的物业管理服务费由甲方交纳。
5、业主转让物业时,须交清转让之前的物业管理服务费用。
6、业主逾期交纳物业管理服务费用的,从逾期之日起按每天应交物业管理服务费的万分之 三 交纳滞纳金。
(二)车位使用费
车位使用费由车位投资方委托物业向车位使用人按下列标准收取:
1、机动车辆:
(1)、
(2)、
2、非机动车辆:
3、车位费收入扣除经营管理成本后的结余部分,主要用于:
(1)、物业共用部位、共用设施设备维修;
(2)、绿地养护;
(3)、弥补减免的物业管理服务费用;
(4)、便民服务费用;
(5)、业主委员会办公经费。
(三)、代办服务费
乙方可以接受供水、供电、供热、供气、通信、有线电视等有关部门或甲方
委托,提供代办服务,代办服务费按以下方式收取:
1、甲方与相关部门办理移交手续前,代办服务费由甲方交纳;
2、甲方与相关部门办理移交手续后,代办服务费由委托方交纳。
第八条 物业管理服务用房
在物业竣工验收合格后三十日内,甲方向乙方无偿提供并移交不少于本项总目建筑面积的千分之三至千分之四的物业管理服务用房,乙方负责维修、养护,不得买卖和抵押;任何单位和个人不得占用或者改作他用。
第九条 物业管理验收交接
(一)甲方在竣工验收合格后交付业主使用前 十 日内,应与乙方办理接管验收手续,委托乙方管理的房屋、设施、设备等物业。
(二)在物业竣工验收合格后六十日内,甲方应向乙方移交下列文件和资料:
1、竣工总平面图,单体建筑、结构、设备的竣工图,附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料;
2、物业竣工验收资料;
3、共用的设施、设备安装使用和维护保养技术资料;
4、物业质量保证文件和使用说明文件;
5、物业管理需要的其他资料。
第十条 违约责任
(一)甲方违反本合同第四条的约定,使乙方未完成规定管理目标,乙方有权要求甲方解决,逾期未解决的,乙方有权终止合同;造成乙方经济损失的,甲方应给予乙方经济赔偿。
(二)乙方违反本合同第五、六条的约定,未能达到约定的管理目标,甲方有权要求乙方在五日内整改,预期未整改的,甲方有权终止合同;造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方经济赔偿。
(三)乙方违反本合同第七条的约定,擅自提高收费标准的,甲方及业主有权要求乙方清退;造成甲方、业主经济损失的,乙方应给予甲方、业主经济赔偿。
(四)甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的,应向对方支付 元的违约金;给对方造成经济损失超过违约金的,还应给予赔偿。
第十一条 质量纠纷的约定
因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因,达不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因,以有资质的鉴定部门的鉴定为准。
第十二条 不可抗力的约定
本合同执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十三条 争议处理
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决或报请物业管理行政主管部门进行调解,协商调解不成的,向天津仲裁委员会申请仲裁;
第十四条 合同附件
(一)双方可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议,补充协议于本合同具有同等效力。
(二)本合同附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜,均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。
第十五条 合同备案
(一)本合同正本连同补充协议及附件一式三份,甲乙双方及物业管理行政主管部门(备案)各执一份,具有同等法律效力。
(二)本合同签订之日起十五日内,甲方持本合同到市场物业管理行政主管部门办理备案。
第十六条 合同责任及生效
(一)乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主,本物业的全体业主应对履行本合同承担相应的责任。
(二)本合同自签订之日起生效。
(三)本合同经业主签订前期物业管理确认书后对其具有约束力。
委托方(开发建设单位) 受托方(物业管理服务企业) 住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
年 月 日 年 月 日
标准前期物业管理服务合同
委托方(开发建设单位): (以下简称“甲方”) 代 表 人:
地 址:
联系电话:
受托方(物业服务企业)名称: (以下简称“乙方”) 营业执照注册号:
企业资质证书号:
联系电话:
通讯地址:
邮政编码:
甲方开发、建设的惠祥大厦、七花大厦、七花大厦南楼、七花苑所涉物业,因业主、业主大会尚未选聘物业服务企业,特根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等有关法律和《物业管理条例》第二十一条 “在业主、业主大会选聘物业服务企业之前,建设单位选聘物业服务企业的,应当签订书面的前期物业服务合同”的规定,为实现更好地维护全体业主合法权益,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,达成如下协议,以兹共同遵守。
第一章 物业服务项目
第一条 物业项目基本情况: 甲方开发、建设的惠祥大厦、七花大厦、七花大厦南楼、七花苑所涉物业 ;类型: [普通住宅] [商业];物业构成细目以甲乙双方实际查验清单为准,并作为本合同的附件。
第二章 物业服务方式与费用
第二条 物业服务方式
甲乙双方在充分了解本合同所涉物业的情况下,特别约定:本合同为涉他合同。即乙方对第三人履行合同义务,如未完全履行义务或拒绝履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任;如因第三人对乙方履行义务发生纠纷,由乙方自行解决,甲方不对乙方承担任何责任。
第三条 物业服务费用
本合同签订后,乙方有权向业主收取物业管理费用。但乙方应当根据法律、行政法规的相关规定,结合当地经济发展水平,与业主合理协定物业管理费用。乙方接受供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等公用事业服务单位委托代收使用费用的,不得向业主收取手续费等额外费用,不得限制或变相限制业主或物业使用人购买或使用。
自合同签订后,甲方分三次向乙方支付补偿费人民币十五万元,一年一付,每次五万元,付完全部补偿费后,甲方不再向乙方支付任何费用,乙方自主经营、自负盈亏。
第四条 在本合同生效后 日内,甲方将物业区域内的档案资料(见附件)、物业服务用房及属于本物业区域内的物业共用设施设备、公共区域移交给乙方,由甲方、乙方和业主委员会代表进行逐项查验接收,并由三方签字确认。
第三章 物业服务期限
第五条 甲乙双方特别约定,本合同为不设终止期限合同。即本合同签订后,乙方应当积极向第三人履行物业服务义务,如因乙方原因(拒不安全履行物业服务义务,被业主、业主委员会辞退,被行政机关吊销证照等因素)导致合同不能履行或合同不生效、无效的,乙方应当返还补偿费人民币十五万元,并承担违约责任。
第四章 物业服务标准
第六条 本合同所涉物业区域内,若根据法律、行政法规的规定或政府指导行为,组建成立业主大会、业主委员会,乙方应当与立业主大会、业主委员会共同商定服务内容与标准,按时按质完全履行。但共同商定的服务内容应当包含如下:
1、制订物业服务工作计划并组织实施;管理相关档案、资料等;根据法律、法规和《云南省物业管理条例》的授权制订物业服务的有关制度。
2、物业共用部位的日常维修、养护和管理。共用部位明细见附件。
3、物业共用设施设备(含电梯)的日常维修养护、运行和管理和按时更换设备。共用设施设备明细见附件。
4、公共绿地、景观的养护。
5、清洁服务,包括物业共用部位、公共区域的清洁卫生,垃圾的收集等。
6、协助维护秩序,对车辆(包括自行车)停放进行管理。
7、协助做好安全防范工作。发生安全事故,及时向有关部门报告,采取相应措施,协助做好救助工作。
8、消防服务,包括公共区域消防设施的维护以及消防管理制度的建立等。
9、负责编制物业共用部位、共用设施设备、绿化的年度维修养护方案。
10、按照法律、法规和有关约定对物业装饰装修提供服务。
11、对物业区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规、规章的行为,应当及时告知、建议、劝阻,并向有关部门报告。
12、制定预防火灾、水灾等应急突发事件的工作预案,明确妥善处置应急事件或急迫性维修的具体内容。
13、设立服务监督电话,并在物业区域内公示。
14、其他服务事项: 。
第五章 双方权利与义务
第七条 甲方的权利义务
1、有权审定并监督乙方制定的物业服务方案。
2、对本物业区域内的物业服务事项有知情权。
3、对乙方提供的物业服务有建议、督促的权利。
4、有权组织物业服务满意度调查。
5、在乙方办理入住 日前,提供符合办公要求的物业服务用房,建筑面积约 平方米,位置为 。
6、负责协调、处理、解决本合同生效前发生的遗留问题,不因此影响乙方工作。
第八条 乙方的权利义务
1、根据有关法律、法规及本合同的约定,按照物业服务标准和内容提供物业服务,收取物业服务费、特约服务费。并有权按照相关规定交存、使用和续交专项维修资金。
2、可以选聘专业性服务企业承担物业区域内的专项服务项目,但不得将本物业区域内的全部物业服务委托给第三方;乙方应当将委托事项及受托企业的信息在物业区域内公示;乙方与受托企业签订的合同中约定的服务标准,不得低于本合同约定;乙方应当对受托企业的服务行为进行监督,并对受托企业的服务行为承担责任。
3、妥善保管和正确使用本物业的档案资料,及时记载有关变更信息,并为业主的个人资料信息保密。
4、及时向全体业主和物业使用人通报本物业区域内有关物业服务的重大事项,接受甲方、业主和物业使用人的监督。
5、对业主和物业使用人违反本合同和《管理规约》的行为,采取告知、劝说和建议等方式督促业主和物业使用人改正。
6、不得擅自占用本物业区域内的共用部位、共用设施设备或改变用途,不得擅自占用、挖掘本物业区域内的道路、场地。确需临时占用、挖掘本物业区域内道路、场地的,应当按规
定办理相关手续,制定施工方案,开工前要在物业区域内公示,施工过程中尽可能减少对业主的影响,并及时恢复原状。
7、乙方应积极履行物业管理服务区域内的安保义务、绿化和卫生管理和养护义务。其中,化粪池清理每年不能低于2次;喷泉每年不得低于2次;商场保卫人员不得低于3人。
8、公共走道的声控开关、照明灯泡损坏、门禁等公用设施损坏,乙方应及时修理、更换;费用由乙方自理。
9、本物业区域内需另行配备相关设施设备、电梯日常维护、大修更换等事宜,由乙方和业主进行协商承担,甲方不在履行职责。
10、乙方应在本合同生效后 日内,积极提供供水、供电等过户资料,向有关机关申办过户事宜。
第六章 物业管理用房权属
第九条 物业管理用房属文山市惠祥房地产开发有限责任公司所有,由甲方提供给乙方使用,乙方应当履行管理用房的维修义务。乙方不得擅自改变其用途。
第七章 违约责任
第十条 甲乙双方必须本着诚信原则履行本合同,任何一方不得违约,否则违约方必须支付给守约方违约金人民币捌拾万元,并向守约方赔偿所造成的一切损失。
第八章 争议解决
第十一条 合同履行过程中发生争议的,双方应当友好协商,协商不成,双方均有权向人民法院提起诉讼。
第九章 附 则
第十二条 对需进入物业区域内的执法活动和救援等公共事务,各方应当配合,不得阻挠。
第十三条 对本合同的任何修改、补充须经双方书面确认,与本合同具有同等的法律效力。修改、补充的内容不得与本合同文本和《管理规约》的内容相抵触。
第十四条 本合同正本连同附件一式 份,甲方、乙方双方各执 份,具有同等法律效力。
第十五条 本合同经甲乙双方签字并签章后生效,效力同时及于本物业区域的全体业主。
甲方: 乙方:
授权代表: 授权代表:
签订日期: 年 月 日
实习销售月总结必备十四篇
出色的范文内容应该多样化,不止一种方式。巧合的是,范文在人们的使用中逐渐发挥着重要作用。熟悉范文能够使我们在处理各种文书时游刃有余,提高工作效率。如果您想深入了解“实习销售月总结”,不妨先阅读这份详尽介绍,希望我的见解能够对您的生活产生积极影响!
实习销售月总结【篇1】
销售类实习月总结
在经历了一个月的销售类实习后,我不禁感慨万分。这段时间里,我学到了许多与销售相关的知识和技巧,也充分体验了销售工作的辛苦与乐趣。在这篇月总结中,我将详细地回顾我的实习经历,分享我所学到的经验和感悟。
在实习的第一周,我首先了解了公司的销售流程和销售目标。我被分配到一个销售团队中,与同事们一起,制定销售计划并分工合作。我了解到,销售并非简单地向客户推销产品,而是需要在前期进行市场调研和客户分析,以确定潜在客户群体和客户需求。然后,我们开始进行销售策略的制定,包括确定销售的重点和优势,以及拟定销售方案。
在第二周,我开始接触实际的销售工作。公司给我们提供了一些潜在客户名单,我们需要通过电话、邮件或面对面的方式与他们接触,并介绍公司的产品和服务。在这个过程中,我学会了如何进行销售演讲,如何吸引客户的注意力并激发他们的购买兴趣。我还学习了如何应对客户的异议和反驳,并提供合适的解决方案。
在第三周,我开始尝试与客户进行线下沟通和洽谈。与客户面对面交流相比,我发现这更具挑战性。我需要更好地理解客户的需求和痛点,并给予针对性的解决方案。通过与客户的交谈,我不断调整自己的销售方式和表达能力,以更好地与客户建立信任并达成合作。我也开始注意自己的言行举止,保持良好的形象和专业的态度。
在实习的最后一周,我开始参与销售报告和销售数据的汇总和分析。我了解到销售数据对于评估销售业绩和制定销售战略非常重要。我学会了使用电子表格软件和销售管理系统,对销售数据进行整理和分析,并撰写销售报告。通过这个过程,我进一步了解了销售工作背后的数据和信息分析的重要性。
通过这一个月的实习,我不仅学到了许多与销售相关的知识和技巧,还深刻体会到了销售工作的辛苦和乐趣。销售并不仅仅是推销产品,更是与人沟通和交流的过程。为了取得销售的成功,我们需要不断提升自己的沟通能力、推销技巧和销售数据分析能力。同时,我们也需要保持良好的心态,面对客户的异议和挑战,努力寻找解决方案,并与客户建立真诚的合作关系。
通过这次实习,我不仅收获了销售知识和技巧,也提高了自己的自信和适应能力。我相信,这些经验对于我未来的职业发展将会非常有帮助。我将继续努力学习和提升自己,在销售领域取得更好的成绩。
无论销售类实习,还是职业生涯的其他阶段,总结和反思都是非常重要的环节。通过回顾自己的实习经历,我不仅可以对自己的成长进行评估和总结,也可以更好地为未来的发展规划和目标制定提供参考。我深信,只要坚持不懈地努力,不断学习和提升自己,我一定能够成为一名出色的销售人员,为公司的发展做出贡献。
实习销售月总结【篇2】
电话销售实习月总结
作为一名电话销售实习生,我在过去一个月中积累了丰富的经验,并取得了一定的成绩。在这篇文章中,我将详细描述我在电话销售实习中所做的工作、遇到的挑战、取得的成就以及面临的困难和解决方法。
在开始实习之前,我对电话销售工作一无所知。经过一系列的培训和指导,我逐渐掌握了销售技巧和沟通技巧。我学习了如何与客户建立良好的关系,如何有效地解决问题并进行产品介绍。除了培训,实际操作也是学习的关键。我被分配到一个销售团队中,并跟着团队成员一起拨打电话。通过观察和学习,我很快明白了如何与客户进行有效的沟通,积累了宝贵的经验。
在电话销售实习的过程中,我面临了一些挑战。最大的挑战之一是如何应对客户的拒绝和异议。有时客户会对我介绍的产品表示不感兴趣,或者提出一些问题和疑问。面对这些情况,我学会了保持镇静,倾听客户的需求,给予专业的解答。我意识到每一次拒绝都是一个学习机会,我通过不断改进自己的销售技巧来提高自己的销售量。
在实习的一个月里,我通过不懈努力取得了一定的成绩。我成功地与许多潜在客户建立了合作关系,并成功推销了公司的产品。这些成绩给予了我极大的激励,增强了对电话销售工作的热情。我还参与了销售团队的会议,并与团队成员共同制定了销售计划和策略。这不仅加深了我对销售过程的理解,还提高了我的团队合作能力。
我在实习过程中也面临了一些困难。由于缺乏实际销售经验,我在一开始时感到有些不自信。有时,当客户提出一些具体的问题时,我可能无法及时给予解答。为了克服这些困难,我主动请教师兄师姐和经验丰富的团队成员,并利用业余时间进行相关知识的学习和总结。通过不断的努力和实践,我逐渐增强了自信心,并提高了自己的解决问题的能力。
通过这一个月的实习,我对电话销售工作有了更深入的了解,并积累了宝贵的经验和技能。我明白了电话销售工作的重要性和挑战,也认识到了努力和耐心的重要性。我将继续努力学习,在接下来的实习中不断提升自己的销售技巧和专业知识。感谢这一个月来我的导师和同事的悉心指导和帮助,让我更好地了解和适应了这个行业。
实习销售月总结【篇3】
实习销售月总结
作为一名实习销售,经历了一个月的工作,我深感受益匪浅。这一个月的时间里,我通过实践,增强了自己的销售技巧,提高了人际沟通能力,同时也加深了对销售行业的理解。下面就让我详细具体且生动地为大家总结一下这一个月的实习销售经历。
我要感谢我的导师李经理,他对我的帮助和指导是我成长的重要支持。在刚开始实习的时候,我对销售工作不太了解,李经理给我提供了很多的培训和指导。他教我如何进行销售谈判,如何了解客户需求,并且分享了他自己多年销售的经验。他告诉我销售工作是一个艰辛的过程,需要不断的学习和努力,但是只要掌握了一些基本的技巧,就能够在市场上取得一定的成绩。
在这一个月的实习中,我主要负责公司新产品的推广。在推广的过程中,我遇到了很多困难和挑战,但是通过不断地学习和摸索,我逐渐掌握了一些有效的销售技巧。我学会了如何与客户建立良好的关系。和客户建立良好的关系是销售成功的第一步,只有建立了信任和共识,客户才会对你的产品产生兴趣。因此,我在与客户交谈的过程中注重倾听和沟通,尽量找到客户的需求和关注点,并且通过个性化的方式进行推销。我学会了如何应对客户的异议和质疑。在推销的过程中,客户可能会对产品提出一些质疑和疑虑,这时候要冷静地进行解答,同时也要展现出自信和专业知识,让客户相信我们的产品是有竞争力和价值的。
除了学到了一些销售技巧,这一个月的实习也让我加深了对销售行业的认识。在和客户的交流过程中,我发现了销售工作需要耐心和毅力。有时候,客户可能会拒绝我们的产品,这时候我们不应该泄气,而是要坚持不懈地推销,寻找新的客户和销售机会。同时,我也发现销售工作需要不断地学习和创新。市场竞争激烈,客户需求不断变化,只有不断地学习和更新自己的知识和技巧,才能够适应市场的需求,并且在竞争中保持优势。
通过这一个月的实习经历,我深感自己有了很大的成长。我不仅学到了一些实用的销售技巧,而且加深了对销售行业的认识。在以后的工作中,我将继续努力学习和提高自己的销售技巧,争取在市场上取得更好的销售业绩。同时,我也将继续关注市场的动态和客户的需求,努力寻找新的销售机会和创新点,为公司创造更大的价值。
小编认为,这一个月的实习经历是我成长的重要阶段。通过实践,我不仅提高了自己的销售技巧,而且加深了对销售行业的理解。我将以这次实习为契机,继续努力学习和提高自己,成为一名优秀的销售人员。
实习销售月总结【篇4】
实习销售月总结
在这个快节奏的社会中,实习生拥有一个月的时间进行实习销售工作。我是一名实习生,也有着我的实习销售月总结。在这一个月的时间里,我经历了成功和挫折,但每一个经历都成为了我成长的动力和财富。
我要说的是通过这一个月的实习销售工作,我对销售行业有了更深入的了解。销售工作并不是简单地向客户推销产品,而是需要综合运用各种销售技巧和沟通技巧。在实习期间,我与同事们一起制定销售策略,根据市场需求调整销售方案,并通过与客户的面对面沟通,了解他们的需求和问题,从而提供更好的解决方案。我学会了如何与客户建立良好的关系,以及如何处理客户的异议和投诉。这些经历让我对销售工作的复杂性和挑战性有了更深的认识。
我在实习销售工作中积攒了丰富的经验和知识。作为实习生,我从最基础的销售工作开始,逐渐承担更多的责任。我学会了如何制定销售计划,如何进行销售预测,并不断改进自己的销售技巧。我也积极地参与培训和学习,提高自己的销售知识和专业素养。通过不断参与实际销售工作,我深刻理解了销售工作的本质和重要性。
同时,我也遇到了一些挑战和困难。在实习的初期,由于对销售工作的不熟悉和经验的不足,我遇到了很多困难。有时候我会遇到客户的拒绝和质疑,有时候我也会遇到竞争对手的压力。但是,我从中学会了如何从失败中吸取经验教训,做好总结和反思,并不断调整自己的策略和方法。通过坚持不懈的努力,我逐渐克服了这些困难,取得了一定的成绩。
实习销售工作也让我体会到了团队合作的重要性。销售工作不是一个人的战斗,成功离不开团队的支持和协作。在实习期间,我与同事们紧密合作,互相帮助和支持。我们共同面对挑战,相互分享经验,不断提高自己的销售能力。通过团队的力量,我们能够更好地完成任务,取得更好的销售成绩。
总结这一个月的实习销售工作,我收获了很多。我不仅对销售行业有了更深入的了解,还积攒了丰富的经验和知识。我学会了如何与客户建立良好的关系,处理客户的异议和投诉。我也学会了制定销售计划,进行销售预测,并不断提高自己的销售技巧。我也感受到了团队合作的重要性,团队的力量能够帮助我们取得更好的销售成绩。这一个月的实习销售工作对我个人的成长和发展产生了重要的影响,也让我对未来的职业发展有了更准确的规划和定位。
在未来的工作中,我会继续努力,不断提高自己的销售能力和专业素养。我会更加注重与客户的沟通和关系建立,及时解决客户的问题和需求。我会不断学习和成长,不断挑战自己,为公司的发展贡献自己的力量。相信通过这一次实习销售工作的经历,我能够在销售领域取得更大的成就。
实习销售月总结【篇5】
房屋销售实习月总结
这一个月的房屋销售实习经历给我留下了深刻的印象。作为一个大学生,在这个领域的实习对我来说是一个全新的挑战。通过这次实习,我不仅学到了销售技巧,还深刻体会到了房屋销售的复杂性和挑战。
我发现房屋销售的一个重要因素是对市场的了解。在这一个月的实习中,我学会了如何调研和分析市场需求。我通过与客户的交流,收集了大量的信息,分析了不同群体的需求和偏好。这让我意识到,只有了解客户的需求,才能提供他们真正需要的产品和服务。
我学到了如何进行销售谈判。在实习中,我主要负责带领客户参观房屋,并和他们进行谈判。这其中包括了解客户需求,介绍房屋的特点和优势,并最终达成交易。通过这个过程,我了解到销售谈判是一个需要耐心和智慧的过程。我学会了如何与客户建立信任关系,如何察觉客户需求背后的真正诉求,以及如何灵活运用销售技巧来达成双赢的结果。
我还意识到房屋销售需要具备良好的沟通能力。通过与客户的交流,我意识到沟通是成功销售的关键因素之一。我学会了如何倾听客户的意见和建议,并及时回应他们的需求。我还学会了如何用简单明了的语言向客户传达房屋的信息,让他们更好地理解和接受。
另外,我体会到了房屋销售的挑战和压力。在这一个月的实习中,我遇到了许多困难和挫折。有时候我会遇到对房价不满意的客户,有时候我会遇到难以沟通的客户,还有时候我会遇到竞争对手的激烈竞争。但是,正是这些挑战和压力让我更加坚定了自己的信心和决心,让我不断地提高自己的销售能力。
通过这一个月的房屋销售实习,我不仅获得了实践经验,还加深了对销售行业的理解和认识。我深刻体会到了销售的重要性和挑战性。我相信,只有通过实践,才能真正掌握销售技巧和经验。这个月的实习让我明白了作为一个房屋销售人员,需要具备良好的市场调研能力、销售谈判能力和沟通能力。同时,我也学会了如何在压力下保持冷静和乐观的心态。
这一个月的房屋销售实习经历给我带来了很多的收获。通过与客户的交流和销售谈判,我学会了如何了解客户需求、如何应对挑战和压力,以及如何提高自己的销售能力。我相信这些经验和技巧将对我的未来发展产生积极的影响。这个月的实习让我更加坚定了自己在销售领域的激情,我期待着将来能够在这个领域取得更大的成就。
实习销售月总结【篇6】
鞋类实习销售月总结
作为一名鞋类实习销售员,我在这个月里经历了很多挑战和收获。这份工作给了我许多机会与客户沟通交流,了解市场需求,提高销售技巧。在这篇文章中,我将详细地介绍我在这个月里的工作情况,包括遇到的困难和成功的经验。
每天的工作都以整理和摆放鞋类产品为开始。我从最基础的任务开始,将鞋子按照品牌、款式和尺码分类,并将它们有条不紊地陈列出来。这样可以方便顾客来挑选鞋子,并且提供了一个整洁和有序的购物环境。整理鞋子的过程中,我也学会了如何判断鞋子的质量和款式的流行趋势。这对于我向客户提供专业建议和推荐产品是非常有帮助的。
我主要负责顾客的接待和销售。当顾客进入店内时,我会迎接他们,并主动询问他们的需求。通过与顾客的交谈,我能够更好地了解他们的喜好和偏好,从而更好地为他们推荐合适的产品。我学会了倾听和观察,以了解顾客的心理需求,并给予他们满意的购物体验。有时,顾客会提出一些特定的问题,比如关于鞋子的材质、舒适度和耐用性。在这些情况下,我会运用我在销售中学到的知识和专业经验,耐心地解答他们的问题,努力打动他们并达成销售。
这个月也有一些困难需要面对。其中一个挑战是遇到态度不友好或固执的顾客。有时,顾客会对我推荐的产品表示不满意,甚至对我发脾气。在这种情况下,我必须保持冷静和耐心,积极沟通,尽力解决问题。我学会了如何控制自己的情绪,并通过积极的表达和解释来改善顾客的体验。在这个过程中,我意识到客户服务的重要性,无论客户的态度如何,我们都应尽力满足他们的需求,并提供最佳的购物体验。
另一个困难是销售目标的压力。作为一名销售员,每个月都会设定销售目标。要达到这些目标,我必须提高自己的销售技巧和努力与客户沟通。有时,我会感到压力很大,因为销售额的提高是一个挑战。我学会了设定小目标,一步一步地实现自己的目标。我会和同事们分享经验,学习他们的销售技巧,并寻找机会与更多的顾客互动,提高自己的销售能力。
尽管工作中遇到了困难,但我也收获了很多成功的经验。我学会了如何与顾客建立良好的关系。通过友好的问候、真诚的微笑和有益的建议,我能够赢得顾客的信任和满意。我通过不断努力和学习提高了自己的销售技巧。我会定期参加销售培训课程,了解最新的销售策略和技巧。这让我能更好地应对顾客的需求,并提供更好的产品推荐。
小编认为,这个月的鞋类实习销售经验是一次非常宝贵的学习机会。通过与客户的交流和销售工作的经验,我不仅了解了市场需求和销售技巧,同时也提高了自己的沟通和解决问题的能力。我相信这些经验会对我未来的职业发展有着深远的影响。我期待着在未来的销售工作中继续学习和成长,为顾客提供更优质的服务。
实习销售月总结【篇7】
电话销售实习月总结
在过去的一个月里,我有幸参加了一家知名公司的电话销售实习,这是我人生中的第一次实习经历,也是我对销售行业的第一次接触。通过一个月的实习,我学到了很多有关电话销售的技巧和知识,并且提高了自己的沟通能力和销售技巧。
作为一个电话销售人员,最重要的是要具备良好的沟通能力。一个成功的电话销售人员需要能够与客户建立良好的沟通,并能在短短的时间内了解客户的需求和提供解决方案。在实习期间,我学到了很多有关沟通的技巧,比如如何展现自己的声音,如何表达自己的观点以及如何处理客户的异议等等。这些技巧对于一个电话销售人员来说至关重要,因为只有通过良好的沟通才能建立起客户的信任和信心。
一个电话销售人员需要具备良好的销售技巧。在电话销售过程中,我们必须能够准确地引导客户,并让他们认识到我们的产品或服务的独特之处。在实习期间,我学会了如何在电话中向客户推销产品,如何利用语言技巧和说服力来说服客户购买我们的产品。我也学到了一些销售技巧,比如使用肯定语言,提出合理的建议和提供足够的信息等等。这些技巧对一个电话销售人员来说非常重要,因为只有通过合适的销售技巧才能在电话中成功地推销产品。
一个优秀的电话销售人员还需要具备良好的时间管理能力和解决问题的能力。在电话销售中,我们需要根据客户的需求和时间,合理安排自己的时间,并尽快解决客户的问题。在实习期间,我学会了如何根据不同的情况合理分配时间,并利用各种工具和资源来解决客户的问题。这些能力对于一个电话销售人员来说至关重要,因为只有在时间和问题管理上出色才能成为一个高效的销售人员。
通过这一个月的实习,我不仅学到了很多关于电话销售的技巧和知识,也收获了很多关于销售行业的宝贵经验。我从实习中学会了如何建立良好的沟通,并提高了自己的沟通能力;我学会了如何运用有效的销售技巧,提高了自己的销售技巧;我还学会了如何合理管理时间和解决问题,提高了自己的时间管理和问题解决能力。这些经验将对我今后的职业发展起到很大的帮助。
这一个月的电话销售实习让我受益匪浅。通过实习,我学到了很多关于电话销售的技巧和知识,提高了自己的沟通能力和销售技巧,并且学会了如何合理管理时间和解决问题。这是一个非常宝贵的经验,我相信这些技能和经验将对我未来的职业发展起到很大的作用。
实习销售月总结【篇8】
药厂销售实习月总结
这个月,我有幸在一家知名药厂实习,在销售部门获得了宝贵的实践机会。在这段时间里,我不仅深入了解了药厂销售的各个环节,还不断提高了自己的业务能力和销售技巧。下面我将详细介绍我的实习经历和收获。
首先,我了解到药厂销售的核心是建立起与医药代表之间的良好合作关系。在实习期间,我与多位医药代表合作,与他们一起进行销售活动,实践了销售的基本技巧。我学会了主动与客户沟通,了解他们的需求,并根据需求提供最合适的产品。通过与医药代表的合作,我不仅提高了我的销售能力,还建立了许多有益的合作关系。
其次,我在销售活动中学会了如何与客户进行有效的谈判。销售过程中,与客户的谈判是非常关键的一环,直接影响着销售的成败。通过实习,我学习到了积极主动的态度以及如何处理客户提出的异议和反对意见。我学会了倾听客户的需求和意见,并寻找解决问题的有效方式。在一次与一个重要客户的谈判中,我通过针对客户关心的问题进行详细说明,最终成功地说服了客户购买我们的产品。这一经历让我深刻认识到,开展谈判时,与客户保持沟通和理解是至关重要的。
另外,我还学习到了如何与团队成员合作,共同完成销售任务。在药厂实习期间,我加入了销售团队,与团队成员一起协作推进销售工作。我们一起制定销售计划、拜访客户,并进行销售数据的收集和分析。通过与团队成员的合作,我了解到团队合作比个人能力更为重要,只有团结协作才能达到更好的销售业绩。我也发现,在销售工作中,团队的合作和协助不仅能提高销售效率,还能增强销售人员的凝聚力和士气。
最后,这个月的实习让我深刻认识到销售工作的挑战性和重要性。销售工作需要不断学习和提升自己的专业知识和销售技巧,同时也需要具备良好的沟通能力和人际关系处理能力。通过实习,我深入了解了医药销售的行业特点和挑战,对于未来从事相关职业打下了坚实的基础。
总结起来,这个月的药厂销售实习让我获得了非常宝贵的经验和启发。我学会了与客户合作、进行有效的谈判,同时也领悟到团队合作的重要性。这段实习经历不仅对我的个人成长有着积极的影响,也为我未来的职业生涯打下了坚实的基础。我深信,通过持续的学习和不断的努力,我一定能在销售领域取得更好的成绩。
实习销售月总结【篇9】
销售实习月总结
作为一名销售实习生,我充满激情和期待地加入了这个公司,希望能够通过这次实习经历提升自己的销售技巧和人际交往能力。一个月的实习经验让我受益匪浅,不仅使我更加了解销售行业的各个方面,还让我体验到了销售的辛苦和乐趣。
我从一开始就被分配到了一个销售团队中,这个团队由经验丰富的销售人员组成。他们对我非常友好,给予我很多指导和帮助。在团队中,我学到了很多销售技巧和策略。他们教会了我如何找到潜在客户,如何与客户建立联系并与其建立良好关系。我还通过观察他们的销售过程和与客户的交流,学习到了如何进行产品推销和解决客户问题。这些都是我在课堂上学不到的宝贵经验。
我还参与了一些销售活动和推广活动。比如,我们举办了一次产品展示活动,在活动中我有机会与潜在客户进行面对面的交流和沟通。这个过程中,我不仅能够展示我们的产品特点和优势,还能够倾听客户的需求和意见。通过这次活动,我发现了许多客户对产品的疑问和担忧,我及时地与他们进行了交流和沟通,解决了他们的问题,并得到了一些订单。这次活动不仅提升了我的销售技能,还加深了我对客户需求的理解。
除了参与活动,我还负责了一些日常销售工作。我负责拜访客户,了解他们的需求,并向他们推销我们的产品。每一次拜访都是一次宝贵的学习机会,我能够实践我学到的销售技巧和策略。在拜访中,我遇到了各种各样的客户,有些客户对我们的产品充满兴趣,有些客户表达出了对产品的质疑。我学会了如何应对客户的疑问和反对意见,并通过积极的沟通和解释,改变他们的观点并使他们对产品产生兴趣。这个过程中,我不仅学到了沟通和表达的技巧,还锻炼了我的应变能力和耐心。
在这一个月的实习过程中,我获取了很多关于销售的知识和经验,也深刻地体会到了销售工作的辛苦和乐趣。销售不仅仅是推销产品,更是需要与客户建立信任和良好关系,需要察觉客户的需求并提供解决方案。我意识到,销售是一个充满挑战和机遇的行业,需要不断学习和提升自己的能力。
小编认为,这一个月的销售实习让我真正地体验到了销售的工作内容和要求。通过参与团队活动和个人销售工作,我学到了许多销售技巧和策略,提升了自己的人际交往能力和应变能力。我相信这次实习经验不仅对我的个人发展有很大帮助,也为我未来的职业生涯打下了坚实的基础。我将继续努力学习和实践,成为一名优秀的销售人员。
实习销售月总结【篇10】
实习汽车销售月总结
作为一名实习汽车销售人员,我在过去一个月里经历了许多有趣和有挑战的时刻。在这篇文章中,我将详细地介绍我的实习经历,并总结我在销售过程中所学到的经验和教训。
在我的实习期间,我主要负责与潜在买家进行沟通、介绍汽车产品并促成销售。我发现在与客户交流的过程中,真诚和耐心是非常重要的。有些客户可能对汽车了解不多,或者对购车过程持怀疑态度,而我们作为销售人员应该有能力耐心解答问题和消除顾虑。在一个特定事件中,我遇到了一个对新能源汽车很感兴趣的年轻夫妇。他们对车辆的性能和充电设施有很多疑问。我通过详细解释汽车的特点、充电站的布局以及政府对新能源汽车的优惠政策等,使他们信心倍增,并购买了一辆新能源汽车。
我还发现了有效的销售技巧对于推动销售至关重要。一种常见的销售技巧是建立客户的购买动机。我发现通过提问客户的需求和喜好,然后根据他们的回答来展示适合他们的汽车模型是非常有效的。例如,有一次,在我们销售展厅里有一个年轻人来咨询购车。通过他的回答,我了解到他对速度和操控性有较高要求。因此,我向他介绍了一款豪华运动型轿车,详细展示了它的动力和驾驶体验。最终,这位年轻人被迅猛的加速和优越的汽车性能所吸引,最终成功地促成了一笔销售。
我还深刻意识到团队合作在汽车销售中的重要性。在这个行业中,销售人员通常需要与其他部门共同合作,如库存管理、金融服务等。我发现与这些团队保持良好的合作和沟通,有助于提高销售效率和客户满意度。我记得有一次客户决定购买一辆豪华SUV,但他对金融服务一无所知,困惑不解。在这种情况下,我与金融服务团队进行了深入沟通,解释了汽车贷款和分期付款的细节,帮助客户理清了思路并最终完成了购车流程。
在我的实习期间,我还学会了提高自身的销售技巧和知识水平。我认识到通过阅读汽车行业的相关杂志和新闻,参加培训课程和与同事交流,可以不断提升自己的专业知识和销售技能。例如,我参加了一次关于汽车安全技术的培训课程,并将培训内容应用到与客户的销售过程中。这不仅向客户展示了我对汽车行业的了解,还帮助他们更好地理解了车辆的安全性能。
小编认为,我的实习汽车销售月总结取得了一定的成果和经验。通过真诚耐心的沟通、灵活运用销售技巧、团队合作和不断提高自身的销售知识水平,我相信我可以在这个行业中取得更好的成绩。实习期间的经历和教训将使我成为一个更好的汽车销售人员,并为未来的职业发展奠定坚实的基础。
实习销售月总结【篇11】
房屋销售实习月总结
作为一名房屋销售实习生,我认识到这个职位的重要性和挑战。在过去的一个月里,我经历了许多宝贵的学习和成长机会。通过与团队成员的合作和导师的指导,我成功地掌握了一些关键技巧,并提高了沟通和销售能力。
在这个实习过程中,我学到了如何与客户建立良好的关系。我意识到,了解客户的需求和优先事项是取得成功的关键之一。在与潜在客户的交谈中,我始终保持着积极的态度和耐心的听力。通过问关于他们的期望、预算和生活方式的问题,我能够更准确地推荐适合客户的房屋选择。通过与客户之间的良好沟通和互相理解,我成功地建立了信任和合作关系。
我在销售技巧方面获得了许多宝贵的经验。我了解到,了解产品特点和优势对于成功销售至关重要。我花了很多时间研究公司的房地产项目,并学习了关于房屋的不同类型和特点的知识。这让我能够向客户提供详细、准确的信息,并回答他们的问题。除此之外,我还学会了如何处理一些常见的异议和反对意见。通过针对客户的疑虑提供合理的解释和解决方案,我能够赢得客户的信任和理解。
另外,团队合作也对我的成长起到了积极的推动作用。我与其他销售团队成员密切合作,分享经验和技巧。我们相互支持和鼓励,共同努力实现公司的销售目标。团队合作的力量使我感到鼓舞,也让我明白到只有团队的协作才能达到更大的成功。
实习期间我的导师是我的榜样和指导者。他帮助我制定了实习计划,并鼓励我探索创新的销售策略。他提供了宝贵的建议和反馈,帮助我不断提升自己的技能。与他的互动使我学到了很多,并提高了我的自信心和自我管理能力。
在总结这个实习经历时,我意识到销售不仅仅是推销产品,更是与客户建立关系,理解他们的需求并满足他们的期望。这个过程充满了挑战,但也充满了乐趣。通过这个实习,我不仅学到了关于销售的技巧和知识,还发展了自己的沟通和团队合作能力。
将来,我将继续努力提高自己的技能,并应用在更广阔的销售领域。我深信,通过持续的学习和不断地实践,我将能够成为一名出色的销售人员。这个实习经历将成为我职业生涯中的宝贵资产,对我未来的发展具有重要意义。我相信,只要我坚持努力,抓住机会并保持积极的心态,我一定能够取得成功。
实习销售月总结【篇12】
销售类实习月总结
作为一个销售类的实习生,我在过去一个月中收获颇丰。这篇文章将详细介绍我在实习期间的工作经验、所学到的技能以及遇到的挑战。
我在实习期间主要负责处理客户的询问和投诉。我学到了如何与客户进行有效沟通,并尽力满足他们的需求。我学会了倾听客户的需求,并提供相关的解决方案。通过与客户的交流,我发现了很多客户的潜在需求,从而为公司带来了更多的销售机会。
在处理客户投诉的过程中,我也学会了如何应对各种各样的问题。我明白了客户投诉实际上是一种机会,通过解决客户的问题,可以增强客户对公司的信任度,提高公司的声誉。因此,我积极主动地帮助客户解决问题,并尽最大努力保持客户的满意度。
除了处理客户的询问和投诉,我还参与了销售团队的日常工作。我协助团队完成了销售报告的撰写、销售数据的分析以及销售计划的制定。通过这些工作,我学会了如何有效地收集和分析销售数据,以便更好地了解市场需求和客户心理。我学会了如何制定具体可行的销售计划,并协助团队达成销售目标。
在实习期间,我也面临了一些挑战。例如,有时候客户会对产品不满意或者遇到一些无法解决的问题,这让我感到有些无助。我学会了如何处理这些困难情况。我学会了保持耐心和冷静,与客户进行深入交流,找到解决问题的方法。另外,我发现了自己在团队合作方面的不足,在与团队成员合作时,我有时会犯一些错误。在导师和同事的帮助下,我认识到了这些问题,并努力改进自己的团队合作能力。
通过这一个月的实习经验,我不仅学到了很多关于销售的知识和技能,还提高了自己的沟通能力和问题解决能力。我明白了销售工作的重要性以及客户至上的原则。我也发现了自己的不足之处,并积极寻求改进。我对销售行业充满了热情,并决定将来继续从事销售工作。
通过这篇文章的总结,我希望能向大家展示我在销售类实习中的收获和成长。我相信这次实习对我的未来职业发展将起到积极的作用。同时,我也希望能向其他想要从事销售工作的实习生传递一些宝贵的经验和建议。我深知销售工作不容易,但只要保持学习和进步的态度,坚持努力,一定能够取得更好的成绩。
实习销售月总结【篇13】
实习汽车销售月总结
作为一名实习汽车销售人员,我怀着激动与期待开始了我的实习生涯。这个月的实习经历让我学到了很多宝贵的经验与技巧,并对汽车销售工作有了更深入的了解。以下是我对这个月实习的详细总结。
我非常幸运地被分配到了一个知名汽车品牌的销售部门。这个部门有着一支经验丰富、团结协作的销售团队,他们给了我很多的指导和帮助。我很快与他们打成一片,并能够逐渐适应并掌握销售技巧。
在实习的第一周,我主要是通过与导师一起观察销售流程,学习与顾客的沟通技巧。我对销售流程有了更深入的了解,并学会了如何与顾客建立亲切的关系,了解他们的需求和期望。这给了我很大的信心,我开始逐渐与顾客进行直接沟通,并通过询问问题和解答疑惑来满足他们的需求。
随着时间的推移,我开始主动接待顾客,针对不同的需求和喜好介绍合适的汽车型号和配置。我注意到每个顾客都有不同的偏好和重点,因此我努力学习每个车型的特点和优势,以便能够提供个性化的推荐。
在销售过程中,我也遇到了许多困难和挑战。有些顾客对价格持怀疑态度,有些提出了一些合理的疑问,还有些对车型的性能和安全性有所疑虑。我通过不断学习和研究,充实自己对车型知识的了解,并及时与供应商沟通,解答顾客的疑虑。我也学会了如何与顾客保持良好的沟通,平静地处理顾客的抱怨和不满情绪。
在实习期间,我还了解了市场竞争情况。了解竞争对手的产品和优势,对于我提供更全面的销售建议和解答顾客的问题非常重要。我经常浏览竞争对手的网站和展厅,学习他们的销售和营销策略,并与团队分享我学到的知识。
通过这个月的实习,我明白了汽车销售不仅仅是去推销产品,更是建立信任和关系的过程。客户购买汽车是一个重要的决策,他们需要一个能够信赖的销售人员来为他们提供专业的建议和支持。因此,我始终以诚实、友好和专业的态度对待每一个顾客,努力成为他们的朋友和顾问。
我还通过与团队成员的合作和交流,学习了如何分配任务和合理利用时间。我逐渐提高了工作效率,提升了沟通和人际关系技巧。
通过这次实习,我学到了很多关于汽车销售的知识和技巧,更重要的是,我明白了客户的需求和心理。我将继续努力学习,提升自己的销售能力,并希望将来能成为一名优秀的汽车销售人员。
这个月的实习使我充分认识到了汽车销售的挑战和乐趣。在未来的工作中,我将继续努力学习和提升自己的专业能力,以更好地为客户提供优质的服务和解决方案。汽车销售不仅是一门技术活,更是一种艺术,只有在与顾客的沟通中,才能真正展现出其魅力和价值。
实习销售月总结【篇14】
销售实习月总结
本次实习给我提供了一个宝贵的机会,让我在销售行业中有了亲身的体验和实践。通过这一个月的实习,我积累了丰富的销售知识和经验,不仅对销售的流程和方法有了更深入的了解,更锻炼了我的团队合作能力和沟通技巧。在这篇总结中,我将详细地介绍我在实习期间所经历的点点滴滴,并从中总结出对于我的成长和进步有帮助的经验和教训。
在实习的第一周,我对整个销售团队有了一个整体的了解。我参观了公司的办公环境,并与各部门的同事进行了交流。我学到了不同团队之间协作的重要性,了解了团队之间的合作不仅仅是工作上的帮助,更有助于公司整体业务的发展。我也了解到在销售行业中,与客户之间的开放交流和沟通是至关重要的。只有通过了解客户的需求和问题,才能更好地为他们提供解决方案。
在实习的第二周,我开始参与销售团队的日常工作。我参与了销售团队的会议,并学习了他们的销售策略和技巧。通过观察和学习,我逐渐了解了销售的流程和方法。我学到了如何制定销售计划,如何与潜在客户建立联系,如何进行产品演示和销售谈判等等。我也学会了如何处理客户的异议和投诉,以及如何与客户建立良好的合作关系。
在实习的第三周,我开始参与具体的销售活动。我与销售团队一起进行了外出拜访客户的工作。通过这个过程,我学到了如何在面对面的交流中更好地理解客户的需求,并作出相应的销售提案。我也学会了利用各种销售工具和技巧,例如展示产品的功能和优势,强调产品的价值和效益等等。我逐渐找到了自己的销售风格,并在每次销售活动中不断改进和提高。
在实习的最后一周,我与销售团队一起进行了销售竞赛。这个竞赛对我来说是一个很好的机会,让我将之前所学到的知识和技巧应用到实践中,并与其他同事进行比拼。通过这个竞赛,我发现自己的不足之处,比如在销售谈判和客户关系管理方面还需要更多的提高。但同时我也发现了自己的优势所在,比如在与客户建立亲密关系方面表现较好。这个竞赛给了我一个机会,让我认识到自己的优势和不足,并为自己未来的发展提供了方向。
通过这一个月的实习,我不仅学习到了销售知识和技巧,更重要的是培养了自己的团队合作能力和沟通技巧。我发现在销售行业中,团队的合作是非常重要的,只有通过团队的努力和协作,才能取得更好的销售业绩。我也发现在与客户的沟通中,开放和积极的态度是非常重要的,只有通过积极主动地与客户建立联系和交流,才能更好地理解客户的需求,并为他们提供解决方案。
通过这次实习,我对销售行业有了更深入的了解,并且提高了自己的销售能力和团队合作能力。我非常感谢实习期间各位同事和导师对我的指导和帮助。我相信这些经验和教训将对我的个人和职业发展有着积极的影响。我期待着将来能够继续在销售行业中发展,并为公司的业务发展做出更大的贡献。
技术服务委托合同系列十四篇
不同的人有不同的性格,我们会选择适合自己个性的文案做签名,比较有个性的句子更受大众欢迎,你知道经典的个性句子有哪些吗?为了解决大家烦恼,小编特地收集整理了技术服务委托合同系列十四篇,供大家参考。
技术服务委托合同 篇1
甲 方:
乙 方:
签订时间: 年 月 日
委托方(甲方):
住 所 地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式: 传 真:
通讯地址:
电子信箱:
受托方(乙方):
住所地:
法定代表人:
项目联系人:
联系方式: 传 真:
通讯地址:
电子信箱:
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定,甲方根据业务需要,委托乙方就 项目进行水资源论证专项技术服务。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成本协议,双方均应遵照执行。
第一条 项目名称、阶段及工作内容
1.1 项目名称: 。
1.2 阶 段: 。
1.3项目开展工作的内容:
第二条 技术服务质量及进度要求
2.1技术服务质量要求: 。
2.2 技术服务进度要求:。
第三条 项目技术标准、验收标准
3.1采用的主要技术标准:。
3.2技术服务工作成果的验收标准:。
第四条 甲方须提交本项目有关的基础资料及文件
4.1 ;
4.2;
4.3 。
甲方应于本合同生效之日起 个工作日内通过 向乙方提供上述材料 。
第五条 乙方的技术服务方式、服务时间
在甲方支付前期工作费用之日起 个工作日内,乙方提交符合本合同约定的质量标准的 报告(送审稿)报送水行政主管部门审查;专家评审通过后 个工作日内,提交水资源论证报告(报批稿),并协助获取水行政主管部门发放的取水许可证书。
第六条 费用、支付时间及支付方式
6.1本合同乙方向甲方收取费用包括 和 总包干价为人民币 元。乙方组织报告评审,甲方负责协助,会务费和评审费等费用由乙方支付。
6.2本合同费用分 期支付,第一期支付 元(¥ .00),作为乙方项目现场调查、资料收集等前期工作费,甲方应于合同生效后 5个工作日内支付;第二期支付 元(¥ .00),在本项目通过水行政主管部门评审后 个工作日内支付;第三期 元(¥ .00)在本项目甲方获取水行政主管部门批复文件(或取水许可证)后 个工作日内支付。
6.3甲方通过 向乙方支付上述款项,乙方指定以下银行账户为本合同所有费用的唯一收款账户:
开 户 行:
开 户 名:
银行账号:
6.4乙方收到甲方支付的上述全部费用之日起 个工作日内开具由甲方要求并确认的增值税发票种类,甲方应按照税务机关开票要求提供税务登记证、纳税人识别号(不得简写)、法定地址、日常联系电话、开户银行全称及其账号。
第七条 甲方权利和义务
7.1 甲方向乙方提交基础资料及文件,应对其完整性、正确性及时限负责。乙方收到甲方材料之日起 个工作日内审查确认甲方提交的材料是否符合约定,逾期不予确认的视为材料符合约定。
甲方提交有关基础资料及文件超过合同约定时间 个工作日的,乙方按本合同第二条规定的交付成果文件时间相应顺延。
7.2 按第六条规定内容、时间向乙方支付费用。
7.3 甲方变更委托编制项目内容或所提交资料发生较大变更(如建设项目的性质、规模、地点、用水规模、生产工艺等),造成乙方返工的,双方除另行签订补充协议,明确有关条款外,甲方还应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。同时,乙方完成成果的时间顺延。
7.4 在项目审批过程中,由于政策因素(如审批权限、政策改变、选址不合理等)导致审批不通过,乙方不予承担责任,具体解决方法由甲乙双方另行协商(原则上该编制工作还由乙方承担,但因此增加的费用由甲方承担)。甲乙双方协商不成的,乙方已收取的相关费用不予退还。
7.5 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开始编制工作的,不退还甲方已付的前期工作费用;已开始编制工作的,甲方应根据乙方已进行的工作量,不足一半时,按该项目包干价的一半支付;超过一半时,按该项目包干价的全部支付。
第八条 乙方权利和义务
8.1 甲方提供所有资料仅限于乙方对本项目的使用,并按照国家有关规定严格保密。
8.2 乙方负责组织高水平的团队进行该项目水资源论证报告编制工作。
8.3 积极协助甲方参加该项目的评审会,负责对专家组提出的报告错漏进行修改或补充。
8.4 提交水资源论证报告(报批稿)一式 份,其中甲方 份、乙方存档 份、其余 份由乙方负责报送水行政主管部门。水行政主管部门的取水许可证(原件 份)。
8.5 对在执行业务过程中知悉甲方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。除法律另有规定者外,未经甲方同意,乙方不得将甲方提供的资料给甲方及审批单位以外的第三方。
第九条 违约责任
9.1乙方未能按照合同约定的时限、质量标准将水资源论证报告(送审稿)报送水行政主管部门审查的;或逾期提交水资源论证报告(报批稿)的,每逾期1个工作日按合同总价款 ‰的标准支付违约金给甲方。乙方逾期将符合本合同约定质量标准的水资源论证报告(送审稿)报送水行政主管部门审查;或者逾期提交水资源论证报告(报批稿)达 个工作日以上的,甲方有权解除合同。因乙方根本违约导致甲方解除合同并另行委托第三方提供本合同约定的专项技术服务的,乙方应按本合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2甲方未能按照合同约定时限付清合同款项的,每延期一天应向乙方支付合同总价款 ‰的违约金。
第十条 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
第十一条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定 为甲方项目联系人,乙方指定 为乙方项目联系人。项目联系人承担责任为:协商处理合同约定事项。联系人按本合同载明的联系方式进行工作联络。双方通过本合同载明的联系方式之任何一种,就本合同有关事项向对方发送相关通知等,无论对方是否实际查阅,均视为有效送达与告知对方。
一方变更项目联系人或联系方式的,应当及时以书面形式通知另一方,未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,由未通知方承担因此而引起相关的责任。
本合同履行过程中,双方文件的交接方式除当面交付签收外,一方在事先通知(包括短信、电话、邮件等方式)对方的前提下还可通过邮政部门向本合同载明的地址邮寄送达,邮件寄出后两日视为送达。
第十二条 双方在执行合同过程中发生的一切争执,应通过友好协商解决,如仍未能达成协议,任何一方可向南宁仲裁委员会申请仲裁。任何一方违约的,应赔偿给守约方造成的损失,该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用、违约金、仲裁费用、律师费以及因此而支付的其他合理费用。
第十三条 本合同未尽事宜,由双方协商并取得一致意见后,签署补充和修改文件,这些补充和修改文件应作为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。
第十四条 本合同经双方盖章即生效,合同一式 份,甲乙双方各执 份。
第十五条 本合同双方履行完毕合同约定的义务后,本合同即行终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人
(或委托代理人): 法定代表人
(或委托代理人):
合同签订日期: 年 月 日 合同签订日期: 年 月 日
技术服务委托合同 篇2
服务方(甲方):______________
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
E-mail:______________________
开户银行:____________________
帐号:________________________
委托方(乙方):______________
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在平等互利的原则下,经协商一致,订立本合同,以兹双方共同遵照执行。
第一条病毒名称
甲方接受乙方的委托,为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒,腺病毒滴度_________pfu/ml。
第二条费用及价格(人民币)
1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;
2.合同总价_________元,(大写)_________________________。
第三条乙方责任
1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究,在任何情况下决不用于人类,决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。
2.未征得甲方授权或同意,乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。
3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规,不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。
4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理,决不可食用或出售。
5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方,并将已发表文章复印一份给甲方。
6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来,在特殊情况下仍可能具有一定的致病性,乙方必须遵守国家安全使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题,甲方概不承担法律责任。
7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。
8.乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。
9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。
10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后,应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃,避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。
第四条甲方责任
1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制,其所携带的基因经过测序确证无误。
2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。
3.如果乙方对产品质量有任何异议,请在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方满意的答复。
第五条甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作,并向乙方提交下列成果及其报告:
1.成果:重组腺病毒,分别为____________________。
2.载体构建流程报告。
3.病毒重组及鉴定报告。
4.病毒颗粒数检测报告。
5.病毒滴度检测报告。
6.病毒纯度HPLC检测报告。
第六条付款方式
1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3,即人民币_________________。
2.甲方向乙方提交第六条所列的成果当天,乙方支付合同费用的1/3,即人民币_________________。
3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天,乙方最后支付合同费用剩余的款项,即人民币_________。
第七条违约责任
1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果,每拖延一天,应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。
2.合同履行期间,乙方不得自行解除本合同,否则乙方总额向甲方支付违约金。
第八条争议解决方法
乙方对产品质量有任何异议,在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方明确的答复。
本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议,不能协商解决的,由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。
第九条其他约定
1.备注:_________________________________(甲乙双方需增加的条款)
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。
3.本合同的附件具有同等法律效力。
4.本合同经双方签字并加盖公章后即生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人:_______________ 代表人:_______________
研究生导师:___________
_________年____月____日_________年____月____日
技术服务委托合同 篇3
1.甲方的责任
1.甲方委托策划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件和明确要求,并对其真实性和时限负责提供的文件和材料。
10日内甲方提供的文件资料超过规定时限的,乙方完成计划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;如规定时限超过10天,乙方有权重新确定提交时间以规划技术服务成果。
2、甲方变更委托服务项目或提供错误文件资料,导致乙方返工的,双方应签订补充合同。甲方应根据乙方返工所消耗的工作量向乙方支付费用,具体标准由双方协商确定。
3、合同生效后,甲方要求中止或终止合同。乙方不进行服务工作的,乙方应退还甲方支付的费用的50%;乙方已开展工作的,甲方应向乙方支付合同约定的服务费总额。
4、甲方按规定向乙方支付规划技术服务费本合同第三款规定的金额和时间。甲方逾期1天,甲方应向乙方支付相应金额1/1000的逾期罚款。
5 甲方应为乙方员工提供便利的工作和交通条件。
2、乙方职责
1、乙方按照省物价局黑价联字[20xx]162号、黑建规[20xx ] 第41号及相关规定服务活动。
2、乙方对委托项目策划提交的技术服务结果的质量负责。
3、合同生效后,如乙方提出中止或解除合同,甲方已支付的服务费应予退还。
4、由于乙方延迟提交计划的技术服务结果,每延迟一天,乙方将扣除该项目计划技术服务费总额的1/1000,最高扣除是甲方支付给乙方的总金额。cost。
第六条争议解决办法:本合同履行过程中发生争议,双方协商解决;协商不成的,按以下方式解决:
(1)提交仲裁委员会仲裁;
技术服务委托合同 篇4
162号文件规定的收费标准执行。4.2本合同签订后_________天内,甲方一次性支付规划技术服务费(大写)_________万元(小写_________万元);或本合同签订后_________天内,甲方支付规划技术服务费总额度_________%,即(大写)_________万元(小写_________万元),项目服务内容完成后_________天内,甲方支付乙方剩余全部费用,即(大写)_________万元(小写_________万元)。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托规划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件资料和明确要求,并对所提供的文件材料真实性和时限负责。
甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内,乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的,乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误,导致乙方返工时,双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用,具体标准双方协商确定。
5.1.3合同生效后,甲方要求中止或解除合同,乙方未开展服务工作的,乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的,甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应按省物价局黑价联字
技术服务委托合同 篇5
41号及有关规定开展规划技术服务活动。5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后,乙方提出中止或解除合同,应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间,每延误一天,乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一,核减的限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第七条其他事项
7.1本合同未尽事宜,双方应当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后,本合同即终止。
┌────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│委托方(│单位名称│││
│甲方)├───────────┼───────────────┤│
││法定代表人│(签字)││
│├───────────┼───────────────┤(单位公章)│
││经办人│(签字)│年月日│
│├───────────┼───────────────┤│
││单位地址│││
│├───────────┼───────────────┤│
││电话│││
│├───────────┼────────┬──────┼──────────┤
││开户银行││帐号││
├────┼───────────┼────────┴──────┼──────────┤
│受委托方│单位名称│││
│(乙方)├───────────┼───────────────┤│
││营业执照编号│││
│├───────────┼───────────────┤│
││资质等级│││
│├───────────┼───────────────┤│
││资质证书编号││(单位公章)│
│├───────────┼───────────────┤年月日│
││法定代表人│(签字)││
│├───────────┼───────────────┤│
││经办人│(签字)││
│├───────────┼───────────────┤│
││电话│││
│├───────────┼────────┬──────┼──────────┤
││开户银行││帐号││
└────┴───────────┴────────┴──────┴──────────┘
技术服务委托合同 篇6
委托方(甲方):_________
受委托方(乙方):_________
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定,经双方协商同意,签订本合同。
第一条委托服务的建设项目概况:
1.1项目名称_________
1.2项目地点_________
1.3拟建建设项目规模
用地面积:_________平方米,层数:_________,建筑面积:_________平方米,层数:_________,其中含商服面积:_________平方米,层数:_________;住宅面积:_________平方米,层数:_________,管线名称:_________,长度:_________
1.4其它:_________
第二条委托服务内容:
2.1建设项目现场踏勘
2.2建设项目选址定点
2.3提供规划设计条件和有关资料
2.4比选规划设计方案
2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2.6其他_________
2.7任务完成日期_________
第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料
文件资料名称_________
内容要求_________
份数_________
提交时间_________
第四条委托服务费用及支付方式
4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[XX]162号文件规定的收费标准执行。
4.2本合同签订后_________天内,甲方一次性支付规划技术服务费(大写)_________万元(小写_________万元);或本合同签订后_________天内,甲方支付规划技术服务费总额度_________%,即(大写)_________万元(小写_________万元),项目服务内容完成后_________天内,甲方支付乙方剩余全部费用,即(大写)_________万元(小写_________万元)。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托规划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件资料和明确要求,并对所提供的文件材料真实性和时限负责。甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内,乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的,乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误,导致乙方返工时,双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用,具体标准双方协商确定。
5.1.3合同生效后,甲方要求中止或解除合同,乙方未开展服务工作的,乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的,甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应按省物价局黑价联字[XX]162号和黑建规[_________]41号及有关规定开展规划技术服务活动。
5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后,乙方提出中止或解除合同,应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间,每延误一天,乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一,核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第七条其他事项
7.1本合同未尽事宜,双方应当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后,本合同即终止。
委托方(甲方):_________
开户行:_________开户账号:_________
法定代表人:_________
受委托方(乙方):_________
开户行:_________开户账号:_________
法定代表人:_________
签署时间:_________
签署地点:_________
技术服务委托合同 篇7
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定,经双方协商同意,签订本合同。
第一条委托服务的建设项目概况:
1.1项目名称_________
1.2项目地点_________
1.3拟建建设项目规模
用地面积:_________平方米,层数:_________,建筑面积:_________平方米,层数:_________,其中含商服面积:_________平方米,层数:_________;住宅面积:_________平方米,层数:_________,管线名称:_________,长度:_________
1.4其它:_________
第二条委托服务内容:
2.1建设项目现场踏勘
2.2建设项目选址定点
2.3提供规划设计条件和有关资料
2.4比选规划设计方案
2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2.6其他_________
2.7任务完成日期_________
第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料
文件资料名称_________
内容要求_________
份数_________
提交时间_________
第四条委托服务费用及支付方式
4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[__]162号文件规定的收费标准执行。
4.2本合同签订后_________天内,甲方一次性支付规划技术服务费_________万元;或本合同签订后_________天内,甲方支付规划技术服务费总额度_________%,即_________万元,项目服务内容完成后_________天内,甲方支付乙方剩余全部费用,即_________万元。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托规划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件资料和明确要求,并对所提供的文件材料真实性和时限负责。
甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内,乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的,乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误,导致乙方返工时,双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用,具体标准双方协商确定。
5.1.3合同生效后,甲方要求中止或解除合同,乙方未开展服务工作的,乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的,甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应按省物价局黑价联字[__]162号和黑建规[__]41号及有关规定开展规划技术服务活动。
5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后,乙方提出中止或解除合同,应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间,每延误一天,乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一,核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
提交_________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第七条其他事项
7.1本合同未尽事宜,双方应当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后,本合同即终止。
委托方
单位名称:__________________
法定代表人:__________________
经办人:__________________
单位地址:__________________
电话:__________________
开户银行:__________________
账号:__________________
________年_____月_____日
受委托方
单位名称:__________________
营业执照编号:__________________
资质等级:__________________
资质证书编号:__________________
法定代表人:__________________
经办人:__________________
电话:__________________
开户银行:__________________
账号:__________________
_________年____月_____日
技术服务委托合同 篇8
委托方(甲方):_________
受委托方(乙方):_________
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定,经双方协商同意,签订本合同。
第一条委托服务的建设项目概况:
1.1项目名称_________
1.2项目地点_________
1.3拟建建设项目规模
用地面积:_________平方米,层数:_________,建筑面积:_________平方米,层数:_________,其中含商服面积:_________平方米,层数:_________;住宅面积:_________平方米,层数:_________,管线名称:_________,长度:_________
1.4其它:_________
第二条委托服务内容:
2.1建设项目现场踏勘
2.2建设项目选址定点
2.3提供规划设计条件和有关资料
2.4比选规划设计方案
2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2.6其他_________
2.7任务完成日期_________
第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料
文件资料名称_________
内容要求_________
份数_________
提交时间_________
第四条委托服务费用及支付方式
4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联
技术服务委托合同 篇9
依据《中华人民共和国民法典》的规定, (以下简称“甲方”)和 (以下简称“乙方”)经友好协商,就甲方委托乙方承担 项目的城市设计三维空间论证服务并签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条 基本情况
项目,位于 ,用地面积 平方米,总建筑面积 平方米。乙方对甲方提供的规划设计方案进行三维空间论证。
第二条 甲方提交的技术资料
甲方应在本合同签订之日起1个工作日内向乙方提供以下资料,乙方审核下述材料后应当在甲方出具的材料清单上盖章确认:
1、用地范围内及周边区域的1:20__或1:500地形图(电子文件,cad格式,附规划红线黄线资料);
2、规划总平面图(电子文件,cad和jpg格式,jpg文件分辨率不小于300dpi);
3、建筑单体平、立、剖面图(电子文件,cad格式);
4、项目整体效果图和建筑单体立面图(电子文件,jpg格式,分辨率不小于5000*5000,500dpi,包括鸟瞰、人视等,以日景为主);
5、三维模型(max或skp格式);
6、建筑色彩参数按照《武汉市主城区建筑色彩推荐98色》要求标注其对应材质及色彩。
第三条 工作时限
甲乙双方自签订本合同生效,且甲方向乙方提供完整资料之日起,乙方在10个工作日内,完成该项目城市设计三维空间论证工作成果。
第四条 工作内容及成果要求
1、根据项目的设计意图对规划方案进行立体设计与空间表达;
2、提供三维空间环境下规划方案实施效果分析与论证;
3、可按照甲方的要求对规划方案成果进行调整及重新制作;
4、乙方向甲方提供最终审批通过方案的三维场景视频文件一套。
第五条 技术服务费用及付款方式
1、技术服务费用。经友好协商,本合同技术服务费用合计人民币 整(¥ .00元)。
2、付款方式。甲乙双方经协商,选择如下第 种支付方式:
(1)本合同生效之日起5个工作日内,甲方向乙方一次性支付全部技术服务费用,届时,乙方应向甲方提供合格的专用增值税发票。
(2)分期付款方式:
在甲乙双方签署本合同之日起 日内,甲方应向乙方支付技术服务总费用 的款项;
在乙方向甲方提交工作成果且经甲方确认之日起 日内,甲方应向乙方支付剩余服务总费用 元。
第六条 保密
本项目的基础资料及成果归甲方所有,乙方对基础资料及成果负有保密责任,未经甲方许可,不得将其用于其它场合。除法律法规或经司法机关、行政机关要求外,甲乙双方共同对本合同内容进行保密,不得将约定的工作内容、成果及费用向任何第三方透露,一旦外泄,应承担相应的法律责任。
第七条 双方责任和义务
1、甲方责任和义务
1)甲方对其提供资料的完整性、正确性、真实性及时效性负责。
2)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付技术服务费用,逾期超过3天的,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或审批部门对论证结果不审批或本协议项目停缓,甲方均应支付应付的技术服务费用。
3)甲方必须配合乙方完成工作,并对乙方的工作进度进行监督。
4)如甲方提供的技术资料发生较大变化或需增加多个比选方案,由双方协商签订补充协议。
2、乙方责任和义务
1)乙方必须按照本合同技术要求在规定的工作周期内完成约定的工作内容。
2)乙方在按照要求进行该项目城市设计三维空间论证的同时,有义务协助甲方进行建设项目报建审批的相关演示工作。
第九条 违约
1、甲方
甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付技术服务费用,甲方每逾期一天须向乙方支付本合同技术服务费用总额0.1%的违约金;甲方逾期支付论证费超过3天的,乙方有中止本项目论证或留置本项目成果的权利。
2、乙方
如因乙方原因未能按时完成项目工作,每延误一天,乙方应向甲方支付本合同技术服务费用总额0.1%的违约金。
第十条 合同效力
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字且盖章时成立并生效,自乙方将最终成果正式提交甲方后终止。
第十一条 争议解决
在本合同履行期间,凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议,应由双方友好协商解决。如果不能协商一致,甲、乙双方选择以下第 种方式解决:
(1)提交 仲裁委员会仲裁。
(2)依法人民法院提起诉讼。
第十二条 合同修改
本合同一经签署或确认,非经甲、乙双方达成书面协议,不得变更。
第十三条 其他
本合同如有任何未尽事宜,甲、乙双方同意另行协商,并签订补充协议以完善。
本合同壹式肆份,甲、乙双方各贰份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
法定代表人或授权代表人: 法定代表人或授权代表人:
经办人: 经办人:
联系电话: 开户银行:
银行帐号:
银行行号:
联系电话:
技术服务委托合同 篇10
委托单位(甲方):
设计单位(乙方):
项目名称:
项目地点:
第一条 协议依据
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规,本着公平、公正的原则,经甲、乙双方协商,甲方委托乙方就 项目(以下简称弱电项目)进行相关弱电系统的设计工作,并达成以下共识。
第二条 项目概况
项目名称:
项目地址:
建筑面积 平方米,建筑高度 米,地下 层,建筑智能化工程总投资约 万元,计划开工日期 年 月 日,计划竣工日期 年 月 日。
第三条 服务内容
1. 乙方可以根据甲方的具体要求,提供项目各设计阶段的设计服务,具体设计内容包括:
第一阶段:规划设计咨询阶段
(1) 乙方按甲方要求,完成本项目建筑智能化的需求分析、方案设计,并对建筑智能化提供品牌选择、功能定位、造价分析等方面理论依据。
(2) 乙方配合甲方其他建筑设备专业设计公司调整相应的智能化专业设计方案;并满足对空调、消防及低压配电等建筑专业提出的智能化技术要求。
(3) 乙方按甲方认可的需求分析及初步方案,进行图纸初步设计,包括图纸目录、设计说明、图例、主要设备材料表、系统图和原理图、平面图、大样图及室外设计图等。
(4) 乙方按初步设计图纸,完成设备选型和工程量清单以及项目弱电系统造价估算。
(5) 乙方依据需求分析及初步方案、初步设计图纸、设备材料选型及配置清单、造价估算,协助甲方(或甲方指定招标单位)完成招标文件的编制,并提供专业咨询意见。
第二阶段:投标文件编制阶段
(1) 乙方依据甲方招标文件要求,协助甲方完成投标文件的编制,包括系统技术方案,施工组织设计,设备材料清单及报价,成本核算等;
(2) 根据招标文件要求以及甲方提供的相关资料编制商务标书;
(3) 工程报价:乙方根据招标文件要求以及乙方平台设备材料报价或按国家标准《工程量清单计价规范》(GB50500-)要求,提供工程量清单和相关费用组价,提供弱电项目的建筑智能化工程成本核算和预算,成本核算和预算有效期为6个月。
第三阶段:项目实施阶段
(1) 乙方依据甲方提供的弱电项目工程合同(主要是技术部分相关条款)以及招投标文件完成弱电项目的相关系统的深化设计,并提出专业咨询意见;
(2) 乙方按照甲方提供项目施工过程中的变更文件(如变更草图、变更指令等)修改原设计施工图,并据此完成竣工图的编制工作;
(3) 当甲方对乙方设计成果已审核完成并签订《设计成果确认函》后,如果发现施工图与实际施工中有较大出入,应以现场实际为准,乙方不承担由此造成的经济损失。
2. 本项目实际涉及设计服务范围
3. 乙方原则上不提供现场设计服务,如甲方确有需要,乙方按以下标准另行计费:
4. 本项目约定乙方现场服务次数:
第六条 双方职责
1.甲方的职责
(1) 甲方在签订按本协议前先行按乙方规定填制《设计项目评价表》 ,确定设计需求,并递交与设计需求对应的设计资料予乙方进行审核,甲方对其完整性、正确性负责。
(2) 甲方对设计过程中乙方认为需要补充的设计资料,必须在接到乙方通知时及时予以补充;
(3) 甲方应及时审批并书面(或电子邮件)回复乙方提交的设计成果,如有设计修改,请以电子邮件或书面形式3个工作日内回复。
(4) 乙方的深化设计图纸在甲方实际施工中,如出现与实际图纸位置小范围不符合的情况下,中标施工单位应以现场实际环境进行设备及辅材配件的安装,并及时通报乙方报备竣工图设计。
(5) 当甲方对我们提交的设计成果满意后,应及时确认收货,并对乙方的服务做出相应的评价。
(6) 当甲方对乙方投标文件设计成果审核完成并签署《设计成果确认函》后,视为乙方设计服务完毕,乙方对投标结果(如是否中标、废标等)不承担任何责任。
(7) 甲方对乙方完成的设计成果确保仅适用于本协议约定的项目工程,不得抄袭或修改后用于其他同类项目,并对设计成果承担保密责任。
2.乙方的职责
(1) 乙方应按协议规定的内容和时限向甲方提交设计成果,并对其完整性、正确性、适用性、经济性、合理性及时限负责。
(2) 如果乙方设计存在不符合甲方书面系统建设要求应及时修改,直至符合甲方书面系统建设要求为止。
(3) 乙方必须对其交付的设计文件的质量负责,设计文件应当符合国家、国际、行业技术规范和标准。
(4) 乙方对甲方项目有衔接其它专业设计单位的提供本专业的咨询及技术支持。
(5) 预算控制:乙方应做到所有设计方案经济合理,并做到计算基本准确,如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的超预算现象,有权向乙方提出质疑,必要时可要求乙方提供诸如计算书等技术资料,乙方应予合理解释并积极配合。在此必须特别说明的是:乙方所有的成本核算及预算有效期均为6个月。
(6) 乙方负责原定设计范围内的必要修改设计,包括变更设计及补充设计。
(7) 乙方就甲方委托之设计任务必须承担保密责任,对项目信息、设计方案、造价成本预算等成果承担不得外泄之责任。
第七条 技术服务费及付款方式
1. 普通会员或VIP超出核定次数后项目设计:
(1) 本次弱电智能化工程技术服务费用总计: 元(大写: )。其中:规划设计咨询阶段设计服务费为: 元;投标文件编制阶段设计服务费为 元;项目实施阶段设计服务费为 元;
(2) 合同签订之后,在落实设计阶段设计前乙方必须支付该阶段设计服务费的80%;阶段余款在交付阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;
(3) 根据甲方设计成果完成时间要求,需另外支付乙方加急服务费总计: 元(大写: ),并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;
(4) 根据甲方需求,乙方需提供现场服务 人次,差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销,现场服务费总计: 元(大写: ),并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕;
2. VIP会员:
(1) 甲方为乙方VIP 级会员,根据《会员服务协议》约定,本次项目设计为□专项工程设计服务□投标设计,将在《会员服务协议》对应的核定次数中予以扣除。
(2) 根据甲方设计成果完成时间要求,需另外支付乙方加急服务费总计: 元(大写: ),并于阶段设计成果后3个工作日内一次性支付完毕;
(3) 根据甲方需求,乙方需提供现场服务 人次,差旅费、住宿费发生时由甲方据实报销,现场服务费总计: 元(大写: ),并在实际提出现场服务需求日前3天按次支付完毕;
第八条 设计成果交付
1. 乙方向甲方各阶段交付设计成果如下:
2. 设计成果交付给甲方后,甲方应在收到设计成果 个工作日内予以确认,并及时对乙方的技术服务进行评价确认。
3. 设计成果均为电子版,如甲方需要纸质装订成套的,则需提前通知乙方,另外须向乙方支付相应的资料打印、装订等费用。
第九条 知识产权
本协议中所述之知识产权是指由乙方为本项目编制的技术成果及相关资料,包括方案、图纸、设备材料表、工程量清单及预算、成本核算等文件(含电子版)的知识产权,本协议中所有技术成果的知识产权归乙方所有,但就本协议项目甲方和甲方指定的建设单位享有使用权。
第十条 保密条款
双方均应保护对方的技术资料、管理资料、商务资料、知识产权等,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 协议生效
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
第十二条 其他
本合同未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议,有关协议及甲乙双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要及其他相关文件等,均为本服务协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)
甲方:
___年___月___日
乙方:
___年___月___日
技术服务委托合同 篇11
41号及有关规定开展规划技术服务活动。5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后,乙方提出中止或解除合同,应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间,每延误一天,乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一,核减的限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第七条其他事项
7.1本合同未尽事宜,双方应当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后,本合同即终止。
┌───────┬─────┬─────────────┬────────┐
││单位名称│││
│├─────┼─────────────┤│
││法定代表人│(签字)││
│├─────┼─────────────┤│
│委托方│经办人│(签字)││
│├─────┼─────────────┤│
│(甲方)│单位地址││(单位公章)│
│├─────┼─────────────┤│
││电话││年月日│
│├─────┼─────────┬───┼────────┤
││开户银行││帐号││
├───────┼─────┼─────────┴───┼────────┤
││单位名称│││
│├─────┼─────────────┤│
││营业执照│││
││编号│││
│├─────┼─────────────┤│
││资质等级│││
│受委托方├─────┼─────────────┤│
││资质证书│││
│(乙方)│编号│││
│├─────┼─────────────┤│
││法定代表人│(签字)│(单位公章)│
│├─────┼─────────────┤│
││经办人│(签字)│年月日│
│├─────┼─────────────┤│
││电话│││
│├─────┼─────────┬───┼────────┤
││开户银行││帐号││
└───────┴─────┴─────────┴───┴────────┘
技术服务委托合同 篇12
甲方,_________
乙方,_________
乙方_________以为基层单位提供优质快捷服务为宗旨,以先进的信息处理系统和丰富的人事管理经验为基础,以认真负责的态度为保障,通过与_________协商,并在认真听取甲方有关部门意见的基础上,经过双方充分论证,达成人事信息管理代理协议如下,
1.双方在自愿的基础上达成本协议。
2.本协议自签字之日起有效期为_________年,期满后双方可协商签署新的协议。
3.协议期内,甲方负责本单位的_________的填写工作,并保证按时、准确地报送给乙方。
4.协议期内,在甲方提供的_________的基础上,乙方负责为甲方建立人事信息数据库,并及时提供以下应用服务,
(1)信息数据的录入,更新;
(2)自动生成本单位人员月工资表;
(3)自动生成年终干部,工资统计报表;
(4)自动生成甲方提出的各种花名册,人事统计表;
5.本着有偿代理的原则,协议自生效之日起_________日内,甲方一次性付给乙方全年代理费用。代理费用包括,编制在_________人以下的基础费_________元,编制在_________人以上的基础费_________元;每个代理人员_________元,甲方列入被代理人员_________人,合计_________元;代理费共计_________元。
6.甲方如果未按乙方要求的时间准确填写并交付_________,以至于影响乙方为甲方及时提供代理服务,责任由甲方自负。
7.在甲方按时,准确提供给乙方_________的前提下,乙方未能及时为甲方提供所需服务,视乙方违约,乙方将退还协议期内甲方全部代理费,并以甲方代理费的20%作为违约金补偿给甲方。
本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
甲方(盖章),_________乙方(签字),_________
法定代表人(签字),_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点,_________签订地点,_________
技术服务委托合同 篇13
服务方(甲方):______________
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
E-mail:______________________
开户银行:____________________
帐号:________________________
委托方(乙方):______________
地址:________________________
邮编:________________________
电话:________________________
传真:________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在平等互利的原则下,经协商一致,订立本合同,以兹双方共同遵照执行。
第一条病毒名称
甲方接受乙方的委托,为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒,腺病毒滴度_________pfu/ml。
第二条费用及价格(人民币)
1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;
2.合同总价_________元,(大写)_________________________。
第三条乙方责任
1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究,在任何情况下决不用于人类,决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。
2.未征得甲方授权或同意,乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。
3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规,不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。
4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理,决不可食用或出售。
5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方,并将已发表文章复印一份给甲方。
6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来,在特殊情况下仍可能具有一定的致病性,乙方必须遵守国家安全使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题,甲方概不承担法律责任。
7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。
8.乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。
9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。
10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后,应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃,避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。
第四条甲方责任
1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制,其所携带的基因经过测序确证无误。
2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。
3.如果乙方对产品质量有任何异议,请在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方满意的答复。
第五条甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作,并向乙方提交下列成果及其报告:
1.成果:重组腺病毒,分别为____________________。
2.载体构建流程报告。
3.病毒重组及鉴定报告。
4.病毒颗粒数检测报告。
5.病毒滴度检测报告。
6.病毒纯度HPLC检测报告。
第六条付款方式
1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3,即人民币_________________。
2.甲方向乙方提交第六条所列的成果当天,乙方支付合同费用的1/3,即人民币_________________。
3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天,乙方最后支付合同费用剩余的款项,即人民币_________。
第七条违约责任
1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果,每拖延一天,应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。
2.合同履行期间,乙方不得自行解除本合同,否则乙方总额向甲方支付违约金。
第八条争议解决方法
乙方对产品质量有任何异议,在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方明确的答复。
本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议,不能协商解决的,由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。
第九条其他约定
1.备注:_________________________________(甲乙双方需增加的条款)
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。
3.本合同的附件具有同等法律效力。
4.本合同经双方签字并加盖公章后即生效。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人:_______________ 代表人:_______________
研究生导师:___________
_________年____月____日_________年____月____日
ideng_fin等,并征求宁波公司关于吊钩数量、位置和桩锤中心位置等的意见。同年5月23日,郑行远向宁波公司邮寄了设计图纸并催促宁波公司办理审图申请。同年6月2日,郑行远填妥宁波公司提供的审图申请书并传真发回。同月4日,郑行远将送审图纸寄送浙江省船舶检验局。同月11日,该局对该申请暂不受理,要求设计单位修改后再送审,理由是1、应按法规要求送审设计图纸、施工图不必送审;2、手工绘制图面质量差,不符合制图标准;3、图纸签名不齐,不规范。
同月15日,宁波公司组织召开了系争船舶设计评审会,评审意见为:郑行远以经济、适用为原则的设计方案基本上是可行的,基本上能满足业主提出的各种要求和指标,但也存在不少不足与缺陷,特别是设计富裕度较小,今后进行改造提高打桩船功能的可行性较小。技术资料中,船体、电器、船舶舾装等内容技术资料比较完整,桩架资料欠缺,倒架资料欠缺,液压系统资料缺,全船操纵、控制系统资料缺,希望郑行远对资料进一步完善、补充,充分达到设计要求。会议还要求郑行远补充资料、修改设计并提供施工图。郑行远未在该评审意见上签名。同月17日,宁波公司去函郑行远,提出如下修改要求:
一、桩架部分:
1、在起重、吊桩、拖航、打桩、台风、涌浪等各种特殊工况下、对桩架的强度采用有限元方法进行复核,并提供数据。
2、桩架倒平后船舶的最高点至水线应控制在28m内。
3、在桩架设计全面完成后,对液压变幅油缸的工作工况进行计算,并及时向甲方(宁波公司)提供液压变幅油缸的各项技术参数。
4、桩架倒平过程中,前腿支点和托架支点的拆卸方法,应力求简单、方便、安全。
5、吊锤平台的起重能力应达到30吨,并使桩架有足够的强度。
6、桩架平台至甲板的距离提高到5m左右,主吊与副吊的位置按照施打1.2m水泥大管桩的工况进行考虑。
7、建议桩架建造时使用的材料尽量采用国产普通钢材。
二、船体部分
1、校核桩架在以下几个位置时的船舶稳性情况:
(1) 桩架前倾18.5度,起吊85吨重物时;
(2) 桩架后仰18.5度时;
(3) 桩架前倾27度,起吊50吨重物时;
(4) 在沿海航区作业时;
(5) 在近海航区拖航时;
(6) 抗台避风时。
2、海底阀门应有高、低位之分。
3、船体底板与外板应圆弧过渡,对钢缆经常擦碰的转弯处应当加厚钢板。
4、船舶进水角较小,需重新考虑计算。
5、前锚左右首导缆柱提高到甲板面3.5m以上。
6、重新考虑横倾调整方案,要有足够余量。
7、重新进行重心、重量计算,要有计算书。
8、船体长度,要求在船体的船舯部增加四个肋距(2.4m),船舶吃水从2.4m变为2.5m.
(以上计算原则为:新规范、新方法;老规范、老方法。)
该函还对甲板机械、资料提出要求,并要求郑行远尽快送审保证一次通过,20xx年8月1日前提交施工图。对郑行远提出的增加费用和延长工期的要求不予采纳。
技术服务委托合同 篇14
项目名称:项目地点:合同编号:(由设计方编填)设计证书等级:
委托方:设计方:签订日期:年月日
西省建设厅江
监制江西省工商行政管理局
委托方:[(以下简称甲方)]设计方:[(以下简称乙方)]
甲方委托乙方承担[]规划设计,项目地点在[],经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。
1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章。1.3规划项目批准文件。第二条设计依据
2.1甲方交付乙方的委托书或设计中标文件2.2甲方提交的基础资料2.3乙方采用的主要技术标准:
□《城市规划编制办法》(20xx年4月版)
□《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)
□《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)20xx版附条文说明
□《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)附条文说明□《九江市城市规划管理技术规则》(试行)
2.4其它:。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3甲方要求及委托书
3.4投标书
第四条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间□地形图纸(比例尺[])□地形图电子文件(□光盘)
□其它资料[]
第五条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容
名称:[规模:□用地平方米阶段:□修建性详细规划
设计内容:
]
第六条乙方向甲方交付的设计成果份数、进度及技术要求6.1设计成果份数:
□规划文本[]套
6.2规划设计进度:
□时间[年月日]完成规划初步方案;□时间[年月日]完成规划正式方案;□时间[年月日]交付规划正式成果。
6.3技术要求:
6.3.1设计成果必须符合《中华人民共和国城市规划法》及国家现行法规、规范有关技术要求。
6.3.2规划内容、深度必须符合并满足国家有关规定及规划审查部门的有关技术要求。
6.3.3甲方要求乙方交付的设计成果数量如超过本合同规定的数量,乙方另收增加数量的制作工本费。
第七条规划设计收费及付款方式
7.1本合同项目规划设计收费共计万元(大写)计
万元(小写)。
7.2本合同签订后三天内,甲方须支付设计费总额的%,计万元计万元(小写)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
7.3乙方提交[
]规划评审设计文件后
三天内,甲方支付设计费总额的%,计万元(大写)计万元(小写)。
7.4正式设计成果交付后三天内,甲方一次性结清规划设计费余款。7.5费用支付方式,经双方协商为:(□银行转帐□现金□其它)。第八条双方责任8.1甲方责任
8.1.1甲方按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关规范标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第六
条规定的交付设计文件时间顺延;甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定交付设计文件的时间。
8.1.2甲方变更委托设计项目的规模、条件和因提交的资料错误或所提交资料有较大修改的,造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
8.1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同的,乙方未开始设计工作的,不退还甲方所付定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
8.1.4甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
8.1.5甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间将顺延。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或规划审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,甲方均应支付应付的设计费。
8.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
8.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
8.2乙方责任
8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本
合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。
8.2.2设计合同有效年限为[]年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。
8.2.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。乙方应根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。
8.2.4由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二,减收设计费最高不超过设计费的10%。
8.2.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应及时返还甲方已支付的定金。
8.2.6乙方交付设计文件后,按规定参加上级有关的设计评审,并根据评审结论负责不超出原定范围的必要调整和补充。
第九条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条争议解决方式
10.1本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第种方式解决:1、向九江市仲裁委员会申请仲裁;2、向九江市中级
人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1甲方要求乙方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
11.2乙方为本合同项目的服务至规划材料上报审批为止。
11.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。11.5本合同双方签字盖章即生效。一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。11.6本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
11.7未尽事宜,经双方协商可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条特殊约定
12.1。12.2。12.3。
甲方名称:乙方名称:
(盖章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所:邮政编码:电话:传真:开户银行:银行帐号:规划行政主管部门备案:(盖章)备案号:备案日期:年月(盖章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所:邮政编码:电话:传真:开户银行:银行帐号:鉴证意见:(盖章)经办人:
鉴证日期:年月
日日
上一篇:雪的哭泣作文
下一篇:2025最新研学旅行作文
- 简单服务合同(集锦十四篇)
在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的服务合同范本简单版(通用14篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。简单服务合同 篇1合同类别:_________合同编号:________...
简单服务合同02-24 - 人才服务代理合同(必备7篇)
随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的委托代办服务合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。人才服务代理合同 篇1本合同由以下双方于____年____月____日在____签订...
人才服务代理合同03-19 - 2025服务费合同(必备5篇)
在充满活力,日益开放的今天,协议与我们的生活息息相关,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的居间服务协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。服务费合同 篇1委托方:居间方:居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问...
服务费合同01-18 - 物业管理服务合同必备
经过句怡美小编反复的打磨和修改我们呈现了最新的“物业管理服务合同”。在这个越来越关注诚信的时代,合同的重视程度也越来越高了。对于合同当中所是需要涉及到数量的单位名词应该明确写清。期待这篇文章能够为您带来帮助和启示!...
物业管理服务合同05-18 - 实习销售月总结必备十四篇
出色的范文内容应该多样化,不止一种方式。巧合的是,范文在人们的使用中逐渐发挥着重要作用。熟悉范文能够使我们在处理各种文书时游刃有余,提高工作效率。如果您想深入了解“实习销售月总结”,不妨先阅读这份详尽介绍,希望我的见解能够对您的生活产生积极影响!...
实习销售月总结01-29 - 技术服务委托合同系列十四篇
不同的人有不同的性格,我们会选择适合自己个性的文案做签名,比较有个性的句子更受大众欢迎,你知道经典的个性句子有哪些吗?为了解决大家烦恼,小编特地收集整理了技术服务委托合同系列十四篇,供大家参考。甲 方:乙 方:签订时间: 年 月 日委托方:住 所 地:法定代表人:项目联系...
技术服务委托合同05-10 - 个人服务合同九篇
当人们习惯性拿起法律保护自我时,合同已经被普及。合同的内容需要我们仔细查看,里面经常会有许多细节,你知道相关的合同协议要怎么写吗?小编为大家准备的这篇“个人服务合同”的资料,这些解决方案仅供参考具体情况请以实际情况为准!...
服务合同04-22 - 技术服务合同版协议书必备14篇
当今社会,大众的法治观念和法治意识不断增强,合同占据了我们生活或工作的一大部分。签合同一定不要签与法律法规相抵触或是显失公平的合同,写合同要注意什么?本文的主旨是探讨与“技术服务合同版协议书”相关的话题,以下为我们提供的参考信息仅供参考不得盲目信赖!...
技术服务合同协议书09-13 - 最新服务合同(推荐7篇)
您是否不知道合同应该要包括哪几个部分呢?在生活当中的很多场景下都需要用到合同。正常情况下签订的合同都是合理合规的,小编以您的需求为出发点呈现了这份有价值的“服务合同”,在追求成功的道路上让我们一起变得更加优秀!...
服务合同04-10
- 唯美句子作文素材(35条)03-18
- 形容失望的句子锦集(15条)03-18
- 失去爱情的句子唯美短句大全(41句)03-18
- 成都大运会祝福语短句分享32条03-18
- 最新图书合作销售合同必备十四篇03-29
- 女朋友早安祝福语精选(50句)03-18
- 《明朝那些事儿》读后感(范文11篇)03-18
- 鼓励朋友的暖心句子留言20条03-18
- 销售合同十四篇03-29
- 给朋友元旦祝福语简短集合(56句)03-18
