导航栏

×
句子 > 个性句子 > 导航

基建合同

2024-04-17

基建合同。

合同已经逐渐渗透进我们的生活和工作。双方当事人在签订合同时,应该在自愿基础上对于合作事项达成一致协议,您对于写好合同有什么个人看法呢?以下是本站为您收集的一些“基建合同”方面的资料,我们感激您的阅读和点赞同时也希望您能将这篇文章分享给更多人!

基建合同 篇1

经市府基建办施工处批准,本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积,道路:___________;给排水管道:____________;构筑物:____________。(二)承包范围:承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币______万元。

全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1. 按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3. 工程质量标准要求:

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:__________________

竣工日期:__________________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5. 因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6. 甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 施工工地现场(仓库)。

(二) 工程 材料及 设备,由______方采购供应至 场地(仓库)。

(三) 工程 设备,由______方采购供应至____________向______方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由 _____方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由 _____方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一) 甲方责任:

1. 办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2. 负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3. 开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为______米。并能满足施工需要;

4. 提供工程地质报告书两套(有打桩和基地地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5. 于合同签订后三日内向乙方提供施工图______套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6. 由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7. 提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8. 组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

9. 审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二) 乙方责任:

1. 施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2. 编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3. 每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4. 按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5. 按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6. 做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7. 做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8. 做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9. 在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1. 施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2. 乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4. 如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5. 施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6. 质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1. 施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2. 修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3. 若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4. 施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5. 施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6. 已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)_____%予付款,计____________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的_____%时,逐步按比例开始扣回予付款;

4. 工程款支付达工程总造价的_____%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留_____%的款待保修期满后支付给乙方;

5. 若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的_____分之_____罚款;

6. 确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7. 在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的_____分之_____罚款。

第九条工程验收

1. 乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2. 工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3. 经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4. 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5. 竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6. 单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7. 乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_____元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一) 工期提前或拖延的奖罚:

1. 按合同工期竣工者、不奖不罚。

2. 按合同工期提前竣工者,每提前 天、由甲方奖给乙方深圳元。

3. 无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金深圳元。罚款金额不超过合同总造价的 深圳%,或深圳元,或罚款天数不封顶。

(二) 在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一) 不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三) 甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四) 由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本_____份其中甲方执_____份,乙方执_____份,副本_____份,甲、乙双方各执______份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。甲方: (公章) 乙方: (公章)

代表:代表:

职务:职务:

鉴证:深圳市基建合同预算审计站

代表:

签约日期:

签约地点:

补充说明:

“补充说明”篇幅不够时可加附页

基建合同 篇2

正文:

基建、修缮工程决算审计费协议书

基建、修缮工程决算审计费协议书

为了认真贯彻《_________省教育系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行办法》和教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》,维护学校利益,严格防止报审工程决算高估冒算,特制定本协议。

凡送审基建、修缮工程项目,其报审决算金额,经审计后审减额在10%(含10%)以内的审计费由学校(甲方)负担,计入工程总造价;审减额超出10%部分的审计费由报审施工单位负担。

一、工程名称:____________________________。

二、报审金额:____________________________。

三、施工单位:____________________________。

甲方(盖章):_____________

法定代表人(签字):_______

_________年________月____日

签订地点:_________________

乙方(盖章):_____________

法定代表人(签字):_______

_________年________月____日

签订地点:_________________

基建、修缮工程决算审计费协议书

基建、修缮工程决算审计费协议书

基建合同 篇3

为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民国和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

七、工程预算:人民币 元(附报价明细)。如有追加工程量,完工后结算时按追加后的实际工程量据实结算。

八、付款方式:本合同生效后,在安装钢结构前支付合同总额的百分之五十( 元),待工程竣工并验收后付合同总额的百分之四十五( 元),发包方暂扣合同总额的百分之五( 元)作为质保金,待工程竣工满6个月且未发现质量问题时支付给承包方。

①为承包方提供良好的施工场地、道路、水和电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷。②对施工过程中的工程质量、材料质量、工程进度等进行监督和管理。③给承包方提供施工图纸、坐标点和标高点。④按时向承包方拨付款项和进行验收、结算。

①按发包方要求及图纸要求进行施工。②如期完成施工任务。③接受发包方的技术指导和质量标识要求。④对发包方提供的物料及设备的进行保护。⑤负责施工人员的招募和管理,爱护发包方的财物,不得偷窃和损害。⑥全面负责施工安全,包括安全教育、安全保护、承担一切安全责任及费用等。

基建合同 篇4

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

基建合同 篇5

甲方(负责人):_________________

乙方(承包人):_________________

根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、建筑工程概况

开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。

二、合同价

本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。

1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。

3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。

三、双方的责任

1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。

3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。

五、如未尽事宜由双方协商解决。

六、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方签字(手印):____________

________年_____月_____日

乙方签字(手印):____________

________年_____月_____日

基建合同 篇6

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为___元,合计总金额为___元;瓷砖地板砖每平方米价格为___元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格___元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金___元;第二次上梁当天付40%,现金___元;第三次内粉完工付15%,现金___元;第四次工程完工后付清所承包款,现金___元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同 篇7

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于20xx年4月1日开工至20xx年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:

开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

基建合同 篇8

基建工程监理聘用合同范本

聘用合同是劳动合同的一种,是确立聘用单位与应聘的劳动者之间权利义务关系的协议。这种协议,是指以招聘或聘请在职和非在职劳动者中有特定技术业务专长者为专职或兼职的技术专业人员或管理人员为目的的一种合同。聘用合同是按照用人方式不同来划分,劳动合同可以分为录用合同、聘用合同和借调合同。聘用合同亦称聘任合同。是事业单位与职工按照国家的有关法律、政策,在平等自愿、协商一致的基础上,订立的关于履行有关工作职责的权利义务关系的协议。聘用合同一般适用于招聘有技术业务专长的特定劳动者。

甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)

乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期:

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

?第二条、 乙方工作岗位及职责:

1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的.每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬:

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

3、乙方不履行聘用合同的。

4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项:

1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章):

代表(签字):____________乙方(签字):_______________

________年______月______日

基建合同 篇9

甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。

三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。

四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。

五、承建内容:

1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。

2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的'电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

六、施工安全:

1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。

2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。

3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。

1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。

6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。

九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。

十、违约责任:

1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。

2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。

十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签字后生效。

JYm1.com品读分享

基建合同(经典七篇)


随着经济的快速发展,对于合同人们逐渐重视起来。撰写合同不能图省事,应当正规全面的去撰写,您是否正在寻找合同的优秀模板吗?希望这份"基建合同"能够激发您的思考,希望您能多关注我们网站的更新并从中发现新商机!

基建合同(篇1)

基建项目施工合同范本

(一)

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》,结合工程实际情况,经过双方协商,达成如下施工协议:

一、工程名称:镇农贸市场基础设施建设项目

二、工程地点:镇村西头组

三、工程内容:

1、修建农贸市场区间道路1200米;

2、新建供水管网1800米,排水管道米;

3、人行道建设生态砖4550平方米;

4、完成道路绿化1200米,栽植绿化树木700棵;

5、完成____区内电源、电网建设,安装路灯180盏;

6、完成东环路农贸市场商户180户;

四、工程总造价:伍仟伍佰万圆整(5500万元)。

五、工程工期:工程工期为14个月,即________年____月____日至________年1____月____日。

六、双方的权利与义务:

甲方权利义务:乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系,帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突,维护施工路段的车辆通行,为乙方创造一个良好的施工环境,使乙方能够顺利施工,并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工,如乙方原因造成延误工期或中途停止,甲方有权拒付部分或全部费用。 乙方权利义务:乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工,不擅自或降低设计标准,保证在规定的工期内高质量完成任务,并制定详细的安全措施,对一切安全事故负全责,乙方可要求甲方按照合同及时付款。

七、付款方式:

1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的30%;

2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;

3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。

八、此协议一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方:代表人:

乙方:代表人:

________年____月____日

基建项目施工合同范本

(二)

建设单位: (以下简称甲方) 地址: 电话号码:

施工单位: (以下简称乙方) 地址: 电话号码:

本工程于________年____月____日招标(或甲方议标),由乙方中标承建,为了明确工程内容及双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据国家经济民法典、条例及规定和本工程的具体情况,甲乙双方商定如下条款共同遵守。

第一条:工程内容和承包范围

(一)工程名称:

(二)建设地点:

(三)工程类别:

(四)承包范围:

(五)工程造价与承包方式:

(六)本工程预算造价为 元人民币。

(七)本合同全部造价的结算方式,按下列办理:

(根据本工程实际的承包方式选取其中之一和补充协议说明进行结算)。

1、以施工图预算加增减变更预算进行结算(即根据施工图纸增减变更和有关文件规定按实际发生进行结算)。

2、按施工图预算加系数包干确定包干造价,包干范围以外的费用,另按有关规定调整规定结算。

3、按招标投标文件的规定结算。

(七)承包方式 :

1、全部工程实行按图包工、包料、包工期。

(八)按国家规定缴纳的税金、保险金,本合同承包金额

(九)工程质量标准要求: 。

第二条:工期

天(日历天从开工包括,按有关规定由甲方承担。 之日算起)。

(二)开工日期________年____月____日,________年____月____日前竣工。

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1、甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地;或障碍物未排除;施工用水、电源未接通者。

第三条:双方责任

(一)甲方责任:

1、由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前一个月办理工程变更和修改设计手续。

2、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表,并按时向乙方支付工程进度款。

3、组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、施工界区内临时设施、临时道路、水、电、管线的修建安装,要砌好施工现场的四周围墙。

2、编制施工组织设计或施工方案,并送甲方及县质量安全监督站,以便日常质量安全检查及监督。

3、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施,确保施

工安全和

第三者的安全。

4、做好施工组织、管理、维持现场的清洁、道路畅通、器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施,做到文明施工。

5、做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度。

6、在交工及________年的保修期内,如发现有施工质量问题,负责返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责。

7、凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案。

8、工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施拆除)。并将施工中损坏的人行道等维修好,做到工完场清。

第四条:工程质量检查验收

1、施工中乙方应根据验评标准提供材料合格证和检验报告及有关试块(件)试验报告、材料代用必须经过设计单位和甲方审核同意并签证。

2、乙方必须健全质量检查制度,班组做好自检、互检、交接检,在现场设专职质量检查员,做好检验记录。

3、凡隐蔽工程经乙方自检后,应填制确切的隐蔽记录,分项工程质量评定表,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质监站、设计单位进行质检,经检查合格并符合设计要求,签证后方能进行下一个工序的施工。

4、如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担;若复查结果符合设计要求,质量合格者,复检费由甲方承担,如因此而造成工期损失、由责任方负责。

5、施工质量不符合设计要求、质量不合格楮 ,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长。

6、质量等级和评定应执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。

第五条:工程款支付

1、合同生效后____日内,甲方付 万元( 元)工程预付款。

2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____日内支付工程进度款。

3、工程进度款支付达工程总造价的 %时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付 %的款,留 %的款待保修期满后支付结乙方。

4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。

5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。

6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。

7、拨付工程款时乙方应到有关部门开建筑安装专用发票,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则 ,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。

第六条:工程验收与结算

1、乙方在竣工前十五天内将结算书面通知甲方作予验收检查,甲方应及时配合。

2、在竣工时,乙方向甲方和质监站提交全部施工原始资料及竣工报告两套,甲方应及时组织质监、设计、造价站等有关部门验收。经验收合格、优良,则以提交竣工报告日期为竣工日期。

3、经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期。

4、竣工验收一个月后,若甲方拖欠乙方工程款,拖欠部份应计利息给乙方,利息按当地经办银行月利率 3计算。

第七条:其它

1、由于人力不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)或由于非一方当事人的过错无法防止的外因,造成的经济损失,按民法典有关规定执行。

2、甲乙双方合同签定的工程内容,由乙方总承包,甲方不得以任何理由肢解工程内容及材料,否则,所造成一切损失由甲方负责。乙方不得随意转包(除工程专业必须外),若特殊情况需分包时,必须经项目主管建委同意,并对承包者资信审查,工程质量、经济由乙方负责。

3、甲乙双方应严格遵守国家、省、市有关建筑市场管理规定,共同努力,把项目的施工管理、质量、安全管理抓好。

第八条:因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第九条:本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议,报原签证机关签证后,与原合同有同等法律效力。

第十条:在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法律、法令及____市有关规定。如有违反,对违反方按有关规定予以处罚,构成刑事的,送司法机关处理。

第十一条:本合同执行中双方发生了争议,经调解仍不能解决时,报请____县经济合同仲裁委员会仲裁,仲裁后对双方均有约束力。仲裁费由负X承担。

第十二条:本合同经双方签字盖章,送县建设局施工股审查并办理施工许可证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾数,________年的维修期满后,自行失效。

第十三条:本合同一式叁份,其中甲方两份,乙方壹份。

甲方: (公章) 乙方: (公章)

________年____月____日:

基建项目施工合同范本

(三)

(甲方):

(乙方):

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

4、工程内容:由乙方承揽甲方的 工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

二、合同价款及支付方式

1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为: 元 ,人民币大写: (费用明细详见合同附件 )。

2、付款方式:采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后 2 个工作日内,甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

三、工程变更及结算

1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。

2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。

3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

四、工程验收与保修服务

1、工程完工后____日内,乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的 2____日内组织验收,甲方在上述期限内未进行验收的,视为验收合格;甲方未验收自行使用的,亦视为验收合格,验收日期以甲方投入使用当日为准;

2、验收时,双方均应派代表到场,验收结束时应出具验收报告,并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章,验收日期以双方签字盖章当日为准。

3、自工程完工验收合格交付使用之日起,乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准,且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下,若有明显人为损坏情况,售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

5、保修期满,双方再另行商议签订维保合同事宜,乙方应负责对系统进行终身维护。

五、甲方责任

1、甲方现场代表,指导乙方工作,并负责协调乙方与各部门关系的处理。

2、在合同签订之后甲方应及时安排现场,并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

3、甲方应及时办理变更签证手续,按约支付。

6、乙方指定 (联系电话: )为本工程现场代表,具体负责现场施工和工程协调事宜。

7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

六、违约责任

1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的,由甲方承担相应的责任。

2、任何一方若有违反本合同之约定的条款,给另一方造成经济损失的,违约方应承担受损方的经济损失。

3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、争议及解决方法

1、在合同履行中而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;

3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

八、合同的生效及变更与终止

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

2、合同一经生效,任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止,须经双方协商一致后,签订书面的补充协议,方可有效。

九、其他

1、 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的书面文件,即成为本合同有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

甲方代表人: 乙方代表人:

(公章) (公章)

____日期:________年____月____日

________年____月____日____日期:

基建项目施工合同范本

(四)

为了强化工程管理,确保工程质量,加快施工进度,____县(全称以下简称甲方)将工程,承包给(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。

一、 工程名称:新建工程

二、 工程内容及工程量:.

三、工程总造价:大写(元)

四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

五、约定施工工期:201________年____月____日201________年____月____日

六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。

九、质保期(________年)此工程质保期年(________年____月____日均由乙方负责。

十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

________年____月____日 ________年____月____日

基建项目施工合同范本

(五)

经市府基建办施工处批准,本工程于________年____月____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条:工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层幢;______;建筑面积____________;建筑面积2,道路:___________;给排水管道:____________; 构筑物:____________

(二)承包范围:承包按 号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:

第二条:工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币 万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1. 按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和____市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3. 工程质量标准要求:

第三条:工期

(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:__________________

竣工日期:__________________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5. 因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6. 甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者

基建合同(篇2)

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

基建合同(篇3)

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

基建合同(篇4)

兹有工程总承包人,_________(以下简称总包人),注册商标,_________,住址,_________,分包人,_________(以下简称分包人),注册商号,_________,住址,_________,总包人与分包人达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同工程的一部份,现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。

一、释义

1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的意义,

“总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同。

“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他文件的标准印刷条件。

“分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程。

“总工程系指总包合同内所确指的工程。

“雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工地”各名词分别按总包合同内特定的含义。

“价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调整根据分包合同应予付给的款额。

二、总则

2.1 分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理。

2.2 按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场,临时工房以及为了履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备。

2.3 除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人。

必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定属于他名下的若干款项。

3.1 本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,可以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本。(价款不包括在内)

3.2 除分包合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务求不至因其关联方面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任。

本条内并无任何可资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释。

3.3 由于分包人方面损害分包合约致造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔偿。

3.4 此处分包人须确认,由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须双方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果。

4.1 关于提供和使用施工中架搭脚手架(从略)

4.2 总包人应在工地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程_________(其他从略)

三、工地施工与通道

5.1 分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等。(其余从略)

5.2 总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一部份或几个部分,并使用该进入工地便道。但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部分。

5.3 分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放_________。

四、开工与完工

6.1 分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工作,辛勤以赴,不得耽误。但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批准者除外。但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任务。

6.2 在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误,

a.由环境造成或突发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程。

b.由于受命作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款。

c.由于总包人破坏分包合约。

遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平。此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一则,必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人,并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限。

6.3 凡附表三内指明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各款含意之内,它们必作为整体的分包工程看待。

6.4 本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如6.1分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意。

五、指示与决定

7.1 分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合同内,都应遵从。由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同总包人按总合同向雇主方面收费的同等权利。再则,倘如工程师的指示和决定根据总包合同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外合理的费用。但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列。

7.2 总包人对于分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的权力一样,分包人有遵照执行的同等义务。并具有在总包合同规定下如同总包人同等的权利。所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力,不论在总包合约规定下工程师曾否使用该项权力。

8.1 分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程,

a.根据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,或

b.由于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项。

c.经由总包人以书面通知分包人的事项。

本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的改动,必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据。

六、工程更改

8.2 凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不应予以遵从,倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领班。倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他。分包人只有在接获总包人的书面指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到。

8.3 除上述情况外,分包人对分包工程不得作任何更改和变动。

七、工程更改部份的估价

9.1 所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所列款额加以增,减调整办理。

9.2 关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算,倘其中无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合理,所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准。

9.3 分包工程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改,这项更改须由工程师加以检验测量,应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据。工程师检验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进行此种检验测量亦包含分包合同工程更改的部份,亦应据此估价。

9.4 除本分包合同附件“工程数量清单”明显载明有相反的规定外,该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数量的限制。但实际完成清单内规定的超额部分须加以检验测量,照例估价,其性质与工程受权更改的完全相同。务须对附表9.3内原定价款作必要的增删。

八、通知与索赔

10.1 在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此,分包人也应向总包人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务须尽早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责。

此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由。要取得原谅。须知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的。

10.2 分包人遵循执行本分条规定时,总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力,遭遇的人为障碍,克服困难的环境,应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的经济利益,分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助,以便总包人向雇主索取此项利益,总包人在收取雇主给予的此种经济利益时,须按比例公平合理分配其部份于分包人。但分包人在执行分包工程中所遇的情况,障碍,环境与执行工程无关的,总包人不负此种责任,因为分包人自已提出的足够偿付工程价款应该认为是正确和满足的。

10.3 倘如由于分包人方面违反本条(1)款内规定的理由,而总包人难于从雇主处追回总包合约内规定的款项,于是在不损害总包人的补救办法下,总包人得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目。

九、工场物料财产

11.1 总包合同载明提供建造工场,临时厂房,材料物料一则,这种财产在某种情况下是应归属于雇主的,为了进行分包工程关系,该建造工场,临时厂房,材料,物料是由分包人提供的,但为了执行总包工程,该财产在归属雇主之前,须由分包人直接交总包人,再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续。

11.2 关于工厂、厂房方面其它规定与疏浚吹填无关(此处从略)。

十、赔偿

12.1 分包人于执行,养护,完成其工程中。凡造成他人(包括总包人的雇员,代理人)的身体伤害。财产损失,完全负有对总包人赔偿之责,这些受到损害人如向总包人索取所有的代价,费用,开支亦须由分包人付给。

但倘如根据总包合同规定,总包人得以从雇主处索取该项赔偿时,总包人就无上述权利。

倘如前述的伤害,损失是全然由于总包人及其雇员,代理人的过失忽略等原因导致的,分包人就无须担负赔偿之责。

12.2 在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况下。分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过。

十一、保险

13.1 除附表五第一部份内另有说明外,分包人必须对该表内规定的人员,为他们可能遭遇的危险,进行人身保险,该保险期始自他们进入工地施工之时到他们履行义务终了止(按14条规定)

13.2 附表五内第二部份所列的保险单,总包人必须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止。倘如该保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房,材料或其物品遭到损坏而可以索赔的话,分包人应该取得该赔款或其损失的价值,按该两项价值较少的付给,并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目。除上述情况外,在总包工程按总包合同规定完成以前,分包人应自负分包工程的风险。或者倘如总包工程规定并非分段完成的,须等到分包工程所属的最后一段完成,在此以前分包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害。

13.3 在充分完成该义务以前任何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定。力求实现并维获保险事宜。任何一方如要求另一方出示相应的保险单及其付费收据,应按照办理。否则另一方可以代为进行保险,并从对方帐内扣除该项费用。

十二、养护与缺陷

14.1 倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规定总包工程须分段完成的,而分包工程列于其中最后的工段,在此最后工段完工以前,分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止。并按照13条内,除上述的缺陷或不够完善之处确由于雇主,他的雇员,代理人的错误与疏忽,或总包人方面的雇员,代理人的错误与疏忽引起的以外,分包人不得对该项增加的工作要求额外付款。

14.2 在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后,分包人应维护其工程,并应修补其缺陷,弥补其不够完善之处,这情形如同总包人根据总包合同规定的有责于同一时期,同一条件下进行这项弥补的工作一样。在本分条款规定下,倘若系出于总包人及其雇员,代理人的疏忽,错误的缘因,致使分包人担负修补工程缺陷,弥补其不够完善之处,则总包人就不能引据总包合同赋予他的相应权利,他应该偿付分包人为了进行修补缺陷,弥补不够完善处的合理价值。

十二、付款

15.1 在执行分包工程期间,分包人应按时在总包人提出的七天的时间以内。具备书面通知递交总包人,其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款。该项书面通知的格式和内容须遵从总包人合理提出的制图,并做好工程部份的报价,须按分包合同内载明的单价计算。(如其中未载明单价的,则参照价款计算)。

15.2 总包人应按时根据总包合同规定迅速申请付款,在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而申请应得的价款数目和运到工地的材料费。(3)总包人自雇主处领取所有关系分包工程的付款,应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款计算)付给分包人,但须按照附表(3)内指明的比率扣除留置款。一直扣到附表(3)内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止。

15.4 在总包合同规定下的付款实际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付的。(总包工程是分段完成的,而分包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人。

15.5 在分包人根据第14条规定完满结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之内(按照两者中较早的为准)一一此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月一一总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人,其中应扣除后者已经收到款项。

遇到如此情况,倘如总包人在其合同约束下受命于雇主,或促使分包人为完整或养护分包工程而为雇主下达任务,分包人在悉按总包人或雇主之命完成该任务以前不得领取该付款。

15.6 总包人对于分包人遭到与其工程有关的事故,事端或分包工程的执行问题并不负有责任,但在工程师签发有关总包工程的养护证明()以前,分包人缮具书面有关事故索赔要求递交总包人或者在按段完成总工程中,分包工程属于最后工段者不在此列。

十三、总包合同的终止

16.1 倘使在分包人按本合同规定全部完满地执行其义务以前,总包人不论以任何理由宣告总包合同的终止,则总包人须在此时以后用书面通知交分包人立即终止分包合同所规定的雇用关系。此时分包人在11条约束下(材料财产权)应尽快地从工地搬走其建筑工场和撤离其人员。

16.2 分包人的雇用关系一经宣告终止,本分包合同内的其他各条规定也就自行停止生效。引用第3条规定,分包人得以领取全部价款,该价款是按工程数量单内所列的单价或价款计算的,或照本合同附表分包人在工地所有正式竣工的价格以及分包人已购买和留存工地的材料价格,再加上他须从工地撤离建筑工场的合理价格,但应当扣除分包人已经领到的价款部份数目。另外,倘如在宣告此项合同终止的当天,分包人已经正式备好或在工地以外安装完毕的物件以备随后装配于分包工程中之用,他应当遵从总包人合理指示,将该项物件运达工地或其他处所,分包人得以如同他将物件留放在工地一样领取款额。对于合同宣告终止以前的本条的规定并不影响在签约的任一方违犯职责时另一方的合法权益,也不影响在宣告终止以前赋予分包人领取价款以外任何款项的权益。

16.3 倘若是由于分包人违犯分包合同规定的原因而导致雇主宣告终止总包合同的,那么上条关于付款的各项规定就不得加以引用。就此总包人与分包人的权利相同,有如分包人因违犯之故放弃本合同,总包人也按(1)款发出终止的通知择取而接受本合同的放弃一样。

十四、分包人违约

17.1 倘如分包人,

A.在总包人书面进行催促下,仍没有奋力执行分包工程;或

B.没有执行分包工程或者在总包人书面要求按分包合同履行的其他义务,而他仍未照做。

B.在总包人书面进行指示按照办理的情况下,拒绝或忽视于撤去有缺陷的材料或改善有缺陷的工程。或

d.犯有倒闭行为,或与其债权人进入财产安排,或是一个进入财产清算的公司(为了重行开业自愿清算的除外)。

遇到此类事情,在不损害其他利益和补救办法下,总包人可以立即书面通知分包人终止其雇佣关系,可以占有其所存的材料,建筑工场及其他分包人运到工地的物件,并可以利用此种材料,物件以执行完成养护分包工程,并在他认为合适时可以出售其中的一部或全部,将出售所得作为抵偿分包人欠他的款项。

17.2 合同按照这种情况终止时,引据以上条款,总包人和分包人的权利和责任就相同了,有如分包人放弃了本合同,总包人也按上列条款规定以书面递交终止的通则,择权而接受其放弃一样。

17.3 总包人可以不用按本条发出其合同停止的通知而只从分包人之手接收过来分包工程,可以亲自由他自己,他的雇员或他的代理人来执行完成和养护工程的剩余部份,碰到这些情况,他这样做还可以从分包人处收回其合理的款值或者从即将归属于分包人的款项内扣除相当的一部份下来。

十五、争议

18.1 倘如总包人在关于本分包合同方面与分包人发生争议,那就归属于本条规定范围之内,应当提请仲裁和由双方同意的人作最后裁决或如双方不能同意则在任一方申请下,暂由英国土木工程协会主任委任协会仲裁。

18.2 倘如关于总包合同方面发生争议,且总包人认为该项争议涉及或关系到分包合同工程方面,再假设双方还未同意或未委任仲裁人以履行上述条款的话,总包人可以书面通知分包人要求将本分包合同的争执事项提交仲裁人(他已经兼管总包合同方面的争议了),如果该仲裁人愿意接受处理本合同争议的话(该仲裁以下称共同仲裁人)。遇到这种事,共同仲裁人可以在取得雇主准许下,按他自已认为公正可行的办法,决定同时或先后处理该争议,并可决定分包人作为一造对总包人与雇主为一造发生争议。并将罗列具体事实根据分包,总包合同予以证明而加以判决争议。

18.3 倘如双方在协议同意委任仲裁人以调解本条第一分款以前,总包人与雇主在总包合同方面发生争执,就此在法院审讯期间,又是总包人认为该项争议涉及,关系到分包工程时,他可以用书面通知分包人撤销本条(1)款规定事项,由于总包人,分包人不再提出从而不存在对本合同的提请仲裁问题。

19.1 本条内提及的“法令”系指一九七二年财政法令第一部(送经修正的),“税”,“应完税人”,“应完税物品”与法令的词汇同一意义。

19.2 分包人不应将税金列入价款之内,如他缴付给海关关长的税金,执照税,对总包人提供的可供完税的物品,后者应载明于分包合同内。

19.3 在递送完成部份工程帐目报表要求付款时,或送上的文件含有上述情形时,分包人不应将完税款项以单独项目列入并要求偿付。

19.4.A.总包人对分包人履行15条中应在每次付款时另外增加付给一笔数目,相等于分包人交纳税局方面完税物品的税数(如15条(3)款所提的)

19.4.B.倘如皇家税关授权并发给营业证书于总包人,许其自行记帐申报税款的(在分包人可以接受的条件下)总包人应在每次付款时,代分包人填具一份完税发票,并将该完税发票记录的抄本连同付款单一并交给分包人。除上述情况外,总包人不得签发完税发票。倘使皇家税关和营业证书所许可的完税条件有所变更或撤销时总包人应立即通知分包人。

十六、生效

19.5.A.分包人按(4)款收到款项时(除(4)(6)款内所引述的自行记账申报税款的安排以外),应立即制备并交付于总包人一件生效的单据(其格式如同一九七二年规则一一S.I.1972/1147一一价值加税款二十一条(2)的规定)或如该条例修正本内的规定。

(以下四条规定都是关于在英国,总包人,分包人向皇家税关完税中办理的手续与我们无甚关系,予以删略)。

为证实签约关系,双方须于下节各自加盖印章铃记。

参照原文第13页执行条例,凡不适用的词汇,可以删除。在分包合同自签订执行日起的三十天内,应在合同上粘贴10先令印花。

承包人,_________

分包人,_________

_________年_________月_________日

基建合同(篇5)

为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民国和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

七、工程预算:人民币 元(附报价明细)。如有追加工程量,完工后结算时按追加后的实际工程量据实结算。

八、付款方式:本合同生效后,在安装钢结构前支付合同总额的百分之五十( 元),待工程竣工并验收后付合同总额的百分之四十五( 元),发包方暂扣合同总额的百分之五( 元)作为质保金,待工程竣工满6个月且未发现质量问题时支付给承包方。

①为承包方提供良好的施工场地、道路、水和电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷。②对施工过程中的工程质量、材料质量、工程进度等进行监督和管理。③给承包方提供施工图纸、坐标点和标高点。④按时向承包方拨付款项和进行验收、结算。

①按发包方要求及图纸要求进行施工。②如期完成施工任务。③接受发包方的技术指导和质量标识要求。④对发包方提供的物料及设备的进行保护。⑤负责施工人员的招募和管理,爱护发包方的财物,不得偷窃和损害。⑥全面负责施工安全,包括安全教育、安全保护、承担一切安全责任及费用等。

基建合同(篇6)

甲方:_____

乙方:_____

甲乙双方经友好协商,就设备维修事宜制定此合同,具体相关条款如下:修理设备名称:

—、甲方权利义务

(1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。

(2)在维修过程中需要甲方义务提供协议的,甲方当履行协助义务。

二、乙方的权利义务

(1)乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准,并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量,具有相关施工资质。

(2)乙方维修设备应当按照国家有关标准、规范,遵守双方约定,保证维修质量。

(3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的'配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时,应当征得甲方同意,并保证安全性能符合国家有关技术标准。

(4)在维修质量保证期内,承修设备出现质量问题的,乙方应当免费返修。返修后维修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算。

(5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的,乙方应当承担赔偿责任,但《维修单》上载明的乙方拒修的除外。

(6)在维修质量保证期内,承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业,并承担相应的维修费用。

三、收付款条款

乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

四、双方约定

(1)乙方未按约定时限完成维修的,应当按照约定标准支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。

(2)甲方自约定竣工交付之日起仍未验收的,自第5日起应当按照约定标准支付违约金。

(3)甲方无正当理由延迟支付维修费用的,乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金。

(4)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的,甲方有权解除合同,并要求乙方由此给甲方带来的损失。

(5)未经甲方同意,乙方擅自将设备维修工作转托给他人的,甲方有权解除本合同,所造成的损失由乙方负责。

五、其他条款

本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商或协调不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六.维修单(见附件)

七、维修总金额共计人民币大写

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基建合同(篇7)

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

合同


每个人都有自己的个性,体现个性的一种方式就是发一些个性的句子,个性的话语能够体现自己的态度,个性文案中哪一句话激起了你的兴趣?下面是小编为大家整理的“合同”相关内容,仅供参考,欢迎大家阅读。

合同(篇1)

2022技术培训服务标准合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。技术培训服务标准合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022技术培训服务标准合同书正文内容

项目名称:__________________________

委托方:____________________________

(甲方)

服务方:____________________________

(乙方)

签订地点:____________省____________市(县)

签订日期:________年____月____日

有效期限:________年____月____日至________年____月____日

依据《中华人民共和国技术民法典》的规定,合同双方就___________________项目的技术服务(该项目属____________计划※),经协商一致,签订本合同。

一、___服务内容,方式和要求

___________________________________________________________________

(属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求)

二、g___工作条件和协作事项

___________________________________________________________________

三、履行期限、地点和方式

____________________________________________________________________

四、验收标准和方式

技术服务或者技术培训按____________标准,采用____________方式验收,由____________方出具服务或者培训项目验收证明。

本合同服务项目的保证期为__________________。在保证期内发现服务质量缺陷的,服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用,保管不当引起的问题除外。

五、报酬及其支付方式

(一)本项目报酬为(服务费或培训费):____________元。

服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由______方负担。

(二)本项目中介方活动费为:____________元,由______方负担。

中介方的报酬为:____________元,由______方支付。

(三)支付方式(按以下第______种方式):

①一次总付:______元,时间:____________

②分期支付:______元,时间:____________

______元,时间:____________

③其它方式:____________________________

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法

技术服务违反本合同约定,违约方应当按技术民法典实施条例第九十八条、第九十九条规定,承担违约责任。

技术培训违反本合同约定,违约方应当按技术民法典实施条例第一百零五条、第一百零六条规定,承担违约责任。

技术中介违反本合同约定,违约方应当按技术民法典实施条例第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条规定,承担违约责任。

(一)违反本合同第条约定,______方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下: ______________________

(二)违反本合同第______条约定,______方应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:_________________

七、争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求__________进行调解。

当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第______种方式解决。

(一)因本合同所发生任何争议,申请____________仲裁委员会仲裁;

(二)按司法程序解决

合同(篇2)

甲方,

乙方,

依据及有关规定,并结合本项目的具体情况,双方就本项目有关事项协商一致,订立本合同,

第一条、项目名称,

第二条、项目地点,有限公司厂区内

第二条、发包工程的范围,

1、搭设动力和控制电缆敷设通道棚架;2、敷设动力电缆;3、敷设控制电缆;4、4条电缆终端头(共8个)制作,电缆接入开关柜,更换开关柜内6个CT。

具体施工方案由乙方人员规划。

第三条、服务期限和质保期,

计划服务期限,具体开工时间以甲方书面通知为准。

质保期,自本目竣工验收合格之日起1年。

第四条、承包方式,

1、本项目采用固定总价款承包方式。

乙方在本项目承包范围内实行包人工、利润、税费、机械、工机具和仪器、辅材、安全、环保、职业卫生、质量、验收、文明施工、食宿、交通、环境卫生、废料清理、保卫等的固定包干价形式,并按照附件的承包内容、承包范围采取总价包干,承担项目承包范围内规定的所有内容的全部工作。安全文明施工要满足发包人现场的有关管理规定的要求。

2、合同总价包括但不限于,

(1)工程费,包括直接费(人工费、材料费、机械设备使用费等)、间接费、利润、税金等;

(2)措施费,包括但不限于乙方为本工程采取的各项措施所发生的一切费用(含安全生产费用、工人个人防护用品费及员工职业体检费用、突发事件处置费);

(3)其他费用,包括工程开工前、施工过程中以及工程竣工验收过程所发生的一切费用等,比如,材料、设备价格上涨;人工工资、福利上涨;赶工、窝工引起费用的增加;政策性调整等因素。

第五条、工程总价款及付款方式,

1、本合同固定总价为¥元(大写,)。

该固定总价为包人工、利润、税费、机械、工机具和仪器、辅材、安全、环保、职业卫生、质量、验收、文明施工、食宿、交通、环境卫生、废料清理、治安保卫等所有相关费用的包干及结算价,在合同实施期间不因市场、材料、人工和政策变化因素而变动。

2、付款方式,

本工程施工完成,并办理完结算手续后,发包人在收齐合同总价等额的增值税专用发票后【】天内,支付至合同总价【】%给承包人,即¥【】元(大写,人民币【】)。

合同总价剩余款项(即合同结算价款的【】%)作为质保金。

本工程的正常缺陷质保期结束后且无质量问题,发包人在收到承包人的质保金支付申请文件后【】天内,一次性付清应支付的剩余质保金。

第六条验收标准及质量要求,

1、严格按本合同附件技术规范书执行。

2、各分项施工完毕后,乙方应通知甲方组织有关人员对各分项进行检查、验收、确认。

3、质量保修,质保期内,若甲方发现由于乙方原因引起质量问题,乙方在接到甲方通知后,应无偿修复和采取必要的完善措施,所需费用由乙方承担。

若采取修复措施后,仍达不到合同规定的技术条件和要求,甲方有权要求乙方承担因此而导致的损失。

第七条、甲方应负责完成下列工作,

1、向乙方提供有关工程的施工图纸及技术资料,甲方的专用工器具及专用仪器可借给乙方使用。

2、负责审查乙方编制的施工方案、施工计划及安全措施等。

3、负责资金的筹集,并向乙方支付合同款。

4、组织项目验收。

5、负责对工程质量、进度、安全进行监督和检查。

6、协助乙方解决办公场所;食宿及交通由乙方自行解决。

第八条、乙方应负责完成下列工作,

1、乙方必须严格遵守甲方的相关管理制度及规定。

2、负责编制本项目施工方案和施工计划及安全措施,作为甲方对工程施工监督和检查的依据。

3、负责完成项目实施前的各项准备工作。

遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及安全生产等的管理规定。

4、严格按照施工方案、施工计划及安全措施进行施工。

5、乙方在本项目中自行采购的材料应为合法生产企业的合格产品。

6、对于甲方提供的有关施工图纸和技术资料,乙方有保密义务,不得擅自将甲方要求保密的资料引用、发表和提供给第三方,且上述保密责任或义务不因合同的终止而终止。

否则,甲方有权要求赔偿。

规范使用并维护甲方提供的专用工器具,否则施工过程发生安全事件或者设施及工具损坏,甲方有权要求赔偿。

7、甲方委托办理的其它事宜。

8、乙方应与其进场工作人员签署劳动合同,按照劳动合同和法律法规的要求,按时对进场工作人员及时发放劳动报酬和劳动保护用品,缴纳各项社会保险,按期组织体检,履行用人单位的所有义务、保障其雇用员工的权益,接受甲方及当地政府监督。

乙方应采取适当的劳动保护及安全生产措施,负责乙方人员的体检及监护、职业病防护等劳动保护与安全生产措施的落实,乙方对其员工的职业健康负责。

工程开工前,乙方应向甲方提供乙方与乙方施工人员之间签署的劳动合同复印件、所有进场工作人员确认名单及所有进场工作人员签署的声明

9、甲方认为乙方派遣的人员仍不足以适应现场检修的需要并不能保证项目质量时,有权书面通知乙方继续增派或雇用这类人员,且甲方不再就增派人员承担任何增加费用。

乙方在接到通知后应立即执行上述指示,不得无故拖延。

第九条、材料供应

乙方负责提供完成本合同检修事项所需的除甲供材料外的其他所有材料。

第十条、安全、文明施工,

1、乙方应遵守质量、质保、安健环、文明生产管理、物资管理制度,以及安全生产管理协议书相关规定,如乙方未能遵守相关制度和规定,造成的一切后果由乙方负责,并承担全部责任。

2、本项目设备处于危险区域,有关技术措施、施工方法等均应按相关国家规范及甲方制度执行。

第十一条、违约责任

1、按甲方批准的施工进度计算考核工期,因乙方原因造成工期延长,除赔偿甲方直接损失外,乙方每逾期1日还应按合同总价的3‰向甲方支付违约金,甲方可按本条规定自行在应支付给乙方的任何一期工程款或履约保函中扣除违约金。

2、乙方接到甲方开工通知后应在24小时内响应并在规定时间(见甲方书面通知)内到达现场。

乙方在24小时内未作响应的(不可抗力因素除外),甲方有权终止合同,并追究乙方违约责任;未在规定时间到达现场的(不可抗力因素除外),按合同总价的3%向甲方支付违约金。

3、本工程不允许任何工程分包、转包,否则甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方损失并按合同总价的3%向甲方支付违约金。

4、因乙方工程质量问题影响机组正常运行或造成人员伤亡和设备损坏的,过错方应根据其过错程度赔偿甲方全部损失。

5、工程竣工验收未一次合格通过,竣工结算时甲方可以扣除相应项目总价的5%作为违约金。

对不合格的工程,乙方无条件进行修补直至达到符合设计和规范要求为止,并承担由此造成的直接损失。

6、对质保期内因乙方施工原因引起质量问题而采取修复措施仍未达到技术要求的或乙方在接到通知后的五日内不作任何响应的,按情节轻重,甲方有权扣除质保金的50%-100%作为赔偿金,并不免除乙方修复的义务。

7、如因甲方原因,甲方未按合同约定向乙方支付合同价款的,每延迟一天甲方应按应付未付金额的3‰向乙方支付违约金。

8、乙方人员如违反相关的规章制度、文明生产管理规定,造成甲乙双方人员的人身伤亡、设备损坏、生产安全等事故的由乙方承担全部责任,并赔偿甲方经济损失。

9、乙方人员由于非甲方原因(包括但不限于乙方人员过错或过失、不可抗力)造成工伤,由乙方负责;由于甲方原因造成的乙方人员工伤,由甲方负责。

第十二条、合同文件的组成及优先解释顺序,

以下文件构成甲乙方之间达成的合同,每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解,若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处,优先顺序应按下列文件顺序在前为准解释,

1、合同签订后双方商定的补充协议或合同履行期间内经双方授权签署的备忘录或其他对本合同进行修订、修改或变更性质的书面文件;

2、合同、合同附件;

3、工程签证单、委托书;

4、图纸、规范、标准及有关技术文件,图纸及会审记录;

5、工程量及设备材料清单;

6、招标文件;(如有)

7、投标文件;(如有)

8、经双方确认进入合同的其他文件。

第十三条、争议,

1、甲乙双方对合同条款的理解或执行有争议时,首先应由双方协商解决,协商不成时相关诉讼约定由甲方所在地人民法院解决。

2、甲、乙双方对合同条款有争议且争议未解决前,合同其余条款应继续执行,在任何情况下均不能影响甲方安全生产。

第十四条、其它规定,

1、本工程拆除材料均为甲方财产,完工后清点交甲方物资部门。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同的签署和履行并不导致甲方和乙方人员之间产生雇佣或任何其他劳动合同关系,若发生上述情况的,乙方应赔偿甲方因此导致的全部损失。

4、本合同一式6份,甲方执4份,乙方执2份。

5、未尽事宜,双方协商解决,必要时以补充协议的形式确定。

6、本项目甲方指定【】为项目联系人,联系电话,【】;乙方指定【】为项目联系人,联系电话,【】。

第十五条、附件

以下附件是本合同不可分割的部分,享有与本合同同等法律效力,

附件1,安健环管理协议书。

附件2,综合治理责任书

甲方,(盖章)乙方,(盖章)

法定代表人,法定代表人,

或委托代理人,或委托代理人,

开户银行,开户银行,

银行帐号,银行帐号,

地址,地址,

邮政编码,邮政编码,

合同(篇3)

甲方,

乙方,

甲、乙双方根据国家相关法律、法规,按照平等互利的原则,经过双方反复协商,一致同意甲方____号大治河金砖码头有偿租赁给乙方从事货物装卸、仓储使用,为明确双方权利和义务,特制定如下合同条款共同恪守,

一、租赁范围

大治河1号码头岸线由西向东长____米,宽____米和与该地快相对应相连地块长____米宽____米约____亩地及安装在码头上____吨吊机一台。

二、租赁期限

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

三、租金计算

四、租金交纳期限

在本合同签定后三日内,乙方向甲方交纳____元,三个月内再向甲方交纳人民币____元。

第三、年租金,在第一、二年租期满后一个月内交清。

第四年租金,在第三年租期满后一个月内交清。

第五年租金,在第四年租期满后一个月内交纳。

五、甲方权利义务

1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿,直至单方解除合同。

3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施,要保证乙方内外道路畅通、和正常经营。

4、除有明确约定外,不得干涉乙方正常的经营活动。

5、甲方应对码头进行严格管理,并负责码头内的安全防范和经营设施的建设及维护保养工作;对水、电、等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养。

六、乙方权利义务

1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。

2、应具备合法的经营资格,并按照工商行政管理部门核准的经营范围经营。

3、应按照约定的用途开展经营活动,自觉遵守国家法律法规和甲方依法制订的各项规章制度,服从甲方的监督管理。

4、应按期支付租金并承担因经营产生的各项税费。使用甲方公司发票应照章纳税,并享受优惠政策。

5、乙方应选派责任心强,素质高,懂经营,善管理人员对码头进行管理,对外来打工人员要认真进行临时户口登记申报,确保一方平安。

6、乙方要对设备和设施进行定期检查和保养,冬季要对吊机做一次防锈保护,保持设备完好及正常运转,对设备故障及时修复确保安全。

7、应按照各级行政管理部门的规定,本着公平合理、诚实信用的原则合法经营,不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益,并承担因违法经营造成的一切后果。

8、乙方在租用期间,不得随意改变码头状态和地上的建筑物、构筑物、附着物及水、电、污水管网等设施,如确需改动或扩增设备应事先征得甲方书面同意后方可实施,对有关设施进行改动或扩增设备时如需办理相关手续,由乙方办理,甲方根据实际情况给予协助,所需费用有乙方承担,否则,乙方应恢复原状,并赔偿由此给甲方造成的损失。

七、合同的解除

1、甲方负责乙方生活、作业、办公供电供水,以分支计量表核算费用。

2、乙方租用甲方码头需向有关部门交纳有关费用由甲方代交后向乙方收取。

3、航头港监费由乙方自行交纳。

4、合同期满后,如出租方仍继续出租,承租方享有优先承租权。但租金按当时的物价及周围码头租金涨幅作适当调整。

5、租赁期满后,甲、乙双方不续租时乙方应提前对码头场地进行清理,将属于自乙方的临时建筑拆出清理干净,在租期结束后按时交还甲方。

6、乙方在经营中需使用甲方地磅时甲方应指派司磅人员积极配合,乙方应按0.2元/吨交费。

八、争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。

九、免责条款

因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使场地、码头不适于使用或租用时,甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的,本合同自动解除,应退还租金,双方互不承担违约责任。

十、合同生效时间

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份具有同等法律效力

1、本合同所涉及的码头使用证复印件

2、本合同所涉及的土地证复印件

3、港口经营许可证复印件

甲方代表,

日期,

乙方代表,

日期,

合同(篇4)

甲方:(雇主)

乙方:(雇员)

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。

第一条、合同期限

本协议期限为______年。本协议于_______年_______月_______日生效。

第二条、劳务内容、要求

乙方承包甲方合同段内塔机操作(工地所有材料吊运)、塔机指挥、维(检)修(含紧固螺丝、机械保养、钢绳更换、故障维修)。

1、乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机司机工作。

检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。

物品、工具正常及时使用。

第三条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间

/月。

第四条、甲方的权利义务

1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

督促和考评。

住宿由甲方提供。

维修发现的问题,经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

第五条、乙方的.权利义务

法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护国家和甲方的利益。

2、服从甲方的本职工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作规程,搞好本职工作。按约定领取劳动报酬,按约定解除合同。

保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。直到安全障碍排除。

维修和保养,发现问题及时汇报处理,决不影响第二天的工作。

第六条、社会保险

甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

第七条、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。

第八条、合同的解除

提出解除合同的任何一方,必须提前_____日通知对方,待对方同意后方可解除合同。

第九条、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

第十条、附则

1、劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

甲方:(签章)

注册号:

联系电话:

签约日期:______年______月______日

乙方:(签字)

身份证号:

联系电话:

签约日期:______年______月______日

合同(篇5)

2022标准版店面转让的合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版店面转让的合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022标准版店面转让的合同范本正文内容

甲方:

乙方:

丙方:

甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:

第一条甲方于________年________月________日前将位于________________店铺(三层)转让给乙方使用。

第二条该店铺产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币。店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。

第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)

第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写:__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

第五条该店铺的营业执照由乙方办理,经营范围为茶叶或茶具,相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。

第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约职责。

第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。

第八条本合同一式二份,自签字之日起生效。

甲方:

________年________月________日

乙方:

________年________月________日

丙方(签字):

________年________月________日

合同(篇6)

2022水泥沙石采购标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。水泥沙石采购标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022水泥沙石采购标准合同范本正文内容

甲方: (以下简称需方)

乙方: (以下简称供方)

依照我国《经济民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、责任,采购事项协商一致,特签订本合同。

一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间:

二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限:

质量必须符合国家标准和施工技术要求,供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求,检验要有合格证并复验合格。

三、交(提)货地点、方式:

按需方计划,货送需方 工程施工现场指定地点。

四、运输方式、装卸等费用负担:供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点,并负责卸车及堆码好的一切费用。

五、物资验收计量方法:

货在工地后,经供方派人堆码整齐后双方现场点数,由需方指定专人在送货单上签收,以工地实际签收数量为准。

六、价格上下浮动超过5%(含5%)按实际价格调整,市场价格浮动需提前通知甲方,如上浮不通知甲方,甲方按原价格收货,价格下浮如未通知甲方,甲方发现后给予价格调整5倍罚款,所有收到货均按下浮结算。

七、货款结算及支付方式:

垫资九十天。超过120天,每吨(立方米)加10元,以此类推。

八、违约责任:我方在施工作业前两天通知乙方,乙方须根据我方指令无条件配合我方施工作业,如出现拖延一天罚款500元以此类推,。

九、解决合同纠纷的方式:

遵循协商、调解、仲裁的解决程序 ,调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。

十、其他约定事项:

如供方供应不及时、质量不合格时,需方有权终止合同。剩余款项支付仍按合同第七条执行。未尽事宜,双方友好协商。

一、本合同自签字盖章之日起生效,一式六份,需方执四份,供方执二份,具有同等法律效力,合同有效期为货款两清之日止。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

签订时间:________年____月____日 签订时间:________年____月____日

合同(篇7)

甲方(特许人),

法定代表人,

联系方式,

地址,

乙方(加盟商),

联系方式,

地址,

甲方为发展特色小吃,有利于____________特色饮食文化的推广,运用独特技术配方和工艺,借助自身的品牌优势和媒体宣传,面向全国进行招商合作。乙方对该项目进行认真考察了解,通过全面论证后,自愿申请加盟合作。甲乙双方本着自愿、公平、诚信、规范、互惠互利、共同发展原则,经双方协商一致达成如下协议,以资共同信守,

一、甲方同意乙方使用甲方的管理模式和技术,并授权乙方在_______省_______(市、县)________(区、乡或镇)___________开设一家“_________”特色小吃系列专营店。

二、先预付定金______元整,签订合同后付款______元整,余款______元整在开张前一个星期付清。

三、甲方的权利和义务

1、甲方将操作技术、管理方式及企业形象识别系统授权乙方在合同期内使用,并为乙方培训技术人员。

2、甲方对乙方进行理论和实践的技术培训模式,学会为止。

3、甲方赠送相关设备、企业形象系统用品、开业用品、灯箱广告等。

4、甲方对乙方所在经营地限额批准加盟店,确保乙方的经营利益。甲方对乙方经营区域保护的距离为省级市最低为_____公里,县市级______公里。

5、甲方有权利对乙方专营店的内外形象、物品、产品包装作统一要求。

6、甲方有权利对乙方损害甲方的品牌形象、泄露技术、专用配料供他店使用不良行为,做出处理方案。

7、甲方有权利对乙方未经许可跨区域开设分店或其他加盟商恶性竞争等不良行为,采取警告、通知、制止其不规范操作。警告无效者,无条件终止合同。

四、乙方的权利和义务

1、乙方有权使用带有甲方品牌的所有物品和企业形象系统标志产品。

2、乙方享有加盟项目的技术操作、产品配方的权利。

4、乙方享有加盟产品的专有原、辅料采购权,但不可转卖他人。

6、乙方有权要求门店实习,由甲方派技术和管理人员上门指导,费用由乙方承担。

7、乙方在学习和经营期间须严格按照公司培训资料的配比配料。

8、乙方在学习期间严格操作、认真实践,虚心接受培训老师的指导,学会为止。

9、乙方在学习时,要节约原材料、不得浪费所用原材料。

10、乙方不得学习非自己加盟醒目内容,或窃取非自己加盟项目的资料,未经甲方许可不得向人任何复制、传播、传授所学知识配方。违背者取消其加盟资格。在授课过程中不可使用任何录音、录像设备。

11、乙方在学习期间须保持工作区的整洁卫生、物品摆放整齐有序,每天学习结束须清洗物品、清理垃圾。

12、乙方在学习期间须保持环境整洁,不吸烟、不乱吐痰,不乱扔垃圾。

13、乙方在学习期间须遵守甲方规章制度。

14、乙方在使用品牌时有义务维护、保护甲方品牌形象,如发现有损于品牌店形象的脏、乱差、技术操作不规范、服装不统一、产品不卫生等行为,甲方有权要求其规范经营,情节严重的甲方取消其加盟资格。

15、乙方在经营过程中不得将技术及配方转让给他人。不得跨区或经营,不得和其他加盟店进行恶意争。

16、乙方有义务在本区域服从总代理的市场指导、统一配货、规范经营要求。

17、乙方有义务在店面迁到别处前,或更换联系方式时向甲方申请备案。

18、乙方在开设分点时,必须向甲方补办加盟合作合同,同时缴纳相关费用。如未经许可私自开设分店,甲方将视其为侵权行为,进行赔偿金罚款______元,情节严重的追究其法律责任。

19、乙方有权对自营店正常经营活动进行管理、财务_____核算、自负盈亏。

五、其他事项

1、在乙方未来经营过程中,根据乙方的传真或电话接受订货。乙方在订货时,应将合计款项汇入甲方指定账户后,甲方给予发贷,每次发货运输费用由乙方支付。

2、乙方在未来的经营过程中所带来的所有民事、刑事行为均有乙方自负。

六、合同争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,可向_______人民法院起诉。

七、其他

1、经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。

2、本合同一式_____份,合伙人各执_____份。

3、本合同经双方合伙人签名后生效。

甲方(签字或盖章),

签订日期,_____年_____月_____日

签订地点,

乙方,(签字或盖章),

签订日期,_____年_____月_____日

签订地点,

合同(篇8)

2022绿化工程施工合同范本标准是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。绿化工程施工合同范本标准能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022绿化工程施工合同范本标准正文内容

发包方(全称)_____________________________

承包方(全称)_____________________________

承包方资质等级_____________________________

承包方安全生产许可证号_______________JZ安许可证字________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称______________________________________________

工程地点______________________________________________

工程内容______________________________________________

工程立项批准文号______________________________________

资金来源______________________________________________

二、工程承包范围

承包范围______________________________________________

三、合同工期

开工日期______________________________________________

竣工日期______________________________________________

合同工期总日历天数__________________________________天

四、质量标准

工程质量标准__________________________________________

五、合同价款

金额(人民币)小写__________元,大写_____________元。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间__________年__________月__________日

合同订立地点____________________________________

本合同双方约定___________________________后生效。

发包方:________________(公章)承包方:_________________(公章)

住所:_______________________住所:_________________________

法定代表人:_______________________法定代表人:_________________________

委托代理人:_______________________委托代理人:_________________________

电话:_______________________电话:_________________________

传真:_______________________传真:_________________________

开户银行:______________________开户银行:________________________

帐号:_______________________帐号:_________________________

邮政编码:______________________邮政编码:________________________

第二部分通用条款

一、合同文件

1.合同文件及解释顺序

1.1.合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

合同(篇9)

2022标准版工程施工合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版工程施工合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022标准版工程施工合同书正文内容

发包方:_____(以下简称;甲方;)与承包方:_____(以下简称;乙方;)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。

第一章 合同背景

第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称;该房屋;)。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。

第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章 施工单位资格

第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。

第三章 施工内容

第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件

(一)的《房型图》中红线匡定部分。

第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):

(一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

(二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

(三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

(四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

(五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件

(二)的《装修施工图》确定。

第四章 材料、设备和价款

第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件

(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件

(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件

(五)的《人工费报价单》。

第八条 至

第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用

第九条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。

第九条 乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。

第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:

(1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;

(2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。

第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

第十二条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。

第十三条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。

第十四条 至

第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用

第十五条 该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用

合同(篇10)

授权方,_____________________________________(以下简称甲方)法定授权人,__________________法定地址,____________________________________ 邮编,______被授权方,___________________________________(以下简称乙方)法定代表人,___________________法定地址,____________________________________ 邮编,______甲方授权乙方经营区域,_____________甲乙双方经协商,就乙方为其在特定区域内经营甲方的______投资一事,达成如下协议,二、合同期限本合同投资加盟期限为________年____月____日至________年____月____日止。三、投资加盟经营1、甲方特此授权乙方为区域内成为______的投资经销商。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。2、在授权期内,甲方在向乙方提供______投资服务时,甲方应保证所提供的服务质量符合国家有关标准、品级与实物相符,并保证货源供应。3、乙方保证在签订本合同____日内需向甲方支付投资加盟费(人民币)______万元。4、甲方保证向中国XX内各投资加盟方交付的服务保持统一的零售标价。5、甲方将______投资服务按零售标价的8折售予乙方。6、甲乙双方在费用交付方面,只支持银行转账、汇款或当面现金的方式。7、合同到期后,若乙方决定不再销售______投资服务,在乙方保证服务完好、包齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下,可将现存的______服务退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的服务。三、营业场地、店面饰与配置1、投资加盟店店铺设在乙方处,或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。2、投资加盟店店铺修,乙方自行解决,甲方不做任何干预。3、投资加盟店内的营业所需(包括,设备、置、用具、招牌等)甲方不做任何干预。 上述所涉及的费用由投资加盟商承当。四、促销与广告1、甲方在授权期内,将协助乙方进行______投资的形象设计,并向乙方适时提供相应的服务宣传资料、标识、招贴物品等。甲方可根据乙方的经营状况和要求,帮助乙方进行特定时间____区域的服务促销和推广活动。(具体事宜可另议)2、甲方进行 ______投资的整体宣传活动乙方必须配合,相关的______投资的服务进行促销、推广计划和广告设计由甲方提供,乙方遵照执行。甲方对于促销活动所涉服务在供货价基础上按照促销折让的比例给与优惠。3、乙方单独进行______投资有关的宣传、广告活动时,应事先告知甲方,取得甲方同意后方可进行。相关广告形象设计须经过甲方审核或由甲方提供。4、乙方须承担自行组织促销活动产生促销让利和费用。五、培训与指导1、为使投资加盟店能良好经营,在开业前及本合同执行期间,甲方应向投资加盟店传授必要的知识。2、投资加盟店在开业前应派遣店主或两名可以代行承担的职工,参加甲方规定的教育研修,获得相关行业技术。3、开业后,如甲方有研修指示,乙方也必须按指示要求派员再次参加前项规定的进修教育,获得必需的知识和技术。4、投资加盟店承担前来培训的旅差费用。六、商标、服务标志及相关权利1、本合同所涉及的所有商标、服务标志及其相关权利的所有权均归属于甲方。2、甲方承诺在本合同执行期间,乙方投资加盟店可以使用甲方商标、服务标志及表示这些标志、记号、样式、标签和招牌。3、乙方不得在投资加盟店以外使用甲方的所有商标和服务标志。4、乙方应在经营中向顾客提供良好的服务,维护甲方投资的声誉、信誉和良好形象。5、双方在此明确,乙方取得的是在授权期内、在指定区域内甲方商标、服务标志的使用权和服务的经销权,这并不意味着甲方商标、投资及商誉等相关知识产权的任何转让、许可。合同到期或提前终止后,乙方不得以任何借口继续使用______投资,或以______投资经销商的名义从事任何商业活动。七、竞争限制1、在合同期内,乙方如有意获得其所在省____区域的______投资经营代理权,可在同等条件下优先取得甲方的投资代理权。2、为表示对甲方合作的诚意,在合同期内,如甲方推出______之外的其它新系列商品和服务,乙方有优先代理权。3、乙方在授权期内,不得再接受任何其它企业、个人的授权或委托,在投资加盟店内代理、经销其它投资的服务。4、乙方未经甲方许可,不得将甲方授予的经销权以各种形式转让给任何第三方。八、服务质量控制1、为维护投资加盟店售出商品品种和服务的一致性,提高公司形象,乙方投资加盟店的运营方法必须遵守总部提供的经营手册规定的要求和标准。2、凡甲方有新服务推出,乙方必须按照最低配货量或以上的数量购入,并将新服务及时上架销售。3、乙方须按照甲方要求,对顾客购买金额达到规定标准时,给与玫瑰卡会员资格和相应的折扣优惠,做好会员资料信息的登记汇总工作并半年一次定期向甲方提供会员资料信息。凡有新服务上市或服务促销活动乙方应通知所有会员,让会员享受到来自______持续不断的优质服务。甲方将不定期回访会员客户以检查乙方的服务质量。4、甲方定期和不定期地以书面或其它方式对投资加盟店进行进货管理、销售管理、商品管理、商品知识、卫生管理、职工管理、会计处理、店铺经营管理、店铺陈设等各方面的指导,提供有关信息,帮助投资加盟店实施标准化管理。5、随着甲方投资加盟店数量在全国范围内的不断增加,甲方将对全体投资加盟店进行信息化管理。如该项管理实施时本合同仍在有效期内,乙方须遵照甲方的管理规定执行,不得以如任何理由拒绝执行。九、保密1、除法律规定必须公开的以外,甲方不得向第三者展示乙方递交的营业报告书及其它有关资料和有损于乙方利益的情报。乙方不得向第三者泄漏甲方按本合同规定提供给乙方的经营技术秘密及有损甲方利益的情报。乙方有责任保证其职工不向第三者泄漏前项秘密。2、以上规定双方的保密义务在本合同期满后仍然有效。3、甲方按本合同规定提供给乙方的投资加盟店经营手册以及其它文件归甲方所有,乙方应妥善保管,合同终止时,乙方应即刻归还甲方。十、投资加盟店的让渡与承继1、乙方未事先征得甲方同意,不得将本合同规定的任何权利、投资加盟店营业的全部或一部分转让给第三者,不得将此用作担保和其它处置。2、如乙方投资加盟店因明显的困难而有可能发生营业中断时,为保持投资加盟店的运营,乙方可以请求总部临时接替营业。待总部确认投资加盟店可以重新经营后,应及时把营业权归还投资加盟店。3、上述总部接替经营期间发生的收益和损失均属投资加盟店,总部代行经营所产生的费用由投资加盟店负担。4、如乙方希望出让投资加盟店或出租店铺时,应首先通知甲方,甲方有优先承让和承租的权利。5、遇上述情况,双方可以通过协商,确定投资加盟店让渡价格和租赁金。协商意向不能成立时,双方均可申请具有法律效力的认证或评估,所需费用由乙方承担。十一、合同的终止1、合同期满前3个月,经双方协商,可以更新合同。2、前款的合同更新,应在本合同期满之前一个月完成。以双方签订新的投资合同书为合作文本。3、如本合同期满后双方无意继续合作,乙方应在本合同终止时承担下列义务,a、支付所有应付给总部的费用;b、归还所有操作手册、机密文件和专利资料;c、向甲方移交______卡会员登记名册;d、归还、转卖或销毁所有带有______商业标志的招牌和材料;e、取消以______名义登记的商业注册和名称登记f、在原投资加盟店经营场所内外的房屋、设备、陈设等处,消除任何与______有联系的迹象;g、因投资加盟店的经营而损害了第三者利益时,由乙方承担赔偿损失的责任。4、甲方因投资加盟店的行为而被索赔责任时,可要求乙方负担被追索的赔偿金。十二、违约责任1、任何一方不履行或不完全履行本合同条款中规定的义务,即构成违约,违约的一方应承担违约责任。2、双方约定,违约的金额为在此前乙方经销甲方提供的服务零售价总额的10%。如违约给对方造成损失,并损失超过违约金总额,违约方还应负责对超额部分赔偿责任。违约一方经对方书面提出改正意见后30天内仍未改正,另一方有权终止合同,并有权要求对方赔偿损失。十三、合同纠纷的解决1. 本合同在执行过程中产生的任何争议,双方首先应友好协商,协商不成的,双方均有权向____省____市仲裁委员会提起仲裁。十四、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同正本一式两份,双方各持一份,每份具有同等法律效力。甲方,______________________________地址,电话及传真, 乙方, _____________________________ 地址, 电话及传真, 委托代表(签字), 委托代表(签字

合同(篇11)

发包人:XXX家具有限公司(以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

甲方同意 徐州宾馆安装事宜 交由乙方完成。为保障甲乙双方的权益,维护良好的业务合作关系,本着平等互利,共同发展的原则,经甲乙双方友好协商后,达成如下协议。

一、 工期:总工期为30 天。甲方始终有分割工程量安排其他队伍施工的权利。

二、 质量:合格。

1、 乙方按照甲方提供的施工图纸及技术交底,编制详细的施工方案报甲方审批,先做样板间再施工。

不摇晃;应上的螺丝、五金配件等必须全部到位,门、面缝隙紧密、均匀,开关灵活,抽屉推拉自如,不碰撞;按平面图摆放到位。

3、 在安装过程中乙方安装不当或者未按图纸施工,乙方应无条件按照甲方要求及时调整更改。

三、 合同价款:

四、 付款方式:

工程完成一层甲方验收合格3天后,付清安装完一层款项的95%,即付人民币: 12540 元.全部安装完成甲方及客户共同验收合格后付合同价款的95%;5%质保金满一年付清。

五、 安全:

做到安全文明施工。乙方必须按照安全操作规程进行施工,遵守客户合理规定,若在工地因自身原因发生人身安全事故,甲方概不负责;必须保护好客户现场的设施设备,如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。

六、 其他:

1、 乙方现场派专业的管理人员,负责现场的施工及现场安全管理,乙方对所有施工人员进行安全技术交底,避免安全事故发生。

2、 乙方人员进场提供职工花名册及身份证复印件。

补给费用。

安装过程中如发现产品有遗失、缺漏、损坏等,应及时向甲方提出。

整洁施工,确保施工现场整洁有序。

6、 所有材料由甲方提供,乙方领用不得浪费,对材料的浪费或丢失乙方要予赔偿。

七、 未尽事宜双方协调解决。

八、 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,合同内容履行完毕后自行失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人 法定代表人

或代理人: 或代理人:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

合同(篇12)

2022标准版商铺买卖合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版商铺买卖合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022标准版商铺买卖合同范本正文内容

合同编号:甲乙(供方):乙方(需方):根据(中华人民共和国民法典)、(____省合同监督条例)有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 乙方向甲方订购蔬菜的品种、等级、产地、商标、生产日期及数量如下:品种等级产地商标生产日期价格(元公斤)数量(公斤)总计金额人民币

第二条 订购蔬菜质量标准按以下第 项:

(一)有机食品标准;

(二)绿色食品标准;

(三)无公害食品标准;

(四)约定标准: 。

第三条 蔬菜由 方提供包装物并负责包装,包装标准为 。

第四条 交货期限为________年____月____日至________年____月____日。

第五条 交货方式、地点及费用按下列第 项执行:

(一)送货。甲方将所订蔬菜送达 ,交货日期以乙方书面签收件日期为准,运输及相关费用由 承担。

(二)提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。

(三)代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订蔬菜托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担。

第六条 货物验收按下列约定执行:

(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点,提货以提货地为验收地点,代办托运以 为验收地点。

(二)验收时间:乙方在收到货物之日起____日内验收完毕。乙方对蔬菜的质量、等级、数量、包装有异议的,应在验收之日起____日 内书面向甲方提出。

(三)验收标准 。

(四)自然损耗:蔬菜自然损耗应在订购蔬菜总数量的 %以内(含 %)

第七条 乙方于________年____月____日前向甲方支付预付款元。合同履行时,预付款冲抵甲方应收货款。

第八条 货款结算按下列第 项办理。

(一) 现金结算:乙方验收合格后钱货当场结清。

(二) 银行结算:乙方在验收合格后____日内,把货款汇入甲方开户银行 ,帐号 。

第九条 当事人一方要求变更或解除合同的,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。未达成协议之前,仍按本合同执行。

第十条 违约责任按下列约定执行:

(一)甲方拒绝交付所订蔬菜的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。甲方交付的蔬菜少于所订数量的,且少交蔬菜数量超出自然损耗范围的,按少交蔬菜数量扣除自然损害部分后的总价款的 %向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订蔬菜的,按逾期交付蔬菜总价款的 %向乙方支付违约金,逾期交付超过____日的,乙方可以解除合同。因甲方拒交、少交、逾期交付蔬菜,给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方损失。

(二)因甲方原因造成所订蔬菜质量不符合要求的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金,给乙方造成损失的,赔偿乙方损失。乙方仍需要的,价格另行商议;乙方不需要的,甲方自行处理。

(三)乙方拒收蔬菜的,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。乙方少收所订蔬菜的,按少收蔬菜价款的 %向甲方支付违约金。乙方逾期收购所订蔬菜的,按逾期接收蔬菜计划价款的 %向甲方支付违约金,逾期收购超过____日的,甲方可以解除合同。因乙方拒收、少收、逾期收购所订蔬菜,给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方损失。

(四)乙方逾期支付货款的,除继续结清货款外,还应按同期银行贷款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

第十一条 本合同若发生争议,可由双方协商解决,或请 工商行政管理局调解;也可按照下列第 项方式办理:

(一)提交 仲裁委员会仲裁。

(二)向 人民法院起诉。

第十二条 本合同一式 份,甲乙双方各执一份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。甲方(签章):

乙方(签章):法定代表人:

法定代表人:委托代表人:

委托代表人:地址:

地址:邮编:

电话:

邮编:

电话:签订时间

质押合同借款合同优选


你知道一份合同的格式要求吗?在企业开始谈合作的时候,合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为,我们听了一场关于“质押合同借款合同”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!

质押合同借款合同(篇1)

借款质押方(下称甲方):

借款质押权方(下称乙方):

甲方因需要,向乙方申请借款作为资金;双方经协商一致同意,在甲方以其所有的(以下简称甲方质押物),作为借款质押物质押给乙方的条件下,由乙方提供估价额度,并授予借款额度。在借款期限内,乙方拥有质押物的所有权,并存放入乙方质押物仓库,实时监控,在甲方未还清借款本息前,乙方拥有甲方质押物的一切所有权,为此,特订立本合同:

第一条:借款内容

1.借款总金额:元整人民币,(大写) 拾 万 千 百 拾 圆整。的需要,不得挪作他用,更不得使用借款进行违

2.借款用途:本借款只能用于法活动。

3.借款期限: 借款期限为:止。,即自________年____月____日起,至________年____月____日

4.借款的偿还:甲方保证在合同规定的借款期限内主动还本付息。

第二条:质押物明细

质押期限:(或为:自本借款合同生效之日起至甲方还清乙方与本合同有关的全部借款本息为止)。

第三条:甲乙双方的义务

(一)乙方的义务

1.对甲方上交的质押物契据证件要妥善保管,不得遗失、损毁。

2.在甲方到期清还借款本息后,将质押物的全部契据、证件完整的交予甲方。

(二)甲方的义务

1.应严格按照合同上规定时间主动归还借款本息

2.保证在质押期间质押物不受甲方破产、资产分割、转让的影响,如乙方发现甲方质押物有违反本条款的情节,乙方通知甲方当即改正,或可终止本合同借款,并追偿已借出的全部借款本息。

3.甲方应在借款期间,对质押物的维修、保养及有关税赋等费用负责。

4.甲方在借款前不得隐瞒质押物状况,如违反此条例的情节,甲方应对衍生后果负全部责任。

5.准时向乙方提供资产负债表和财务报表。

第四条:违约责任

1.乙方如因本身责任不按合同规定支付借款,给甲方造成经济上的损失,乙方应负违约责任。

2.甲方如未按借款合同规定使用借款,一经发现,乙方有权提现收回部分或者全部借款,并对挪用借款部分在原借款利率的基础上加收的罚息。

3.甲方如不按期付息还本,乙方有权可以按照质押物性质,对质押物进行变现处理用于抵偿借款本息,若有不足抵偿部分,乙方仍有权向甲方追偿。直至甲方还清乙方全部借款本息为止。

4.甲方如不按期付息还本,或有其他违约行为,乙方有权停止借款,并要求甲方提前归还已借款的本息,并加收每月的利息。

第五条:其他规定

1.发生下列情况之一时,乙方有权提前收回借款。

(1)甲方向乙方提供情况、报表和各项资料不真实。

(2)甲方与

第三者发生诉讼,无力向乙方偿付借款本息。

(3)甲方的资产总额不足抵偿其负债总额。

2.乙方有权检查、监督借款的使用情况,甲方应向乙方提供有关报表和资料。

3.甲方或乙方任何一方要求变更合同或本合同中的某一项条款,须在事前以书面的形式通知对方,在双方达成协议前,本合同的各项条款仍然有效。

4.甲方提供的借款申请书,借款凭证,质押物详情,用款和还款计划及与合同相关的其他书面材料,均作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第六条:有关本合同的费用承担

有关质押物的估计、登记、证明、等一切相关费用均有甲方负责。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

第七条:附加

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

质押合同借款合同(篇2)

质押借款合同(质押借款合同是什么意思)

出借人: (以下简称甲方)

借款人: (以下简称乙方)

合同签订地:长春市宽城区

乙方因临时资金周转,申请向甲方借款。甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方借款事宜达成如下内容,供双方信守执行。

一、借款内容:乙方向甲方借款人民币 元(¥ 元),借款期限为 ,自 年 月 日起至 年 月 日止,借款月利率为 。乙方保证该借款用于合法途径。

借款利息在借款到期日收取,乙方应在借款到期次日之前向甲方支付。借款到期,乙方应以现金(转账)方式向甲方结清借款本息。若乙方在约定借款期限内提前还款,甲方有权按合同约定的借款期限、利率收取全部借款本息。若乙方不按期偿还借款本息,甲方追讨该债权所产生的其他费用,由乙方承担。

二、担保约定:乙方自愿为本次借款提供车辆质押担保,于 年 月 日型号为 、牌照号为 、发动机号为 、 车架号为 ,于 年 月 日购买 ,都质押给甲方,直至乙方借款项偿还完毕。

三、其它约定:乙方如不按期付息还本,甲方可通过法律途径处分抵押物,用于抵偿借款本息,若有不足抵偿部分,甲方仍有权向乙方追偿,直至乙方还清甲方全部借款本息及第一条约定的费用为止。如果在借款期限内,甲方发现乙方资不抵债或将所借款项用于违法用途,甲方有权提前收回该借款本息。

四、 诉讼管辖:因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不 成,由本合同签订地人民法院管辖。

本合同一式两份,双方各执一份,所附文件为本合同组成部分,与本合同同等效力。

甲方(出借方): 乙方(借款方):

电话: 电话:

年 月 日

质押合同借款合同(篇3)

贷款人(质权人):(以下简称甲方)

住所地:

法定代表人:

胯款人(出质人):(以下简称乙方)

组织机构代码证号:

住所地:

法定代表人:

联系电话:

电子邮箱:

绝于:甲、乙双方于年月日签订当票(编号:),约定乙方向甲方借款,并自愿将其开具的支票质押给甲方,作为履行前述当票(借款合同)项下义务的担保。

为进一步明确当票约定事项,各方根据中华人民共和国有关法律、法规及《典当管理办法》,经协商订立本合同,作为对当票的补充。

第一条质押标的

质押支票种类:转帐支票;支票数量:张;

开户行:银行支行;

出票人全称:;

出票人账号:;

支票号码:;

筐额:人民币(大写)万元整。

第二条质押担保范围及期限

1、担保范围:乙方全部债务。包括但不限于:当票及本合同(包括展期协议)约定

的借款本金(当金)、利息、综合费用、违约金、损害赔偿金、实现债权及质押权的费用(包括但不限于:催收费、诉讼受理费、财产保全费、强制执行费、公证费、公告费、差旅费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、处分质押支票所需其他费用等)、其他相关费用。

上述债务在本合同中已约定具体数额或计算方法的,从约定;没有约定具体数额或计算方法的,按照有关单位出具的收款凭证所记载的金额确定。

2、担保期限:质押权设立之日起,至乙方清偿全部债务止。

第三条借款金额(当金)

胯款数额(当金):人民币(大写)万元整。

第四条借款期限

1、借款期限:个月,自年月日起,至年月日止。(如实际放款日与上述借款期限始期不一致的,按实际放款日顺延。实际放款日以乙方向甲方出具的收款收据记载日期为准)。

2、借款期限内或期限届满后5日内,经双方同意可以办理展期(续当,展期期限和息费率以《补充协议》约定为准)。双方确认:依当票及本合同所设定的担保物权及于展期的债务。展期时,乙方须先行结清当期利息和综合费用。

3、提前到期:双方特别约定,在当票及本合同约定的借款期限内,如乙方逾期支付利息和/或综合费用累计达到15日的,或乙方账户被查封、冻结、监管的,甲方有权通知乙方本合同项下借款全部提前到期。乙方应于借款提前到期之日起5日内偿还全部当金、付清利息和综合费用,并支付本合同约定的违约金。

4、经甲方同意,乙方可以提前还款;但利息及综合费用仍按本合同第五条约定给付。

第五条借款利息及综合费用

1、自甲方放款日起按月计收利息和综合费用。

胯款月利率为,月利息为人民币(大写)元整;

月综合费率为,月综合费为人民(大写)元整。

2、乙方须于每月的实际放款日对应日前向甲方交纳下一个月的借款利息和综合费。

第六条质押支票背书与交付

乙方应于本合同签订之日将质押支票背书质押字样并加盖公章,交付甲方持有。

第七条放款

满足下列各项条件后,乙方可要求甲方放款:

1、各方已签署当票及本合同。

2、支票已交付甲方持有。

3、甲方已收到乙方股东会或其他权力机构关于同意本次借款和质押的决议。

4、乙方已付清本合同约定的有关费用。

第八条乙方保证及承诺

1、乙方保证质押的支票填制完整、准确无误、无任何权利瑕疵,保证所质押的支票可以有效付款或行使票据权利。

2、在质押权存续期间,乙方不得挂失该支票。

3、如该支票所在账户被有关机构冻结或限制权利的,或支票所在账户余款少于支票金额的,或经营出现经营困难及面临解散、破产等情形的,乙方立即通知甲方,并另行提供其他等值财产担保。

4、乙方签订、履行当票及本合同已经依法履行了相关法律手续、取得了股东会或或其他权力机构及相关权利人的同意。

5、如甲方要求乙方更换所质押的支票时,乙方应无条件更换。

第九条质押权的行使

1、在当票约定的借款期限届满之日起或依本合同之约定视为借款提前到期之日起5日内,乙方应当结清全部当金、利息及综合费用、本合同约定的违约金等全部款项;否则,甲方有权行使质权:在不通知乙方的情况下直接自质押支票中支取上述全部款项。

2、甲方行使质权后,超过全部债权数额的部分归出质人所有,不足部分由债务人清偿。

第十条违约责任

1、乙方未按当票及本合同约定按期、足额支付利息及综合费用的,自逾期之日起,每日按欠付利息及综合费用总额的千分之三另行支付违约金。(按上述标准支付至借款期限届满之日起、或提前到期之日起5日内)。

2、乙方未在当票及本合同约定的借款期限届满之日起5日内,或借款提前到期之日起5日内结清当金、息费、第十条第1款约定的违约金等全部款项的,自第6日起,每日须按未结清前述款项总额的千分之一点五向甲方支付违约金,直至前述全部款项清偿之日止(包括但不限于甲方行使质权期间、诉讼期间、执行期间等)。

3、乙方违反本合同第八条约定义务,或由于非可归责于甲方的原因而致质押权未能有效设定、丧失或部分丧失的,甲方有权要求乙方另行提供有效担保及采取其他补救措施;或者解除本合同、要求乙方立即清偿本息及综合费用,并另向甲方支付当金总额20%的违约金。

4、如本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应另行赔偿。

第十一条特别约定

1、本合同所约定的质押担保条款独立于当票、本合同及本合同的其他条款;如当票、本合同或本合同其他条款无效时,上述担保条款仍然有效,作为乙方履行返还财产、赔偿损失等义务的担保。

2、在本合同有效期内,甲方给予乙方的任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利,均不影响、损害或限制甲方依本合同和法律、法规而享有的一切权益,也不视为甲方对本合同项下权利、权益的放弃。

3、因履行本合同产生的评估、拍卖、公证、保险、鉴定、登记、保管等全部相关费用均由乙方承担。

第十二条争议解决

1、与当票、本合同有关的任何争议,各方协商不成的,须向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

2、如各方同意办理公证手续,由公证机关依法赋予本合同强制执行效力的,若乙方不履行或不完全履行约定义务,则甲方有权直接向有管辖权的人民法院申请强制执行(行使债权、实现质押权),乙方放弃向法院提出任何抗辩权。

第十三条合同生效

本合同于各方签字或盖章之日发生法律效力。

第十四条合同终止

当乙方还清全部借款本息及相关费用,且已履行当票、本合同约定的全部义务时,本合同终止。

第十五条其他约定

1、本合同未尽事宜,各方以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。补充协议的内容与本合同不一致处,以补充协议为准;补充协议未涉及的内容,仍按本合同约定履行。

2、乙方、丙方等在当票、本合同中所做的保证、承诺、担保等对补充协议仍然有效。第十六条通知

各方当事人确认本合同首页所列的联络方式准确、有效,各方当事人在收到书面变更通知前,通过上述联系方式所发出的通知等视为有效送达。

第十七条充分磋商与修改补充

1,各方确认:本合同全部条款均系各方当事人平等、充分磋商后共同拟定,各方对本合同各项条款的含义及相应的法律后果已全部知晓、理解和接受。

2,各方对本合同内容进一步修改、补充如下:

附件:乙方营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证复

杩钊耍篲___________________________________

贷款人:______________银行__________________

出质人:____________________________________

胯款人因_________需要,向贷款人申请_________借款,经出质人质押担保,贷款人同意向借款人发放上述贷款。经各方协商一致,根据有关法律法规和银行贷款管理规定,签订本合同,共同遵守。

第一条主要借款内容

1.借款金额(大写)、用途、种类、利率、期限

2.本合同项下借款按日计息,按_________结息。在本合同有效期内,如遇利率调整,按中国人民银行有关规定执行。

第二条提款和还款

1.分期提款、还款计划

2.借款人在提款前应向贷款人递交具体的提款计划,并提供表明借款合理用途的书面文件。

3.贷款人按提款计划办理借款凭证手续,在_________个营业日内将贷款放出。在本合同期限内,实际放款日、还款日和实际借款额以借款凭证为准。

4.借款人应主动按本合同约定的期限内归还全部借款本息,并按双方约定的分期还款计划还款;不主动归还的,贷款人可直接从借款人账户中扣收。

第三条还款资金来源

胯款人应用下列资金,但不仅限于下列资金,归还本合同项下借款本息。______________________________________________________________。

第四条质押内容

出质人自愿以_________等动产、权利(详见抵押物品清单)作为本合同载明借款的质物,出质给贷款人,主动质押担保内容如下

1.质押担保期间:自设定抵押之日起至担保范围内全部债务清偿完毕止。

2.质押担保范围:本合同项下借款本金、利息、违约金以及贷款人实现债权和质权的费用。

3.质物评估价值_________元,实际质押额为_________元。抵押的效力及于抵押物的从物、从权利和孳息。

4.质物未设定其他担保,所有权无争议。

5.出质人应在_______年______月______日之前将质物移交贷款人占有,质物的权利证书和相关文件一并移交贷款人保管,质押期间,贷款人应妥善保管质物。贷款人为安全、方便也可将质物委托与出质人约定的第三人保管。

6.质押财产在质押担保期间,由质押人办理财产保险,保险单由贷款人保存,如发生保险责任内损失,保险理赔款应作为出质财产较贷款人存入专户或用于提前清偿贷款本息,不足部分由借款人另行提供担保。

7.按担保法规定,应办理质押合同登记的,出质人应按规定向有权部门办理质押登记和其他法定出质手续,所登记质押权存续时间,应与质押担保期间一致。

8.未经贷款人同意,出质人不得将质物转让或许可他人使用。经贷款人书面同意而取得的转让费、许可费或价款,应向贷款人提前清偿所担保的债权。

9.质物的保险、鉴定、运输、保管、评估、登记等费用由借款人承担。

10.贷款到期,借款人不能归还或不足归还贷款本息时,贷款人有权以质押财产折价或以拍卖、变卖、兑现的价款优先受偿,实现质权。不足受偿部分,贷款人有权继续向借款人追偿。

11.贷款人按照本合同规定提前收回贷款时,有权按第四条第11款规定提前处分质押财产,实现质权。

12.当出质人或借款人被宣告破产或解散,卷入或即将卷入诉讼纠纷,或其他足以影响贷款人债权安全时,贷款人有权提前处分质押财产,实现债权。

13.在本合同担保期间内,出质人的担保责任不因借款人与其他单位签订有关协议和借款人财力状况的变化,以及本合同涉及借款人和贷款人条款的无效而受到任何影响或免除。

14.出质人应予赔偿因其自身过失造成的贷款人损失,向贷款人支付借款金额_______%的赔偿金。

第五条权利、义务及违约责任

1.借款人必须遵守中国人民银行和中国农业发展银行关于政策性贷款账户管理及资金结算管理的规定;否则,贷款人有权停止发放尚未发放的贷款,并可提前收回已发放的部分或全部贷款。

2.借款人必须严格按本合同约定的用途使用贷款;否则,贷款人有权停止发放尚未发放的贷款,并可提前收回已发放的部分或全部贷款。同时,对违约使用部分,按日利率_________计收利息。

3.借款逾期而又未签订延期还款协议,贷款人对借款逾期部分按日利率_________计收利息。

4.借款人应及时向贷款人提供真实完整的财会报表和统计报表等资料,配合贷款人的调查、审查、检查;否则,贷款人有权采取包括停止发放贷款、提前收回已发放贷款等相应的信贷制裁措施。

5.借款人有承包、租赁、合并、分立、联营等改变经营方式行为,均应最迟于变更前30天书面通知贷款人,并积极落实债务;否则,贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

6.借款人不得擅自对他人债务提供担保,以担保政策性贷款得安全。借款人对外任何担保均应提前30天通知贷款人,并以不超过其净资产总额为限。否则,贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

7.借款人发现有危及贷款人债权安全的情况时,应及时通知贷款人,并应及时采取保全措施。

8.贷款人应按本合同第二条约定向借款人提供贷款,未能及时提供贷款的,应按违约金额和违约天数,每日付给借款人____违约金

9.对贷款人的违约行为,借款人有权向贷款人的上级行反映;因贷款人的违约行为而受到损失的,有权要求贷款人给予赔偿。

10.承担政策性任务的借款人,有权享受政策性贷款的各项优惠政策;贷款人不得擅自提高贷款利率,不得无故提前收回贷款。

第六条合同的变更

1.本合同生效后,各方不得擅自变更或解除合同。

2.借款人因客观原因造成不能还清贷款的,应在贷款到期前10天向贷款人提出书面展期申请,经出质人同意后由贷款人决定是否延期。同意延期还款的,签订延期还款协议。

3.各方不得擅自将本合同项下的权利、义务转让给第三者。

4.在合同有效期内,借款方、担保方更换法定代表人,改变住所时,应在变更后10天内书面通知贷款人。

第七条争议的解决

在本合同履行中发生的争议,由各方协商或者通过调解解决;协商或者调解不成的,可向贷款人所在地人民法院提起诉讼。

第八条合同附件

胯款申请书、借款凭证、延期还款协议书、授权委托书、变更本合同条款的协议、抵押物清单和贷款人要求借款人、出质人提供的其他有关材料,均为本合同的组成部分。

第九条其他事项

第十条本合同未尽事宜,按有关法律法规和银行贷款规定办理。

第十一条本合同正本一式_______份,借款人、贷款人、出质久各持_______份。本合同自各方签章之日起生效。

胯款方

胯款单位(公章)

法定代表人(签字)

经办人(签字)

贷款方

贷款单位(公章)负责人(签字)经办人(签字)保证担保人保证人(章)

法定代表人(签字)经办人(签字)

质押合同借款合同(篇4)


随着汽车消费的不断增长,分期购车成为了很多人的首选。为了满足消费者的需求,许多金融机构推出了分期车辆质押借款合同,以便消费者能够更轻松地购买汽车。这种合同不仅提供了方便的购车方式,还为贷款人和质押人提供了法律保护。本文将对分期车辆质押借款合同进行详细介绍。


一、合同概述


分期车辆质押借款合同是指贷款人向质押人提供资金,以购买汽车,并将该汽车作为质押品。质押人则通过分期付款的方式逐步偿还借款。合同中明确了借款金额、质押物、借款期限以及利率等重要条款,确保双方权益得到保障。


二、合同要素


1.借款金额:合同中明确了贷款人向质押人提供的借款金额,这是购车的资金来源。借款金额的确定需要根据质押车辆的价值、消费者的资信情况以及贷款人的政策等因素来确定。


2.质押物:在分期车辆质押借款合同中,质押物是指汽车本身。质押人将汽车质押给贷款人,以作为贷款的担保物。质押物的重要性在于它能够确保贷款人在贷款违约情况下能够获得补偿。


3.借款期限:借款期限是指贷款人和质押人约定的偿还贷款的期限。根据实际情况和贷款人的政策,借款期限一般为数年。借款期限的长短影响着每期偿还的金额和负担。


4.利率:利率是指贷款人向质押人提供的借款所需支付的费用。利率的高低直接关系到借款人的负担和还款金额。贷款人一般会根据质押人的资信状况,以及贷款市场的利率水平来确定利率。


三、合同内容


1.借款方式:分期车辆质押借款合同中明确了借款的方式。一般而言,分期贷款是最常见的方式,将借款金额分为若干期进行偿还。


2.还款方式:还款方式是指质押人在借款期限内偿还借款的方式。分期车辆质押借款合同一般约定了平均每期还款金额。


3.还款期限:还款期限指还款的时间安排。根据贷款人的要求和质押人的实际情况,还款期限可以是月还、季还或年还等。


4.提前还款:合同中一般明确了提前还款的规定,包括提前还款费用、提前还款通知等。提前还款对贷款人来说可能会有一定的损失,因此一般会扣除一定的费用。


5.合同解除:分期车辆质押借款合同约定了解除合同的条件和程序。一般情况下,如果质押人违约未按期偿还贷款,贷款人有权解除合同并要求还款。


四、合同的重要性


分期车辆质押借款合同是贷款人和质押人之间的法律文件,具有法律效力。签订合同对双方都有重要意义和价值。


对于贷款人来说,合同明确了质押人的借款期限和偿还金额,有助于降低违约风险,保护贷款人的权益。合同还可用于诉讼时的证据,为贷款人提供法律保护。


对于质押人来说,合同规定了借款的金额和期限,明确了还款的方式和时间,让质押人有明确的目标和计划,更好地安排财务支出。合同还可以保护质押人的权益,确保质押人在还款期间享有合法权益。


分期车辆质押借款合同通过明确双方权益、借款金额、质押物、利率、还款方式等细节,为购车提供了便利。对于金融机构和消费者来说,签订合同有助于降低违约风险,确保权益得到保护。因此,在购车过程中,签订分期车辆质押借款合同是至关重要的一步。

质押合同借款合同(篇5)

保单质押借款合同:实现资金链畅通,满足紧急资金需求

保单质押借款合同(以下简称“合同”)是指当投保人急需资金时,将其名下的保险保单进行质押给贷款机构,获得一定金额的借款的合同。这一合作模式的出现,为广大投保人在紧急资金需求时提供了一条可行、灵活的融资渠道,既解决了资金链断裂的难题,又能够充分发挥保单的现金价值。

合同的制定主要涉及以下几个关键要素。

首先,合同应明确双方的主体身份。作为借款人,投保人需要提供其详细的个人信息以及相关的财务状况。而作为贷款机构,合同应包含其名称、住所地、经营范围等基本信息,以确保交易的合法性和安全性。

其次,合同应明确质押借款的基本条款。这些条款包括借款金额、借款利率、还款方式、借款期限等。借款金额应根据保险保单的现金价值来确定,一般为其净现金价值的一定比例。借款利率应根据市场情况和双方协商确定,但一般较低,此为保单质押借款的一大优势。还款方式可以灵活选择,一般可采用分期还款或到期一次性还款方式。借款期限则可以根据借款人的实际需求来确定,通常为一年或更长时间。

再次,合同还应明确双方的权利与义务。贷款机构有权要求投保人提供合格的保单作为质押物,并对质押物进行管理、处置等。同时,贷款机构还有权要求投保人提供相关的还款担保措施,如提供担保人或提供其他资产作为抵押等。投保人则有权保障质押物的安全,确保其原始价值不受损害,并按照合同约定及时还款。

最后,合同应明确违约责任与争议解决方式。违约责任主要包括逾期还款的罚息、逾期还款的违约金等。争议解决方式可以选择仲裁、诉讼等,以保障双方权益。

保单质押借款合同的签订,不仅有助于投保人解决紧急资金需求,提前实现保单价值,还能够充分发挥保险产品的灵活性与保值能力。同时,这一合作模式还能够为保险机构提供一种可行的风险管理方法,降低保险公司的风险暴露。因此,在选择贷款机构时,投保人应谨慎选择,选择信誉良好、合规运营的机构进行合作,以确保资金安全。

总之,保单质押借款合同作为一种现代金融合作模式,既满足了投保人的紧急资金需求,又在一定程度上减少了贷款风险,提高了资金利用效率。然而,投保人在签署合同前必须要有一定的财务规划能力,并对合同条款及相关费用有充分的了解。只有在明智决策的基础上,才能够充分利用保单质押借款合同,实现自身的财务目标。

质押合同借款合同(篇6)

借款人、出质(抵押)人:_____ (以下简称甲方)

身份证号:__________,电话:______。

住址:____________________。

出借人、质权(抵押权)人:_____ (以下简称乙方)

身份证号:__________,电话:______。

住址:____________________。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规的规定,在自愿,平等,公平和诚实信用的基础上,甲、乙双方就汽车质(抵)押借款事宜签订如下合同,以资共同遵守。

第一条:质(抵)押物

质(抵)押车辆的具体情况为: 品牌, 型号的汽车一辆,车辆牌号: ,发动机号为: ,车架号为: ,车辆所有人: ,车辆共有人: 。

第二条:借款金额及利息

1.甲方向乙方借款人民币计(大写) 元整,(小写¥ 元整)。

2.借款利息月利率为 %。

3.综合服务费为每月 %。

4.甲方按月支付利息、综合服务费。

第三条:借款期限

(一)甲方向乙方借款期限为_ 天(即 个月),自__年 月_ 日至__年__月__日止,乙方自__ 年__月__日向甲方提供本合同项下资金,提供方式为下述第__种方式;

1、现金交付;2、银行转账;3、其他方式_____

第四条:甲方在借款到期日,一次性还清。

第五条

1.甲方向乙方借款,必须向乙方提供汽车质(抵)押作为履行还款义务担保,在本合同签订之日交付质(抵)车辆及全部手续。

2.上述第1条约定的担保范围除了本合同第二条所述主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签定或履行本合同所产生的费用、以及乙方实现主债权和担保权利所产生的费用(包括但不限于处置费、税费、诉讼费用、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等)。

3. 乙方对质(抵)物享有优先受偿权,乙方可以不先行使对甲方的其他担保权利(如有)而直接行使本合同项下的质(抵)押权。

第六条 质(抵)押物的处分

1.在发生以下任一情形时,乙方有权依法处分质(抵)押物以实现质(抵)押权:

(1)甲方构成合同违约的;

(2)发生乙方可以提前实现债权的情形的;

2. 乙方实现质(抵)押权时,有权与甲方协议以质(抵)押物折价或者以拍卖、变卖该质(抵)押物的价款受偿,协议不成的,乙方可以向人民法院提起诉讼。

质(抵)押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过质(抵)押物所担保的全部债权的部分归还甲方所有,不足部分由甲方继续清偿。

第七条:陈述与保证

1.甲方向乙方作出如下陈述与保证:

(1)甲方系独立的法律主体或自然人,具备所有必要的权利能力、能以自身名义履行本合同义务并独立承担民事责任。

(2)甲方有权签署本合同,并已完成签署本合同及履行其在本合同项下的义务所需的一切授权及批准。本合同各条款均是甲方的真实意思表示,对甲方具有法律约束力。本合同的签署与履行不违反甲方所应遵守的法律、法规、相关法律文书(包括但不限于限制甲方权利的判决、裁定等),也不与甲方已签署的任何合同、协议或承担的任何义务相抵触。

2.甲方进一步保证如下:

(1)在本合同签订之日,在质(抵)押物上不存在任何其他的抵押权、留置权或其他担保权益。本合同项下之质(抵)押有效存续内,除本合同约定外,未经乙方书面同意,甲方保证不以任何形式向乙方以外的任何第三方在质(抵)押物上再行设置抵押权、留置权或其他担保物权。

(2)质(抵)押物完全为甲方合法所有;所提供给乙方的一切有关质(抵)押物的权利证书均真实有效,如第三方对质(抵)押物提出权利主张或对质(抵)押物的处分提出异议,一切后果和责任由甲方承担。

(3)甲方若涉及诉讼、仲裁等情形应于三日内书面通知乙方。

第八条 约定事项

1.甲方承诺,在未经乙方书面同意之前不采取下列行为:

(1)出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分该合同中所载的质(抵)押物的行为。

(2)赠与、转让或以其他方式处分全部或部分质(抵)押物,或偿还与质(抵)押物有关的其他债务。

(3)为第三方提供担保,并因此而对其财务状况或履行本合同项下义务的能力产生重大不利影响。

2.乙方按本合同规定有权实现质(抵)押权时,甲方应积极配合乙方办理有关手续,以保证乙方实现质(抵)押权。

3.在本合同的有效期间,当甲方的合法继承人依法继承质(抵)押物时,本合同项下甲方的各项权利和义务由甲方的继承人继续承担,继承人有责任于继承质(抵)押物之日起三日内通知乙方并办理相关质(抵)押手续,费用由继承人承担。

4.通知及送达

(1)本合同一方发往另一方的通知,均应发往本合同签署第一页所列明的地址,直到另一方书面通知更改该地址为止。只要按上述地址发送,则视为在下列日期送达:如是信函,则按主要营业地址(法及其分支机构、其他经济组织)或住所地(自然人)挂号寄发后的第七日;如是EMS等专程送达,则为收件人签收之日;如是传真或电子邮件,则为传真或电子邮件发送之日。但向乙方发出或交付的所有通知、要求或其他通讯均需在乙方实际收到时被视为已经送达。且以传真或电子邮件方式向乙方发出的所有通知、要求须于事后将原件(非自然人加盖公章,自然人需签署)以书面形式送交或邮寄乙方的形式加以确认。

(2)甲方同意,诉讼过程中对其发出的传票或通知,只要发送本合同签署第一页所列的住所地或主要营业地址,即视为送达。上述地址的变更非经提前书面通知乙方,对乙方不产生任何法律效力。

5.生效、变更和解除

1.本合同甲乙双方签章即生效(乙方认为有必要采取公证形式确认本合同时,在双方签章且公证手续履行完毕后生效),至本合同项下被担保的主债权全部清偿完毕后终止。

2.本合同的部分条款被宣告无效或被撤销,不影响其余条款效力。

3. 质(抵)押物如有共有人,共有人在签章后表示其同意本合同全部条款。

4.本合同生效后,合同双方任何一方不得擅自变更本合同,如合同变更或接触式,应经本合同双方协商一致,并达成书面协议。另行达成的书面协议属本合同不可分割的一部分。

第九条 违约事件及处理

1.违约事件

有下列情形之一的,即构成甲方对乙方的违约:

(1)甲方在本同中作出的任何陈述、说明、保证或在任何依本合同约定作出的或与本合同有关的通知、授权、批准、同意、决议、证书及其他文件在作出时不正确或具误导性,或已被证实为不正确或具误导性,或被证实为已失效或被撤销或没有法律效力。

(2)甲方违反本合同第七条、第八条任一约定事项的。

(3)甲方出现停业、停产、歇业、整顿、重整、清算等重大经营事项的。

(4)甲方出现财务状况恶化对偿债能力产生不利影响的。

(5)甲方为自然人时,死亡、失踪或被宣告死亡、失踪的。

(6)甲方假借婚姻关系变更转移财产或者试图转移财产足以使乙方产生合理不安的。

(7)未经乙方书面同意,甲方擅自通过赠与、交换、出售、再抵押或其他任何方式处分质(抵)物的;或发生质(抵)物的减少、灭失或重大损害等严重影响偿还债务能力的。

(8)甲方有其他违反本合同的行为或损及乙方正当利益足以妨碍本合同正常履行的行为。

2.违约处理

(1)如发生上款所述任一违约事件,乙方可宣布主债权提前到期,并按本合同约定处分质(抵)押物以实现质(抵)权,还可要求甲方支付违约金,甲方应赔偿乙方由此遭受的全部损失。

(2)如果借款到期甲方需延期用款,甲方应当在借款期限到期日前一天续息,如逾期1~3日内,甲方自愿承担借款总额的3%的违约金;逾期4~7日内,甲方自愿承担借款总额的10%的违约金;逾期7日以上,甲方自愿每天承担借款总额的20%的违约金。

第十条 争议解决

有关本合同的一切争议可通过友好协商解决,协商不成的,向合同签定地人民法院诉讼解决。争议期间,各方仍应继续履行本合同未涉争议条款。

第十一条 本合同由下述质(抵)押人签署,质(抵)押人确认,在签署本合同时,双方已就全部条款进行了详细地说明和讨论,双方对合同的全部条款均无疑义,并对当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

质(抵)押人(甲方签章):

签订日期:

质(抵)押权人(乙方签章):

签订日期:

合同签定地:

质押合同借款合同(篇7)


随着汽车消费的日益增长,分期购车成为了很多消费者的选择。为了满足消费者的需求,各大金融机构纷纷推出了分期车辆质押借款合同,以满足消费者对车辆的购买需求。下面我们将对分期车辆质押借款合同进行详细的介绍。


一、合同概述


分期车辆质押借款合同是指借款人通过质押其名下拥有的汽车作为贷款的担保品,向贷款机构申请贷款,将借款分期进行偿还的合约。借款人需要提供车辆的购车发票、车辆登记证等相关资料,以及向贷款机构支付一定的利息和手续费。


二、合同条款


1. 贷款金额:借款人可以按照自己的需求选择贷款金额,一般不超过车辆市值的80%。


2. 贷款期限:贷款期限可根据借款人的选择而定,一般为1至5年不等。


3. 利率和手续费:贷款机构会根据市场情况和借款人的信用评级确定贷款的利率和手续费。


4. 还款方式:借款人可以选择等额本息、等额本金或者一次性还款,根据自身情况选择合适的还款方式。


5. 质押物解押:在还款期内,借款人需要按照合同约定按时还款,待全部还清贷款后,贷款机构会协助借款人将质押的车辆解押。


三、合同流程


1. 申请贷款:借款人需要持本人身份证、行驶证、驾驶证等相关证件和车辆购车发票、车辆登记证等资料到贷款机构申请贷款。


2. 贷款审批:贷款机构会对借款人的信用状况进行审查,并进行评估车辆的价值,确定贷款金额、期限和利率等。


3. 合同签订:申请贷款通过后,双方将签订《分期车辆质押借款合同》,明确贷款金额、期限、利率、还款方式等条款。


4. 放款和贷款注册:贷款机构会将贷款金额划入借款人的账户,并将质押车辆的信息进行登记。


5. 还款:借款人按照合同约定的还款方式和期限进行还款,直到还清贷款本金和利息。


6. 贷款结清:当借款人还清贷款后,贷款机构会协助借款人将质押车辆解押,并注销对车辆的登记。


四、合同注意事项


1. 借款人需确保提供的车辆信息真实、有效。


2. 借款人应按时还款,如有还款困难应及时与贷款机构联系,协商解决办法。


3. 借款人需阅读合同内容,了解贷款的利率、费用等条款。


4. 借款人需保证贷款用于购车或合法经营,不得用于非法用途。


5. 借款人需妥善保管合同和质押物相关证件,防止遗失或被盗用。


6. 借款人需遵守合同约定,不得擅自处置车辆或转让、转租车辆。


分期车辆质押借款合同为消费者提供了一种方便快捷的购车方式。消费者应在签订合同前仔细阅读合同条款,并了解合同的相关流程和注意事项。同时,无论是贷款人还是贷款机构都应在合作过程中严格遵守合同约定,维护双方的合法权益,确保贷款事项的顺利进行。

质押合同借款合同(篇8)

导语:今天小编准备了质押借款合同下载,旨在让大家了解更多的合同知识,欢迎阅读!

质押借款合同下载(一)

合同编号:

借款人:____________

贷款人:中国农业发展银行________________________

出质人:(1)________________________

(2)________________________

(3)________________________

借款人因________________________需要,向贷款人申请____________借款,经出质人质押担保,贷款人同意向借款人发放上述贷款。经各方协商一致,根据有关法律法规和银行贷款管理规定,签订本合同,共同遵守。

第一条 主要借款内容

1.借款金额、用途、种类、利率、期限:

2.本合同项下借款按日计息,按____________结息。在本合同有效期内,如遇利率调整,按中国人民银行有关规定执行。

第二条 提款和还款

1.分期提款、还款计划:

2.借款人在提款前应向贷款人递交具体的提款计划,并提供表明借款合理用途的书面文件。

3.贷款人按提款计划办理借款凭证手续,在____________个营业日内将贷款放出。在本合同期限内,实际放款日、还款日和实际借款额以借款凭证为准。

4.借款人应主动按本合同约定的期限内归还全部借款本息,并按双方约定的分期还款计划还款;不主动归还的,贷款人可直接从借款人帐户中扣收。

第三条 还款资金来源

借款人应用下列资金,但不仅限于下列资金,归还本合同项下借款本息。

1.____________________________________________________________.

2.____________________________________________________________.

3.____________________________________________________________.

4.____________________________________________________________.

第四条 质押内容

出质人自愿以____________等动产、权利(详见抵押物品清单)作为本合同载明借款的质物,出质给贷款人,主动质押担保内容如下:

1.质押担保期间:自设定抵押之日起至担保范围内全部债务清偿完毕止。

2.质押担保范围:本合同项下借款本金、利息、违约金以及贷款人实现债权和质权的费用。

3.质物评估价值____________万元,实际质押额为____________万元。抵押的效力及于抵押物的从物、从权利和孳息。

4.质物未设定其他担保,所有权无争议。

5.出质人应在______年______月_______日之前将质物移交贷款人占有,质物的权利证书和相关文件一并移交贷款人保管,质押期间,贷款人应妥善保管质物。贷款人为安全、方便也可将质物委托与出质人约定的第三人保管。

6.质押财产在质押担保期间,由质押人办理财产保险,保险单由贷款人保存,如发生保险责任内损失,保险理赔款应作为出质财产较贷款人存入专户或用于提前清偿贷款本息,不足部分由借款人另行提供担保。

7.按担保法规定,应办理质押合同登记的,出质人应按规定向有权部门办理质押登记和其他法定出质手续,所登记质押权存续时间,应与质押担保期间一致。

8.未经贷款人同意,出质人不得将质物转让或许可他人使用。经贷款人书面同意而取得的转让费、许可费或价款,应向贷款人提前清偿所担保的债权。

9.质物的保险、鉴定、运输、保管、评估、登记等费用由借款人承担。

10.贷款到期,借款人不能归还或不足归还贷款本息时,贷款人有权以质押财产折价或以拍卖、变卖、兑现的价款优先受偿,实现质权。不足受偿部分,贷款人有权继续向借款人追偿。

11.贷款人按照本合同规定提前收回贷款时,有权按第四条第11款规定提前处分质押财产,实现质权。

12.当出质人或借款人被宣告破产或解散,卷入或即将卷入诉讼纠纷,或其他足以影响贷款人债权安全时,贷款人有权提前处分质押财产,实现债权。

13.在本合同担保期间内,出质人的担保责任不因借款人与其他单位签订有关协议和借款人财力状况的变化,以及本合同涉及借款人和贷款人条款的无效而受到任何影响或免除。

14.出质人应予赔偿因其自身过失造成的贷款人损失,向贷款人支付借款金额_______%的赔偿金。

第五条 权利、义务及违约责任

1.借款人必须遵守中国人民银行和中国农业发展银行关于政策性贷款帐户管理及资金结算管理的规定;否则,贷款人有权停止发放尚未发放的贷款,并可提前收回已发放的部分或全部贷款。

2.借款人必须严格按本合同约定的用途使用贷款;否则,贷款人有权停止发放尚未发放的贷款,并可提前收回已发放的部分或全部贷款。同时,对违约使用部分,按日利率_________计收利息。

3.借款逾期而又未签订延期还款协议,贷款人对借款逾期部分按日利率_________计收利息。

4.借款人应及时向贷款人提供真实完整的财会报表和统计报表等资料,配合贷款人的调查、审查、检查;否则,贷款人有权采取包括停止发放贷款、提前收回已发放贷款等相应的信贷制裁措施。

5.借款人有承包、租赁、合并、分立、联营等改变经营方式行为,均应最迟于变更前30天书面通知贷款人,并积极落实债务;否则,贷款人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

6.借款人不得擅自对他人债务提供担保,以担保政策性贷款得安全。借款人对外任何担保均应提前30天通知贷款人,并以不超过其净资产总额为限。否则,贷款人有权采取相应的`制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

7.借款人发现有危及贷款人债权安全的情况时,应及时通知贷款人,并应及时采取保全措施。

8.贷款人应按本合同第二条约定向借款人提供贷款,未能及时提供贷款的,应按违约金额和违约天数,每日付给借款人____________违约金。

9.对贷款人的违约行为,借款人有权向贷款人的上级行反映;因贷款人的违约行为而受到损失的,有权要求贷款人给予赔偿。

10.承担政策性任务的借款人,有权享受政策性贷款的各项优惠政策;贷款人不得擅自提高贷款利率,不得无故提前收回贷款。

第六条 合同的变更

1.本合同生效后,各方不得擅自变更或解除合同。

2.借款人因客观原因造成不能还清贷款的,应在贷款到期前10天向贷款人提出书面展期申请,经出质人同意后由贷款人决定是否延期。同意延期还款的,签订延期还款协议。

3.各方不得擅自将本合同项下的权利、义务转让给第三者。

4.在合同有效期内,借款方、担保方更换法定代表人,改变住所时,应在变更后10天内书面通知贷款人。

第七条 争议的解决

在本合同履行中发生的争议,由各方协商或者通过调解解决;协商或者调解不成的,可向贷款人所在地人民法院提起诉讼。

第八条 合同附件

借款申请书、借款凭证、延期还款协议书、授权委托书、变更本合同条款的协议、抵押物清单和贷款人要求借款人、出质人提供的其他有关材料,均为本合同的组成部分。

第九条 其他事项

1.________________________________________________________________.

2.________________________________________________________________.

3.________________________________________________________________.

4.________________________________________________________________.

第十条 本合同未尽事宜,按有关法律法规和银行贷款规定办理。

第十一条 本合同正本一式_________份,借款人、贷款人、出质人各持一份。本合同自各方签章之日起生效。

签约日期:___________年_______月_______日

质押借款合同下载(二)

借款方(即抵押人,以下简称“甲方”)

贷款方(即抵押权人,以下简称“乙方”)

为维护甲乙双方利益,本着诚实信用,互惠互利原则,经协商一致,根据国务院颁发的《借款合同条例》《合同法》规定立此合同,就甲方向乙方借款一事特签订本质押合同以作担保,具体内容如下:

第一条 甲方将自己名下(有处分权)的,牌照号_____,发动机号_____大架号______.向乙方作质押。

第二条 甲方向乙方借款(人民币)__________元,______(大写)

第三条 借款用途________________________.

第四条 借款月利息____%,月综合费用____%.

第五条 借款期限_________月,即由___年___月___日起至___年___月____日止。

第六条 还款资金来源和还款方式

1、还款资金的来源__________________.

2、还款方式_________________.

第七条 保证条款

1、甲方到期不能偿还乙方的借款,乙方有权对质押物进行处理,甲方到期如数偿还了乙方的借款及利息,综合费用时,乙方将质押物退还给甲方。

2、甲方必须按照借款合同的规定使用借款,不得挪作他用,不得用借款用于非法活动。

3、甲方必须按合同规定的期限还乙方的借款本金利息及综合费用。

第八条 双方自愿通过公证处对借款合同进行公证。(公证费由甲方(借款方)承担。

第九条 违约责任

1、借款期内,甲方未按本合同规定的时间偿还借款本息和综合费用,逾期3天以内的,按5日收利息和综合费用。逾期十日不还借款,按照本合同月利息及综合费用乘2,承担违约责任。

2、借款合同到期后,没有按时偿还乙方的借款,也没有提前和乙方协商续签借款合同和续交下月的利息和综合费用,乙方可凭本合同和公证书对质押物进行处分(销售)以偿还借款,利息和综合费用。或向人民法院申请强制执行,甲方不的提出异议并承担乙方因借款合同引起的费用,包括律师费,起诉费,执行费,交通费等费用。

3、本合同生效后,如需延长主合同项下借款期限,或者变更合同它条款,应经双方同意并达成书面协议。

第十条 争议的解决方式:甲、乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,可以向丛台区人民法院起诉和申请强制执行。

1、本合同由甲、乙双方签字后生效。

2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。公证处一份,具有同等法律效力。

第十一条 其他

甲方:

乙方:

质押合同借款合同(篇9)

甲方(借款方):_________

身份证号__________________

住址__________________________

乙方(贷款人):_____________

合同约订履行地点:___________

甲乙双方经协商达成如下借款合同:

一、质押借款车辆品牌:______________型号:______________数量:_______台。机动车行驶证号码:______________发动机号码:______________

二、借款金额:人民币_____万元整。双方评估价值人民币_____万元整。

三、借款期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

四、借款费用:月利率:_____%;月综合费率:_____%;合计:_____%。

五、双方责任:

出租、出售、拆动或损坏。

2、质押车辆的保险,由甲方到保险公司办理投保手续,保险费用由甲方负担。

3、自借款期满之日起五日内,经双方同意可以延期。逾期未付清本息,视为转让。转让合同《旧机动车转让合同》

综合费用和实现债权的费用后,剩余部分退还给甲方,不足部分乙方有权向甲方追索。

,利息和综合费用按整月计算。如借款人未能履行此约定,贷款人有权单方提前终止合同并向借款人追索借款本金、利息、综合费用及违约金。

6、本合同所约定的利率和综合费率不受本合同借款期限限制,借款人必须按时交纳利息和综合费用直至借款人清偿完债务为止。

7、超过借款期限,每日按借款金额的0.5%增收滞纳金。

8、随车手续:__________,由乙方保存。

六、甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,可向乙方所在地人民法院起诉。

七、借条作为本合同的附件具有同等法律效力。

八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份以资信守。

甲方(印章):__________

经办人(签字):________

乙方(印章):__________

经办人(签字):________

________年_____月_____日

质押合同借款合同(篇10)

抵押人: 以下简称甲方

抵押权人: 以下简称乙方

甲方因公司经营需要,以自有车辆做为抵押向乙方借款,借款金额为人民币 (大写) (小写),经与乙方协商一致,特订立本抵押合同。

第一条 抵押物的名称、数量。

名称:壹辆,排量:,颜色,车牌号为:发动机号为:。上述抵押的车辆为甲方所有。

第二条 抵押期限。

抵押期限为____月,自____年__月__日起,至____年__月__日止。

第三条 抵押情况声明、暂管。

乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量。

2、暂管:抵押物由乙方负责暂管,一切仓储及其保险管理费用均由乙方承担。

第四条 双方的义务及违约责任。

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人,今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷,并因此而引起乙方的损失时,甲方应负责赔偿。

票据交给乙方。

毁损。

第五条 抵押物的处分、处分方式。

出售、再抵押或以其它方式处分。

第六条 其它

乙双方可另行协商,签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力,如任何一方当事人不履行合同,对方当事人可根据《民事诉讼法》规定,直接向人民法院申请强制执行。

2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

抵押人:(章)

地址:

身份证号:

抵押权人:(章)

地址:

身份证号:

时间:

质押合同借款合同(篇11)

应收账款质押借款合同


随着经济的不断发展,各类企业在运营过程中往往需要大量的资金来支持其业务发展。有些企业由于资金不足或信用状况不佳,无法获得传统的银行贷款。在这种情况下,应收账款质押借款合同成为一种常见的融资方式。本文将详细介绍应收账款质押借款合同的内容和流程。


一、合同背景


应收账款质押借款合同是指企业将其应收账款作为抵押物向贷款机构申请贷款的合同。贷款机构根据企业的应收账款提供一定比例(通常为70%-80%)的借款额度。在给予贷款额度后,贷款机构将享有债权人的特权,如果借款方无法按时偿还贷款,则贷款机构有权以抵押物的形式收回所欠款项。


二、合同主体


应收账款质押借款合同需要明确借款方和贷款方的主体。借款方通常为企业,主要包括公司名称、注册地址、法定代表人等相关信息。贷款方通常为金融机构,如银行、保险公司或担保公司。


三、合同条款


应收账款质押借款合同具体包括以下条款:


1.借款金额和期限:明确贷款方提供的借款金额和借款期限。


2.贷款利率和费用:详细列出借款的利率和相关费用,如手续费、风险费等。


3.应收账款质押:详细说明借款方将其应收账款作为质押物,并规定贷款方享有的债权和权益。


4.还款方式:明确还款的方式,可以是等额本息、等额本金、一次还本付息等。


5.还款期限和准时还款:明确还款的期限和贷款方对准时还款的要求。


6.逾期还款:规定借款方如发生逾期还款将面临的处罚和违约责任。


7.合同解除和提前结清:说明合同解除和提前结清的条件和程序。


8.争议解决:明确该合同争议的解决方式,通常是通过仲裁或法院诉讼。


四、合同流程


应收账款质押借款合同的流程通常包括以下步骤:


1.申请:企业向贷款方提出应收账款质押借款的申请,提供相关资料和文件。


2.尽职调查:贷款方对借款方进行尽职调查,评估其信用风险和应收账款的真实性。


3.评估和审批:贷款方评估申请,确定借款额度,并进行内部审批程序。


4.合同签署:双方在合同中明确借款金额、期限、利率等重要条款,并签署合同。


5.质押登记:借款方向贷款方提供应收账款质押,进行质押登记。


6.放款:贷款方根据合同规定的额度将款项划入借款方的账户。


7.还款:借款方按照合同规定的还款方式和期限进行还款。


应收账款质押借款合同作为一种常见的融资方式,对于企业的发展起到了重要的作用。通过详细列出各项条款和流程,双方可以清晰地了解自己的权利和义务,从而有效地履行合同的内容。对于借款方来说,应收账款质押借款合同为其提供了灵活的融资方式,帮助其解决了资金短缺的问题。对于贷款方来说,通过抵押物的形式降低了风险,并获得了一定的利润。应收账款质押借款合同在实际应用中得到了广泛的推广和应用。


在总结中,小编提醒您,总词数已超过1000个字,但是由于无法估计出实际写的字数是多少而左右文字编写的准确性。

质押合同借款合同(篇12)

抵押人: 以下简称甲方

抵押权人: 以下简称乙方

甲方因公司经营需要,以自有车辆做为抵押向乙方借款,借款金额为人民币xxx(大写) (小写),经与乙方协商一致,特订立本抵押合同。

第一条 抵押物的名称、数量。

名称:壹辆,排量:,颜色,车牌号为:发动机号为:。上述抵押的车辆为甲方所有。

第二条 抵押期限。

抵押期限为____月,自____年__月__日起,至____年__月__日止。

第三条 抵押情况声明、暂管。

乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量。

2、暂管:抵押物由乙方负责暂管,一切仓储及其保险管理费用均由乙方承担。

第四条 双方的义务及违约责任。

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人,今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷,并因此而引起乙方的损失时,甲方应负责赔偿。

票据交给乙方。

毁损。

第五条 抵押物的处分、处分方式。

出售、再抵押或以其它方式处分。

第六条 其它

乙双方可另行协商,签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力,如任何一方当事人不履行合同,对方当事人可根据《民事诉讼法》规定,直接向人民法院申请强制执行。

2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

借贷合同


一份有效合同到底如何写?随着人民的文化水平越来越高,签订合同是当事人之间依法签订的协议,受法律的保护,千万不要错过“借贷合同”它是一篇不错的文章,非常欢迎您来参考并仔细阅读本文!

借贷合同 篇1

借款合同又称借贷合同。按合同的期限不同,可以分为定期借贷合同、不定期借贷合同、短期借贷合同、中期借贷合同、长期借贷合同。下面是小编整理的几篇关于民间借贷的借款合同范本,供大家阅读参考。

民间借贷合同一

贷款方:__________________

借款方:__________________

一、借款用途

二、借款金额

借款方向贷款方借款人民币----元。

三、借款利息

自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。

在合同规定的借

款期内,年利为---%。

借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率---%。

四、借款期限

借款方保证从---年--月起至---年---月止,按本合同规定的利息偿还借款。

贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。

五、保证条款

(一)借款方用__________________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方

有权处理抵押品。

借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。

(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得

用借款进行违法活动。

(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。

(四)乙方还款保证人____________,为确保本契约的履行,愿与乙方负连带返还借款本息

的责任。

六、合同争议的解决方式

双方协商解决,解决不成,同意提交_______区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖,可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地)

七、本合同自__________________生效。

本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(签字、盖章):______________乙方(签字、盖章):______________

合同签订日期______________合同签订日期______________

民间借贷合同二

甲方(贷方):_____________

乙方(借方):_____________

甲乙双方本着互惠互利的原则,在平等自愿的基础上达成如下借款协议:

第一条 借款金额

_______________________ (大写) 元人民币整。

第二条 借款用途 ________________________________。

第三条 借款利息及其支付方式

1、 利息以借款本金为基数,按日万分之_____计算。

2、 利息支付方式为_____________________________。

第四条 借款期限

借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___日。

第五条 还款方式

1、 乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金,利息部分按第三条约定方式返还。

或者

2、_______________________________________________。

第六条 双方权利义务

1、 甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。

2、 甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。

3、 乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。

第七条 担保条款

乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保,担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用,并依法办理抵押物登记;如乙方到期不能还款,甲方可以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。

第八条 违约责任

1、 甲方未按期提供借款的.,按未提供部分的日万分之____承担违约责任。

2、 乙方不按合同规定的用途使用借款的,甲方有权提前收回借款,并可要求乙方支付已使用期间的利息。

3、 乙方逾期返还本息的,按应返还部分的日万分之____承担违约责任。

第九条 争议解决方式

如因执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,向_______仲裁委员会提起仲裁。

第十条 其它

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签章):___________乙方(签章):___________

代表人:____________ 代表人:____________

______年_____月_____日  ______年_____月_____日

借贷合同 篇2

一、个人借贷合同范本

甲方(借款人)_____________________

身份证号码,_________________________

乙方(贷款人)_____________________

身份证号码,_________________________

甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。

二、贷款利息,_____________________________________________

三、借款期限,_____________________________________________

四、还款日期和方式,_______________________________________

五、违约责任,_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(签字、盖章)_____________________

乙方(签字、盖章)_____________________

合同签订日期______________

二、债权人需注意的事项(一)金钱借贷应立借据或书面契约

法律上并未要求金钱借贷契约必须立字据,因为契约只要双方当事人对同一件事情达成合意就巳成立。但是,为了杜绝事后纷争,最好借贷时就立好书面凭证,以免口说无凭,徒增困扰。

(二)金钱借贷书面记载要详明

借据或借贷契约,宜清楚载明下列事项:

1、借贷双方当事人的名称。

2、借款的全额与币别。如:"新台币壹拾贰万元整"。

3、借款的期限。如:以"借款期限自借款日起\个月"或"借款期限自公元\年\月\日起至\年\月\日止"等字句来表示

4、利息的约定。把利率和支付方法表示清楚。如:"年利率10%""自借款日起于每个月的第五天支付"。

5、违约金的约定。如:"借款人如有违约情事发生,应就借款金额按日支付每万元每日伍元计算之违约金。"

6、立据日期。

三、个人借贷优势

1、下款快速--从证件受理到资金到帐,只需3个工作日,加急当日办结

2、手续简单--可绕开银行信用登记系统,证件齐全并合法,符合抵押条件即可申办

3、利率适中--介于银行贷款利率与典当之间

4、期限灵活--1至12个月自主选择,到期可提前申请延期

5、抵押适度--借款额一般为抵押物评估价值的50%-80%;

6、还款自由--付息还款方式自行确定,大大提高借款用户的资金利用率

如有侵权,请联系删除。

借贷合同 篇3

2022委托资金借贷合同.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。委托资金借贷合同.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022委托资金借贷合同.doc正文内容

委托资金借贷合同

合同编号:

受托方:

借款方:

应借款方请求, (简称委托方)同意委托受托方利用委托方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商,同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的有关规定,签订本协议,共同遵守。

一、借款方承认受托方代理人的法律地位。

二、本贷款为委托贷款。受托方受委托方的全权委托与借款方办理有关贷款的手续。

三、贷款用途:

此项贷款只限用于 ,不得挪作它用。

四、贷款金额:

委托方委托受托方向借款方提供人民币贷款 万元(大写: )。

五、贷款利率:

此项贷款按年利率 %计收利息。

六、贷款期限:

此项贷款自借款方提款之日起,至 年 月 日止,共计 天。如借款方在经委托方同意之后提前归还此项贷款时,则按实际用款天数和用款余额计收利息。

七、贷款手续费:

受托方在上述贷款利率之外,向借款方收取贷款总额 %的委托贷款手续费。具体的收取方法为 。

八、贷款偿还:

本贷款的本息按期由借款方汇入委托方/受托方帐户(开户行 帐号 )。

九、保证条款:

1.本贷款由 出具以委托方/受托方为受益人的号码为 的银行承兑汇票;

2.本贷款由 出具无条件的不可撤销的担保函。当借款方不能履行合同时,由担保人连带承担偿还贷款本息(包括对逾期部分在原贷款利率基础上加收 %的罚息)及有关费用的责任。

十、贷款管理:

在合同有效期内,受托方有权检查、监督本贷款的使用情况,了解借款方的计划、经营管理、财务活动等情况。借款方应及时提供有关计划、统计、财务会计报表及资料。

十一、违约责任和处理:

1.如借款方不按合同规定的用途使用贷款,受托方有权收回部分或全部贷款,并对违约使用部分在原贷款利率基础上加收 %的罚息。

2.如借款方不能按期归还贷款本息,受托方有权限期追回贷款,并从贷款到期日起,在原利率基础上对逾期部分加收 %的罚息。[url

借贷合同 篇4

2022英文涉外借贷合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。英文涉外借贷合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022英文涉外借贷合同正文内容

LOAN CONTRACT


Contract Number: _____________


BORROWER: ________________ Address: _________________ LENDER: __________________ Address: _________________


In accordance with provisions of Contract Law of the Peoples Republic of China and Bank of China, after reviewing the status and the request of the Borrower, the Lender agrees to grant the Borrower a line of credit on . The Borrower, Lender and Guarantor, through friendly negotiation, have executed this Contract as follows:


ARTICLE 1 CURRENCY, AMOUNT AND TERM OF THE LOAN:


1. The Currency under this loan is Reiminbi.


2. The Line of the loan is yuan.


3. The period of this loan is 12 months from the date of effectiveness of this contract.


ARTICLE 2 THE PURPOSE OF THE LOAN:


1. The purpose of this loan is used for working capital turnover.


2. Without written approval of the Lender, the Borrower could not use the loan out of the scope of the purpose.


ARTICLE 3 INTEREST RATE AND CALCULATION OF INTEREST:


1. Interest rate: The interest rate shall be [***] During the loan term, if the countrys related authority adjusted the interest rate or the manner of calculation of interest, the interest of this contract shall be adjusted accordingly after one year from the date of execution of this contract. The adjustment shall be conducted when the interest rate are executed one year.It is not obliged to inform the Borrower when the adjustment of interest.


2. The interest shall be calculated from the date of first drawdown and the actual days the borrower use. One year shall be calculated as 360 days.


3. The payment of interests: The Borrower shall pay the interests per quarter. The payment date shall be , and. If the payment for the last installment is not on the payment date,the interests shall deduct the interest from the bank account of the Borrower. In the event that the Borrower fails to pay the interests on time and the balance of the account of the Borrower is not enough for the payment of interest, the Lender shall have rights to collect a penalty being [***] of the outstanding amount per day for the Borrowers breach of contract.


ARTICLE 4 OVERDUE INTERESTS AND MISUSING INTERESTS


1. If the Borrower fails to repay the loan and can not reach a agreement with the Lender regarding the extension, the Lender shall collect an overdue penalty for [***] of the overdue amount per day.


2. If the Borrower fails to uses the loan in accordance with the provisions set forth in this contract, the Lender shall have right to charge a interests for the misusing part at a rate of [***] per day. ARTICLE 5 ACCOUNT


The Borrower shall open Reiminbi basic account and/or foreign currency account at the Lender or Lenders branch for the use of draw-down, repayment,payment of interests and fees.


ARTICLE 6 DRAW-DOWN


1. The loan under this contract is revolving, the balance of this contract shall not more than the line of credit.


2. The Borrower shall send a draw-down application as the form herein attached in this contract 7 days before the date of draw-down.


3. The Borrower shall not draw the loan less than 1 million.


ARTICLE 7 CONDITIONS FOR DRAW-DOWN


The following conditions shall be satisfied in advance of the draw-down date:


1. The Borrower has opened foreign account and Reiminbi account at the office of the Lender or the branch of the Lender;


2. This contract and the appendices have been effective;


3. The Borrower has provided the recognition of the investment or certificate of the investment to the Lender;


4. The Borrower has provided the board resolution and power of attorney regarding this loan contract;


5. The Borrower has provided the list and the signature sample of the authorized person who empower to sign this contract and documents;


6. The Guaranty under this contract has been effective;


7. The Borrower has been satisfied the warrants under Article 11 of this contract;


8. The other requirement for the draw-down have been satisfied.


ARTICLE 8 REPAYMENT PLAN AND PREPAYMENT


1. The Borrower shall repay the loan in accordance with the status of its cash. The Borrower shall inform the Lender the payment amount and date [***] prior to make the payment. The Borrower shall be obliged to repay the principal and related interests on due date without any condition.


2. The payment made by the Borrower and the deduction from the account of the Borrower shall be used for repaying the interest at first and then for repaying the principal.


3. In the event the Borrower fails to repay the loan, the Lender shall have rights to deduct the debt from the bank account of the Borrower at the Lender or empower the branches of the Lender to deduct the debt from the bank account of the Borrower at the Lenders branches;


4. The installment of repayment shall not less than 1 million.


ARTICLE 9 DEBT CERTIFICATE The Lender shall keep record in the Lenders account for the principal,interests and fees and other fees of the Borrower under this contract; The above mentioned record and the documentation for the draw-down, repayment and payment of interest is the certificates of the debts between the Borrower and the Lender.


ARTICLE 10 GUARANTY


1. (the Guarantor) shall be the guarantor for the loan under this contract and take jointly liabilities. 2. During the term of this contract, if the guarantors financial status become deteriorated or the liabilities for repayment of debts become weak, the Lender shall have right to request the Borrower changes guarantor orprovide mortgage and pawn secured for this loan under this contract.


ARTICLE 11 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES


I. The Borrowers represents and warrants as follows:


1. The Borrower is a company duly organized and validly existing under the law of the Peoples Republic of China and has the power and authority to own its property to consummate the transactions contemplated in this contract and join the litigation. The Borrower has the power to handle it assets used in operation.


2. The Borrower is at its option to sign and perform this contract.It is the Borrowers true meaning and has the power to sign this contract and it is not breach it article of association or regulations or contracts. The procedure for signature and performance of this contract has been gone through and fully effectiveness.


3. The all documents, materials, reports and certificates provided to the Lender by the borrower for consummation of this contract is true, real, compete and effective


4. The Borrower shall not conceal the following events which is being happened or have been happened which will cause the Lender refuse to extend the loan: (1) The Borrower or the principal executives of the Borrower involve in material events which breach regulations, laws or compensation to others; (2) Pending actions and arbitration; (3) The Borrowers debts or proposed debts or liens and other encumbrances; (4) The other matters will impact the financial status or abilities of repayment for the debts; (5) The Borrower breached contract which is between the Borrower and other creditors.


II. The Borrower hereby warrants as follows: 1. Using the capital of the loan as usage set forth in this contract, the Borrower will not use the loan as Equity investment; The Borrower will not use the capital of the loan invest in security, future, real estate etc. The Borrower will not lend to the others privately or involving other maters which is prohibited by the country. The Borrower will not misusing or appropriation of the loan.


2. Making payment and related expenses in accordance with the provisions set forth in this contract;


3. Providing updated financial statement or financial bulletin every quarter; Providing the audited financial report at the first quart of each year; Providing operation report, financial report or other files and materials and shall warrant the reality, correct and effectiveness for the files and materials;


4. Any anti-guaranty or other similar documents will not make any impact on the rights and benefits of the Lenders;


5. Accepting the supervision of the Lender, provides assistance and cooperation for the Lenders supervisions;


6. Will not reduce the registration capital; Prior approval from the lender shall be required when the Borrower changes of shareholders and operation manner(including but not limited to joint venture, cooperation, jointly cooperation; dissolution, closedown, liquidation, transformation; merger; change to share company, use the housing, machinery or other real assets or trademark, intellectual property, Knowhow, landing using rights or other intangible assets to invest in share company or investment company, trading of operation right or own right by contracting, joint operation, trusteeship)


7. The Borrower shall inform the Lender and warrants the liability under its security will not more than net assets of the Borrower when the Borrower guarantee for other party or mortgage its assets. The Borrower warrants that will not dispose the assets which will make adverse impact on its ability of paying debts.


8. The Borrower will not pay the other similar loans prior to the Lender;


9. The Borrower warrants to inform the Lender immediately when the following events occurred: (1) The event of breach of contract under this contract or other loan or guaranty contracts between the Borrower and any branches of Bank of China or other banks, non-bank financial organization; (2) The Borrower changes shareholders or revise the article of association; (3) The Borrower suffer difficulties and bad result in financial and operation; (4) The Borrower involves in material actions or arbitration;


10. The Borrower shall keep sufficient balance for repayment prior [***] to the due date.


11. The Borrower shall keep its bank transactions regarding income collection, sell foreign currency or buy foreign currency ect. Shall be conducted at the Lender or other branches of the Lender. The turn-over for the capital shall satisfy the demand of the Lender;


III. The Borrowers representations and warrants hereunder this contract shall be effective even though any mendment, supplements or revised to be made to this contract.


ARTICLE 12 REPRESENTATIONS AND WARRANTS OF THE LENDER


I. The Lender represents and warrants as follows:


1. The Lender is a state-owned commercial bank or branch duly organized and validly existing under the law of P.R.C and approved by the Industry and Commercial Administration and holds the financial institutions legal person licenses and financial institutions operation license to be qualified to operate financial business.


2. The Lender has taken all necessary action to authorize the execution of this contract and performance of its obligations under this contract. The Lender is duly authorized to extend this loan.


II. The Lender warrants as follows:


1. The Lender shall extend the loan in accordance with the provisions set forth in this Contract. 2. Collect interests in accordance with the regulations of the Peoples Bank.


ARTICLE 13 EVENTS OF BREACH CONTRACT AND SETTLEMENT:


I. Settlement of the Borrower breach of contract 1. Event of breach of contract: (1) The Borrower fails to use the loan in accordance with the agreed usage of the Loan; (2) The Borrower fails to repay the due principal and pay the interests, expenses or other payable in accordance with the agreed term of this contract; (3) The Borrower breaches the representation and warrants set forth in Article 11. (4) The Borrower breaches other loan agreements or guaranty agreements or the Guarantor breach the guaranty agreement which may make impact the Borrower to perform the obligations under this contract. (5) Conclusive evidence to show that the Borrower lose the capacity of credit or during performance of the obligation under this contract, the financial conditions of the Guarantor are seriously deteriorating or other reasons caused the Guarantor the capacity of credit decline. (6) The Borrower breaches the other obligations under this contract.


2. Under the above circumstances, the Lender shall have right to: (1) Request the Borrower to rectify within the period designed by the Lender; (2) Cease in extending the loan or cancel the credit; (3) Declare the loan under this contract is due and the Lender shall have right to deduct the outstanding amount from the account of the Borrower. The Borrower shall not appeal against the Lender. (4) Declare the loan is due under other loan agreements between the Lender and the Borrower, request the Borrower to repay the loan principals, interests, and other expenses.


II. The settlement for the Lender breach of the contract


1. The Lender fails to extend the loan as agreed in this contract without any reasons;


2. The Lender breaches the agreed interest rate and collection add interests or other fees;


3. The Lender breaches the provisions set forth in Article 12;


4. Under the above circumstances, the Borrower shall have right to: (1) Request the Lender to rectify; (2) Repay the loan ahead of time and refuse to pay any compensation for prepayment.


ARTICLE 14 DEDUCTION


The Borrower shall pay in full for the payment without any counteraction or any condition.


ARTICLE 15 ASSIGNMENT OF THE DEBT AND CREDIT


1. The Borrower shall not assign its right and liability under this contract to other third party without any written approval of the Lender;


2. In the event the Borrower assign its right and liability under this contract to other third party under the written consent of the Lender, the third party shall abide this contract without any condition.


ARTICLE 16 PERFORMANCE OF OBLIGATION AND WAIVER OF RIGHTS


1. The Borrower is independent contractor under this contract, it will not impact by any other relations between the Borrower with other party except the other provisions set forth in this contract.


2. The Lender give any extension, toleration, favor to the Borrower or permit the Borrower to delay of performance any obligation under this contract shall not impair any rights of the Lender in accordance with this contract and laws, regulation, it shall be deemed to have waived its rights under this contract and the obligation shall be performed by the Borrower under this contract. ARTICLE 17 AMENDMENT, SUPPLEMENT AND INTERPRETATION OF THE CONTRACT


1. This contract could be amended and supplemented upon the written agreements conclude by the parties. Any a amendment and supplement shall be integral party of this contract.


2. In the event change of laws, regulations or legal practice which will cause any terms contained in this Contract become illegal, invalid or loss of practice, the other part of this contract shall not be impaired by it. The both parties shall make efforts to change the illegal, invalid or loss of practice part.


3. For the matters not referred in this contract shall be construed in accordance with the provisions of the Peoples Bank of China.


ARTICLE 18 DISPUTE RESOLUTION, GOVERNING LAW AND WAIVER OF EXEMPTION


1. The conclusion, interpretation and dispute resolution shall be subject to the Laws of the Peoples Republic of Chin. The disputes arising from the execution of this contract shall be settled through friendly consultation by both parties. In case no settlement can be reached, the disputes shall be submitted to the Peoples Court of the location of the Lender for judgment.


2. The Borrower shall not reject any obligation during the settlement of disputes.


3. The execution and performance of this contract and the related transaction is civil behavior. The Borrower shall not appeal to take action to exempt from the obligation under this contract.


(if both parties agree to apply arbitration, the above term shall be:)


1. The conclusion, interpretation and dispute resolution shall be subject to the Laws of the Peoples Republic of Chin. The dispute arising from the execution of this contract shall be settled through friendly consultation by both parties. In case no settlement can be reached, the disputes shall be submitted to China International Economic and trade arbitration commission for arbitration.


2. The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Law of Peoples Republic of China and Provisional Rules of Procedure of China international economic and trade arbitration commission.


3. During the Arbitration, this contract shall be effective and the Borrower shall not disclaim the any obligations under this contract.


4. The execution and performance of this contract and the related transaction is civil behavior. The Borrower shall not appeal to take action to exempt from the obligation under this contract.


ARTICLE 19 OTHER MATTER AGREED BY THE PARTIES.


ARTICLE 20 APPENDICES


The following appendices shall be integral part of this contract:


1. Draw-down application


2. _______________________


ARTICLE 21 NOTICE


1. Any notice, payment notice or telecommunications shall be forwarded to the following address:


To: The Borrower: _________________


Address: ______________________


Post Code: ____________________


Fax: __________________________


To: The Lender: ___________________


Address: ______________________


Post Code: ____________________


Fax: __________________________


2. If any change of address shall inform the other party immediately.


3. Any notice, payment request or communication shall be forwarded to the above address. The dates on which notices shall be deemed to have been effectively given shall be determined as follows: (1) If given in letter it shall be deemed effectively given on the fifth day after the date mailed by registered airmail, postage prepaid; (2) If given by telex it shall be deemed effectively given on the date the other party returned the information; (3) If given by facsimile it shall be deemed effectively given on the first date of transmission; (4) If given by personal delivery it shall be deemed effectively given on the date of personal delivery; This contract become effective after signed by the authorized representatives of both parties until the loan and the interests and other related expenses be cleared up. This contract is executed in _____ original and be equally authentic.Each of the Borrower, the Lender shall hold ____ copy.




Borrower: ______________


Lender: ________________


Date:___________________


借贷合同 篇5

出借人(甲方):__________________

保证人(乙方):__________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其它相关法律规定,甲、乙双方经认真协商,就保证事项达成以下协议:

一、乙方同意就甲方与_________(以下称借款人)之间签订的《借款合同》(编号:_________年_________字第_________号)向甲方提供担保。

二、乙方向甲方提供的担保以甲、乙双方签订的保证合同为准。

三、担保方式:连带责任保证。

四、担保范围:甲方与借款人在《借款合同》中约定的借款本金、利息及相关费用。

五、甲方保证其向借款人提供的借款来源合法。

六、还款期限届满前,乙方发现借款人明确表示或以自己的行为表明不履行还款义务的,应及时通知甲方,甲方同意由乙方代其向借款人催款。

七、如《借款合同》之借款人未按约定还款,乙方代偿后向借款人追偿时,甲方有义务配合乙方追偿。

八、争议的解决

本合同履行过程中发生争议的,甲、乙双方应协商解决,协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同签订地为浙江省海宁市。

九、本合同由甲、乙双方签字或盖章后生效,有关本合同的任何补充、修改、变更等均须由双方共同协商并达成书面协议。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等效力。

甲方:__________________

身份证号:__________________

法定代表人(或身份证):__________________

乙方(签章):__________________

签约时间_________年_________月_________日

借贷合同 篇6

立合同单位:

(简称借款方)

中国  银行 行(简称贷款方)

根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

条 甲方按本合同所借的外汇和人民币贷款,都必须在乙方开立账户。本合同签署后一个月内,甲方应向乙方提送本年度“投资贷款年度用款计划”(以下简称“并在项目用款期内每一会计年度终了三十天前,提送下年度“用款计划”经乙方审查同意后按季存入甲方开立的存款账户使用,自转存之日起。

第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写) 元,用于 。预计用款为 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元

保证及时向甲方提供贷款资金。如未按期提供,乙方应按未提供的贷款数额和延期天数,付给甲方违约金。

第二条 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为 %。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利息 %。

条 乙方向甲方提供的外汇贷款,甲方必须用外汇还本付息,人民币贷款用人民币还本付息。贷款利息在合同规定的还款期内,人民币贷款为年息百分之。

用国家规定的还贷资金偿还全部贷款。预定为: 年 元。逾期不还的,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

实行固定利率的外汇贷款,甲方同意自本合同生效日起,按季对本年度“用款计划”贷款额的未支用部分支付千分之七的承诺费。甲方当年用款需要超过年度用款计划时,必须提出申请,经乙方审查同意。如甲方不能按期还款,由甲方承担乙方实现债权的所有费用,包括但不限于_____、诉讼费、执行费、公证费、公告费、评估费、开锁费、差旅费等。

第四条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

条 对乙方提供的贷款,甲方保证从年月日至年月日止的期限内还清全部本息。

第五条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动和物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

条 还本付息的资金来源按国家有关规定执行。为减少乙方贷款风险,甲方同意提交“按期偿还外汇贷款本息担保书”按期偿还人民币贷款本息担保书”作为本合同附件。甲方提交的按期偿还外汇贷款本息担保书如果只是外汇额度担保的。

第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任,未按期提供贷款,应按延期天数,以违约数额的__%付给借款方违约金。

甲方委托乙方向银行联系和安排约________万元人民币的借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定)。

第七条 借款方应按合同规定使用贷款。否则,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分按原定利率加收罚息 %。

银行贷款到达甲方银行账号次日前,甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号。

第八条 本合同经过双方签字,盖章后生效,贷款本息全部清偿后生效。合同正本一式2份,借、贷双方各执1份;副本 份,报送 、 、 等部门各执一份。

四、本认定书式份(在分理处开户的一式四份)。经银行审查同意签章后,除一份退借款单位外。

借款方:(公章) 贷款方:(公章)

地址:  地址:

法人代表:(签字)法人代表:(签字)

开户银行及帐号:

签约日期:  年月日

签约地点:

借贷合同 篇7

2022借贷合同(动产使用无偿借贷)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。借贷合同(动产使用无偿借贷)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022借贷合同(动产使用无偿借贷)正文内容


第一条 贷与人_________将第三条所载的动产,无偿贷与借用人_________使用,借用人约定_________使用后,返还其物。



第二条 借贷期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止共_________年。



第三条 借用物如下:_________________________________________________。



第四条 借用人应在其住所或_________________使用借用物,不得搬移他处。



第五条 借用人如就借用物增加工作物的,应事先将设计书及费用估计提示贷与人,征得其同意。



第六条 借用人返还借用物时,可否取回所增加的工作物及应否回复原状,取决于贷与人。如贷与人不允许借用人取回所增加的工作物时,应偿还其费用,但以其现存的增加价额为限。



第七条 空口无凭,受立此约,双方各执一份。




贷与人(签字):_______ 借用人(签字):_______


住址:_________________ 住址:_________________


_________年____月____日 _________年____月____日

借贷合同 篇8

出借人(以下简称甲方):

借贷人(以下简称乙方):

担保人(以下简称丙方):

为促进资金融通和商品流通,保障债权的实现,发展社会主义市场经济,上列______方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上,依据《合同法》第____条。

一、____年____月____日准时一次性以人民币结清本息金。

二、乙方若在还贷日不能全部归还贷款者,甲方有权向丙方如数追偿乙方的上述贷款,丙方无条件的有义务按《担保法》第2章21条规定,向甲方还贷。

三、丙方在本合同中的担保责任为连带责任担保,适应《担保法》第26条规定。

四、乙方或者丙方在担保期内,若不能如期偿还借款时,可将权属归己的实物作抵押物,甲方可以将抵押物折价清偿乙方的借款,不足部分,可另行向__方追偿。

五、违约金支付方式:______方不按合同诸条款约定偿还贷款者,若超过一天者,每日除按本金的2℅承担违约金外,还必须承担如下责任:

1、损害赔偿金。即:追款误工费、交通费。

2、实现债权的起诉费,交通食宿费,聘请律师费及其他鉴定等费用,由违者承担。

六、上述合同自双方签订之日起产生约束力,至甲方收清贷款日止失效。

七、该合同未尽事宜,双方应平等协商,协商条款与本合同具有同等效力;若合同发生争执无法协商处理时,由甲方所在地人民法院处理。

出借人:借贷人:担保人:

______年____月____日

简易合同


句怡美为大家精心推荐了一篇关于“简易合同”的优秀文章,如果你认为这个网站不错,希望你能与你的朋友和家人分享。在这个充满热情、日益包容的社会中,人们越来越重视合同的作用。当达成意见一致时,制定合同能够赋予一定程度的自由。

简易合同(篇1)

甲方(出租人):_______________ 身份证号:_____________________________

乙方(承租人):_______________ 身份证号:_________________________________

,达成如下协议:

< p> 1、甲方将位于__________市__________路的房屋出租给乙方自用。 _______ 至 ________ 年 _______ 月 _______ 日。

2.这间房子的月租金是________元,每季度结算一次,支付方式是押一付三。

3、乙方在租赁期内,甲方应支付乙方住宅发生的水、电、煤气、财产等费用。

4、租赁期满后,乙方如要求续租,须提前向甲方提出,甲方将优先续租。

5、在租赁期内,任何一方提出解除合同的,必须提前1个月通知另一方,经双方协商后签订解除合同。租赁期内,乙方不得擅自转租或出租。一方强行解除合同的,应向另一方支付一个月的租金作为违约金。

6、乙方在使用房屋时应注意防火防盗,遵守物业管理规定。

7、租赁双方变更:如甲方按照法定程序将房产所有权转让给第三方,本合同对房产的新主人继续有效,除非有一个协议。乙方需要与第三方换房时,应事先征得甲方同意,甲方应支持乙方的合理要求。

8、本合同未尽事宜,双方协商。

9、本合同为________份,甲乙双方各持有____份,自双方签字之日起生效。

甲方(印章):_______________________ 乙方(印章):_______________________

电话:_______________ 电话:_______________

______________ 年_______ 月 ______ 日 ______________ 年 _____________ 月______天

简易合同(篇2)

甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守,电脑设备采购合同。

2、交易数量:_________

3、单价:_________ 总价款:_________

4、质量

(1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项:

a、按照国家强制标准或者指导标准:_________执行

b、按照国际通用标准:_________ 执行

c、按照行业标准:_________ 执行

d、按照封存的样品标准执行

e、协商约定质量达到以下水平:_________

(2)以下部件的质量、性能标准或参数为

部件a:_________ 质量标准或参数:_________

部件b:_________ 质量标准或参数:_________

5、产品整体作业的性能应当达到以下水平:

以下部件作业应当达到以下水平:

部件a:_________ 作业水平:_________

部件b:_________ 作业水平:_________

6、产品的整体技术性能标准为:

以下部件采用以下技术:

部件a:_________ 采用技术:_________

部件b:_________ 采用技术:_________

7、产品功能

8、安全性能

对环境的影响:_________

对操作人的影响:_________

数据安全:_________

安全标识:_________

甲方为乙方提供详细技术资料,产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致、

9、包装方式

防潮要求:_________

防晒要求:_________

抗震要求:_________

防灰尘要求:_________

外包装标识要要求:_________

审美要求:_________

运输办理方:_________

运输费用负担方:_________

运输方式:_________

始发地点:_________

到获地点:_________

承运人:_________

双方按照以下第_________种方式完成交付

(1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。

(4)除以上方式外的其他方式,约定为:_________。

甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

第五条 所有权的转移

所有权的转移遵照以下第_________项执行

(1)货物交付后所有权即转移至乙方

自货物交付后的_________日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。

检验人:_________

检验技术手段:_________

检验方法:_________

检验合格的标准:_________

经检验,若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施:要求退货、要求修理、要求更换,费用由_________方负担。

经检验,若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效,合同范本《电脑设备采购合同》。

支付方式:_________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)

支付条件:_________(可以约定付款的条件以防范风险)

支付时间或者期限:_________

支付地点:_________

乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

甲方负责对产品的安装、调试、技术培训,费用由 _________ 方负担,这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。

产品正式投入使用后的_________内(时间)维修由_________方负责,费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供,费用由_________负担。

产品的升级事项约定为:

甲方履行不能应当承担的责任:_________

甲方迟延交货应当承担的责任:_________

甲方履行瑕疵应当承担的责任:_________

其他违约责任:

乙方履行不能承担的责任:_________

乙方迟延受领应当承担的责任:_________

乙方瑕疵履行应当承担的责任:_________

乙方迟延交付货款应当承担的责任:_________

其他违约责任:

当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任:

情形a:_________ 免除责任:_________

情形b:_________ 免除责任:_________

当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任:

情形a:_________ 免除责任:_________

情形b:_________ 免除责任:_________

由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险,保险费由_________方负担。

依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式:

(1)抵押人和甲方签字盖章则生效。

(2)本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

(3)本合同自_________年_________月_________日生效。

(4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。

本合同一式_________份,当事人各方各执一份,经公证的公证机关执一份,各分均具有相同的法律效力。

甲方应于_________提交以下单据:

(1)提货单

(2)发票(vat)

(2)使用说明书

(4)保修单/三包服务凭单

(5)其他单据

乙方应于_________提交以下单据:

(1)汇票本票支票信用证转帐凭单

(2)_________

1、向_________仲裁委员会申请仲裁

2、向_________人民法院起诉

住所:_________ 住所:_________

开户行:_________ 开户行:_________

开户行帐号:_________ 开户行帐号:_________

联系电话:_________ 联系电话:_________

授权代理人:_________ 授权代理人:_________

身份证号码:_________ 身份证号码:_________

签约时间(以最后签字盖章的为准):_________

简易合同(篇3)

男方: 女方:

身份证号: 身份证号:

联系电话: 联系电话:

男方与女方在 年 月 日在 民政局登记结婚,婚后于 年 月 日生育子/女,名字为。现因婚后性格等问题致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:

协议人双方于____年__月__日登记结婚,____年__月__日生育一子,取名___。现协议双方夫妻感情确已完全破裂,经双方协商一致。

一、 双方自愿离婚。

二、子女的抚养权、探视权及抚养费:

1、子女的抚养权归男方所有,女方在协议生效后的不得反悔,

2、女方有每周两次的探视权,男方负责通知女方。女方可带子女出去游玩或其他,但保证外出后点之前必须带子女回到男方住处。女方保证子女的人身安全不受威胁,未尽到监护义务导致子女人身损害的,由女方承担全部损害费用。

儿子___由___抚养,由___每月给付抚养费___元,在每月__号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。

3、抚养费由男方全部负责。

三、离婚财产分配

1、婚前各自名下的财产归各自所有,婚后财产(包括但不限于现金、股票、期货、房产等)归男方所有,女方可取走己方的私人物品。

___可在__(时间)接儿子到其居住地,于__(时间)送回___居住地;如临时探望,可提前_天与___协商。

女方不得以其他原因为由否定该协议的财产分配方式。

2、如在女方名下的财产,在本协议生效之日起3日内进行转账,转到男方账户。

3、女方在该协议生效之前或之后对夫妻共同财产进行转移的,女方有义务追回该财产,如不能追回该转移财产,则按该转移的财产的价值折算成人民币补偿给男方,如需要鉴定费用或其它任何费用,由女方承担。

女方在离婚后每星期可以探望儿子及女儿两次,可以带儿子及女儿去玩耍,每次带儿子及女儿去玩耍不超过一天,于当天晚上22点前由男方接回或女方送回男方住处。但每年假期时女方可以连续一周与儿子及女儿一起居住及玩耍。女方可提前与男方协商,双方按协商结果另行安排探望及随同玩耍。

4、男方在恋爱关系期间或婚姻关系存续期间对女方的赠与,男方可视情况决定是否要求返回。

四、离婚债务处理

夫妻共同债务由双方共同承担,但一方以自己名义所负债务,另一方不知情或明确表示不同意的该债务不得认定为夫妻共同债务。如双方所欠债务有协议按协议处理,如无则各按50%承担。

女方每次探望小孩及要求小孩随同玩耍时,男方必须无条件的配合,不许设置其他任何条件拒绝女方探望。如男方拒绝女方探望达三次以上(包含三次)的,小孩抚养权变可更为由女方直接抚养生活。

五、违约责任

1、女方违反离婚协议的任何一条,视为女方违约,能明确计算损失的以该损失为赔偿数额,如不能确定赔偿违约金人民币 元

离婚后如男方有对儿子或女儿虐 待等行为的,或男方经济状况恶化致使抚养儿子及女儿的生活困难的。

2、如果双方未最终到民政局办理自愿离婚手续的,该协议第三条和第四条视为夫妻双方对夫妻存续期间共同财产的约定,该约定同样有效。

债权与债务:婚姻期间,双方没有共同的债权。双方婚姻期间各自产生的借款及其他的债务,各自独自偿还。

六、协议生效时间的约定

本协议一式三份,效力相同,自双方签字或盖章之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。

七、其他未尽事宜双方可再协商处理,协商不成,可就本协议及后续协议内容任何一方均可向协议签订地人民法院起诉。

在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方。

男方: 女方:

签字或盖章: 签字或盖章:

简易合同(篇4)

男方姓名:____________

女方姓名:____________

双方于______年___月___日在____区人民政府办理结婚登记手续。(结婚证号码_),并生有x名婚生女(______年___月___日出生)。

一、双方自愿解除夫妻关系。

二、婚生女由女方直接抚养。抚养期间,男方承担婚生子的抚养费(包括医疗费、教育费、保险费)_________元;

女方每周上午接孩子去共度周末,周日下午6点前必须送回。女方对孩子正常的探望方式男方不得以孩子不同意等理由予以干涉。

男方每个月可以探望婚生女______次,也可以到学校探望,每周可与婚生女共同居住______天,寒暑假可以共同居住_________天,女方有协助的义务。

探望权的行使以不影响学业为准。

任何一方对婚生女身心健康有损害行为的,将视为放弃抚养、教育的权利和义务,另一方有权要求变更直接抚养权或中止、取消探望权。

小轿车的分割:牌号为______的宝马___轿车归男方所有,男方补偿给女方__万元。

三、财产分割

(1)双方认可婚后分开居住期间各自收入归各自所有的约定;

婚前财产:__________________。

婚前个人债权债务:_____________________。

婚姻存续期间个人债权债务:__________________。

(2)女方自离婚证领取之日起,取得下列夫妻之间共同财产的所有权:彩电一台、冰箱一台、洗衣机一台、空调一台、家俱一套、组合音响一套、生活日用品______件,总计约_________元。

双方在____年共同为儿子办理的____终身保险,离婚后由双方平均负担保险费。

银行存款______元,归女方______元,男方______元;运营出租车,作价______元,归女方_________元,男方______元。

(3)双方确认无其它共同债权、无共同债务。

四、男方确认给女方经济补偿_________元。

五、离婚后,一方不得干扰另一方的生活,不得向第三方泄漏另一方的个人隐私和商业秘密,不得有故意损坏另一方名誉的行为,否则承担违约金____________元。

婚生子归女方抚养,男方每月支付生活费_____元,必须每月按时按额支付到女方银行帐户里。

六、双方确认对方是完全民事行为能力的人,能够自行处分自己的行为和财产。

七、本协议经双方签字后,待有效的法律文书生效时具有法律效力。双方承诺对该协议书的字词义非常清楚,并愿意完全履行本协议书,不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。

女方有每周两次的探视权,具体时间已子女合适的时间为准,男方负责通知女方。女方可带子女出去游玩或其他,女方保证子女的人身安全不受威胁,未尽到监护义务导致子女人身损害的,由女方承担全部损害费用。

八、本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,婚姻登记部门保留一份。在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

甲乙双方于 年 月 日在 市民政局登记结婚,甲乙双方无财产、无子女。现因双方不和,导致夫妻感情完全破裂。

女方在该协议生效之前或之后对夫妻共同财产进行转移的,女方有义务追回该财产,如不能追回该转移财产,则按该转移的财产的价值折算成人民币补偿给男方。

男方:_______________女方:__________________

______年___月___日______年___月___日

简易合同(篇5)

男方陈世美与女方秦香莲于丙年1月认识,于丁年1月1日在湖广均州登记结婚,于戊年1月1日生育一子,名陈子秦。现因男方有婚外情致使夫妻感情破裂,已无和好可能,经男女双方自愿协商一致,订立离婚协议如下:

在___(男/女)方还完车辆按揭贷款之日起7日内,___(男/女)方需无条件的配合___(男/女)方进行车辆过户手续的办理。

双方于人民政府的民政部门登记结婚,婚后育有一儿子,现因甲、乙双方感情不和的原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项。

一、男方陈世美与女方秦香莲自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权:

儿子陈子秦抚养权归女方,由女方秦香莲抚养携带,男方陈世美每月支付抚养费人民币20__元至儿子年满18周岁止。男方应于每月10日前将抚养费20__元交给女方或付至女方提供的银行帐户;如男方有任何一月逾期十天未足额支付抚养费的,女方有权要求男方提前一次性全部付清儿子陈子秦的所有抚养费(从未足额支付抚养费当月起计至儿子年满18周岁止,男方不得拒绝。儿子就读高中期间男方仍应按月支付20__元抚养费。

双方于________年______月____日育一儿子,取名:。双方离婚后女儿随男方直接抚养生活,由女方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)元,在每月号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。

男方每星期可探望儿子一次,具体探望方式:男方于每周六上午十点到女方住处接走儿子,第二天即周日下午三点前将儿子送回到女方住处。如遇特殊情况影响男方探望的,女方应提前告知男方。对于儿子的探望。

女方可每周接儿子随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望,可提前由双方协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子探望权的行使应尊重儿子的意见,不可强行按本协议执行。

三、财产的处理:

夫妻共同所有的'位于开封府一街一巷一号101房房屋所有权(房地产权证号:开封府001号)全部归女方所有。因该房产权现登记在男方陈世美名下,男方应于本协议生效之日起一个月内协助办理将该房产权过户至女方秦香莲个人名下,过户费用由男方负责。

本协议书系双方真实意思表示,上述内容全部真实有效,一旦提供虚假情况,双方当事人自愿承担一切法律后果。本协议书一式三份,婚姻登记机关存档一份,双方各执一份,双方签字,并经婚姻登记机关办理离婚登记后生效。

因男方户口现在开封府一街一巷一号101房,男方于本协议生效之日起一个月内将户口迁到其所在单位驸马府。如男方未能按期将户口迁出的,应支付违约金人民币5万元给女方。

在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方。

(2)股票:男方陈世美名下现有股票“(证券代码:9999)10000股、市值人民币100万元,男方应于本协议生效当日一次性支付补偿款人民币50万元给女方,男方付清补偿款后,上述股票“良心未泯”归男方所有。

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/____方于__年__月__日向___所借债务由__方自行承担……)

(3)存款:男方陈世美名下现有银行存款人民币100万元,男方应于本协议生效当日一次性支付人民币50万元给女方。如男方未能按期付清该款的,应支付违约金人民币5万元给女方。

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

四、债务的处理:

男、女双方确认没有任何共同债务;任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。双方也没有共同债权。

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:

男、女双方确认夫妻共同财产已在本协议书第三条明确列明。除上述房屋、股票及银行存款外,并无其他共同财产,任何一方均应保证以上所列全部共同财产的真实性。

本协议签订之后,男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续,违约方须每日向对方支付______元(大写:

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。

本离婚协议书财产分割基于上列财产为基础,任何一方不得隐瞒、转移、变卖夫妻共同财产。如任何一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的,另一方发现后有权取得对方所隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍的财产的全部份额。

因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于__年__月__日前支付完毕。

六、鉴于男方有婚外情导致双方离婚,男方同意一次性支付女方精神损害赔偿金人民币10万元,男方应于本协议生效之日起十天内付清给女方。如男方未能按期付清的,应支付违约金人民币2万元给女方。

协议任何方放弃对另一方离婚后的任何或全部有关生活扶助费的请求权。双方并确认离婚后另一方养老金、保险、或者其他类似属于另一方的福利属于私人财产。

抚养费由男方负责,男方应于每月1-3日期间将抚养费______元通过以下方式支付给女方指定账户,女方暂定账户为是,开户行:______,账号:

七、双方确认男、女双方均具有完全民事行为能力,且本协议是在经过充分协商,并在自愿、平等的基础上签订的,是双方的真实意思表示,双方均无不同意见。

也没有也不应当承担另一方自身应当承担的合法义务。

⑵房屋:房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于年月日前一次性补偿房屋差价元给男方。

八、本协议一式三份,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。本协议自双方到婚姻登记机关办理离婚手续领取《离婚证》后生效。

除非本协议有其他例外规定,协议双方同意并且担保他或她不存在任何可能导致另一方资产受到损失的负债或义务。

男方姓名:民族:住址:女方姓名:出生年月:民族:身份证号:住址:双方于年月日在____区人民政府办理结婚登记手续。

男方:_女方:_

签名:签名:

年月日年月日

简易合同(篇6)

2022简易工程施工合同范本是怎样的是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。简易工程施工合同范本是怎样的能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022简易工程施工合同范本是怎样的正文内容

网拥有各类最新最全的合同范本。合同是我们日常生活、工作中经常会接触到的,是当事人或当事双方之间设立变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。那简易工程施工合同范本是怎样的下面是网小编提供的范本,希望对大家有所帮助!

简易工程施工合同

合同编号:

发包方:________________

承包方:________________

签约时间:

签约地点:

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:____________

二、建筑面积(工程形式):____________

三、施工地点:________________

四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:________

六、工程质量标准:________

七、工程价款:共计人民币元。

八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:承包方:

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日

延伸阅读:

建筑工程施工合同范本是怎样的

消防工程施工合同

相关专题推荐:

简易合同(篇7)

甲方:___________

乙方:___________

为维护双方合法权益,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,就房屋租赁事宜达成如下协议。

住房的第一个基本情况

甲方出租_______________________________________________________________________

第二条房屋租赁期限

租赁期限为___________________________________________________________________________甲方应按合同规定的时间和标准及时将租赁房屋移交给乙方。

第三条支付条款

每半年支付一次,可以分两次支付。第一笔租金将在本合同生效之日一次性支付。另一次性交押金为人民币________。

第四条其他费用

在合同期内,乙方应承担租赁期内发生的水、电、气等费用。

第五条甲方的责任

1、如甲方未能在本合同规定的时间内将租赁物提供给乙方,则应按乙方在延迟期内应付租金的_%向乙方支付违约金。

2、租赁期内,甲方确需收回房屋所有权的,必须提前______个月通知乙方解除合同,甲方应按剩余租赁期应付租金总额的'______%向乙方支付违约金。

第六条乙方的责任

1、乙方拖欠租金的,应按乙方在延期期间应付租金的____%向甲方支付违约金。如乙方拖欠租金超过个月,甲方可从乙方押金中扣除租金,收回所租房屋,并追究违约责任。

3、租赁期内,乙方如因特殊情况确需退房,必须提前______个月书面通知甲方,解除合同,并向甲方支付违约金,违约金按剩余租赁期应付租金总额的______%计算。

4、租赁期内,乙方不得擅自改变房屋结构和用途。如乙方故意或过失损坏租赁房屋的结构和设备(包括给排水管道、天然气管道、天然气卡表、地暖管道、门窗及所有消防报警装置),给楼下居民造成损失的,应负责恢复原状或赔偿经济损失。同时,乙方如需装修墙面、窗户,必须事先征得甲方同意。

5、租赁期满或合同终止时,乙方必须按时搬出所有物件。如________________________________________________________________________________

6、租赁期满或合同终止时,乙方逾期不搬迁的,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失,必要时甲方可起诉并申请人民法院强制执行。

第七条合同期满前,乙方如需继续租赁,应在租赁期满前个月通知甲方。如果甲方的租赁房屋需要出租,乙方有优先权。

第八条因不可抗力自然灾害造成房屋损坏的,本合同自然终止,不承担任何责任。

第九条本合同未尽事宜,由双方协商补充。补充条款与本合同具有同等效力。

有_________张水电卡和________把钥匙。

因执行本合同而产生的任何争议应由甲乙双方协商解决、如不能达成一致意见,可提交当地房管部门调解或人民法院裁决。租赁期满,合同自然终止。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方:___________乙方:___________

日期:___________日期:___________

简易合同(篇8)

合同双方:

出租人:(以下简称甲方)

承租人:(以下简称乙方)

根据国家有关法律,在平等、自愿、协商一致的基础上,关于乙方向甲方出租商业用房的规定,甲乙双方达成以下事项:

第1条:出租地址

甲方向乙方出租________,建筑面积为??____的房屋作为________用地,其经营范围不得租赁期内擅自变更,否则视为乙方违约。乙方同意租赁,租赁面积最终以物业管理部门批准的面积为准。

第二条:租期

租期从___年_月____开始至____年____月___日结束,共___年____月。

本合同期满后,同等条件下,乙方有优先租赁权。乙方如需续租,须提前60天向甲方提交续租书面申请。否则,视为乙方不再续租。

第三条:租赁保证金

双方同意,该房间的租赁保证金为___元(人民币本金:____________),即本合同签订之日起一次性付款。

双方同意,在租期届满或合同正常终止后15日内,如乙方不拖欠房租等费用,对店铺不造成损害,并且从店铺拆除的隔墙恢复后,不会有任何影响。房屋第二次租赁,甲方将全额退还租赁押金给乙方(押金不计息)

第四条:租金价格及交租时间 >

每平方米月租单价___元,按季度支付总月租(按物业建筑面积计算)___元(资本:___),乙方应在上一笔租金到期前 15 个月支付 提前支付下一笔租金。

备注:甲方税费由乙方承担

第五条:租赁期内店铺维修装修

< p > 1、乙方应妥善使用店内设施,保护房屋原有结构和设备不受损坏(因室内装修装修需要,拆除室内隔墙及设施及设备除外)设备在业主同意的情况下安装在墙上)< p> 2、乙方可以根据使用需要对租来的店铺进行装修,不影响房屋结构和外观。装修费用由乙方承担,但装修方案需事先经甲方批准后提交物业管理方。申请施工。乙方办理完相关手续后,即可进入现场装修,并服从物业管理方的统一管理。租约到期后,双方约定如下:

(1)租约到期时,甲乙双方未能达成续租协议的,甲方与乙方约定解除固定的室内装饰。乙方应承担恢复隔墙和室内设施的责任。

(2)当租赁期届满,甲乙双方未能就店铺达成续租协议时,甲方同意乙方拆除固定的室内装潢时,乙方应拆除租用区域内的隔墙和内饰。设施恢复。

(3)在租赁期内,乙方转让未到期的店铺使用权整体,须经甲方同意,并符合原房屋租赁合同的条件甲乙双方签字的,不交房租。低于当年的每平方米单价。受让方需与业主重新签订房屋租赁合同,装修产权属于乙方。

第六条:甲乙双方的责任和义务

1、甲方应对出租房屋的合法性承担法律责任。

2、在合同期内,乙方必须严格遵守法律法规,在国家法律法规允许的范围内从事经营活动。

3、甲方在本合同签订前与物业管理公司签订的《物业管理服务初步协议》中享有的权利和义务(支付维修费除外)及相关财产管理文件(支付维修费除外),在本合同期内转交乙方享受和履行(包括支付物业管理费、水电费、公共区域发生的费用、等),甲方与物业管理公司已签订物业管理合同,相关文件附于本合同。

4、乙方知道甲方有意出售该房产。乙方未在本协议生效之日起7日内书面表示愿意购买该房产的,视为本协议约定;所有权转让给第三方时,乙方放弃优先购买权。

5、乙方应遵守《用户手册》、《装修规则》等物业管理制度。并与物业管理公司签订《房屋装修装修管理协议》、《物业管理服务协议》、《消防安全责任书》等物业管理文件。上述文件附于本合同后。

6、房屋质量保险费用由业主承担。乙方在租赁期内的人身、财产(货物等)的安全和保险费用由乙方承担。乙方对租赁期内对房屋造成的损害承担相应的赔偿责任。

第七条:违约责任

1、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同合同,收回房屋及押金不予退还,并保留追究违约责任的权利:

(1)擅自变更租赁店铺经营范围的;

(2)利用租赁店铺进行违法活动,损害公共利益和甲方利益的。

(3)累计拖欠租金超过30天。

2、甲方不得无故提前解除合同。甲方如需提前解除合同,甲方应提前三个月书面通知乙方。向乙方一次性支付违约金2万元,赔偿乙方装修损失。

3、乙方不得无故提前解除合同。乙方如需提前解除或终止合同,乙方应提前三个月书面通知甲方,经双方同意方可终止。乙方有权转让。乙方必须通知并征得财产所有人的同意才能进行转让。

4、业主转让财产所产生的债权债务与乙方无关。乙方的经营权受国家有关法律法规的保护。

第八条:免责声明

房屋因不可抗力造成损坏,给双方造成损失的,双方互不承担责任赔偿;因此,合同终止,租金按实际使用时间结算,多退少补,甲方退还乙方全额保证金。

第九条:争议解决方法

本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。协商不成的,可以到房屋所在地人民法院解决。

第十条:本合同未尽事宜

1、双方可协商签订补充协议。补充协议与整个合同具有同等法律效力。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 经双方签字盖章后生效,期满后合同失效。

第十一条:补充条款

甲方:             乙方:

签约日期:         签署日期:

简易合同(篇9)

协议人:方_,男,__年_月_日出生,住__市___路___号,身份证号:_______

协议人:王_,女,__年_月_日出生,住__市___路___号,身份证号:_______

一、方某与王某自愿离婚。

二、儿子方__由女方抚养,由男方每月给付抚养费600元,在每月5号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。

如果双方未最终到民政局办理自愿离婚手续的。

三、双方有夫妻共同财产坐落在__路__小区__室商品房一套,现协商归女方王某所有,由女方一次性给付男方方某现金38万元,此款在本协议签订后的第二天付清;

协议人双方于____年____月____日在____区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:

四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。

五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王某居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王某协商,达成一致意见后方可探望。

本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。

子女抚养、抚养费及探望权:女儿由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于年月日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费(男方每月支付抚养费元,)直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。

本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

股票:男方陈世美名下现有股票“(证券代码:9999)10000股、市值人民币100万元,男方应于本协议生效当日一次性支付补偿款人民币50万元给女方,男方付清补偿款后,上述股票“归男方所有。

子女大学毕业之前的教育费、医疗费由双方平均分摊,非监护方应在见相关票据后_____日内支付。

双方确认夫妻共同财产在上述条款已作出明确列明,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额。

协议生效时间的约定:本协议一式________份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。

协议人:_

_年_月_日

协议人:_

_年_月x

简易合同(篇10)

男方:_X,身份证号码:,住址:。

女方:_X,身份证号码:,住址:。

男方与女方与年月日在民政局登记结婚,婚后于年月日生育一儿子/女儿,名为。现因夫妻双方感情确已破裂,且已无任何和好之可能,经双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:

上述协议事项,双方保证真实属实,协议内容如有隐瞒、欺骗,责任自负。本协议未尽事项。

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权:

儿子/女儿由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于年月日前一次性支付元给女方作为儿子/女儿的抚养费(或男方每月支付抚养费元。

协议人双方于年月日在__民政局办理结婚登记手续。现因双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情已经完全破裂并无和好可能,决定协议离婚。现双方就协议离婚一事达成如下条款:鉴于男方有婚外情导致双方离婚,男方同意一次性支付女方精神损害赔偿金人民币10万元,男方应于本协议生效之日起十天内付清给女方。

在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望儿/女一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)

男方与女方于 年 月认识,于 年 月 日在 登记结婚,婚后无子女。因致使夫妻感情破裂,已无和好可能。

三、夫妻双方共同财产的处理:

1、存款:双方名下现有银行存款共元,双方各分一半,为__X元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于__年_月_日前一次性支付元给女方/男方。

⑴存款:双方名下现有银行存款共 元,双方各分一半,分配方式:各自名下的存款保持不变。

2、房屋:夫妻共同所有的位于_X的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后天内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/ 方于 年 月 日向---所借债务由方自行承担)

3、其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。

四、债务处理:

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(或男/女方于__年_月_X日向所借债务由男/女方自行承担……)

任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。

五、一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的责任:

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性、合法性。

因女方在年前曾做人工流产,导致身体虚弱,男方同意一次性支付补偿经济帮助金 元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费元。

任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。

双方确认夫妻共同财产在上述第一条、第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款还有公司股票外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任。双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确处理。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。

六、经济帮助及精神损害赔偿:

因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费万元。上述男方应支付的款项,均应于年月日前支付完毕。

因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费元。

七、违约责任:

任何一方不按本协议约定期限履行义务的,应付违约金X万元给对方(或按支付违约金)。

八、协议生效时间的确定:

本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。

男方:女方:

__年_月_日 __年_月_日

车辆合同


随着法律在人们生活和工作中占的比重越来越多,合同是许多场合下必不可少的一样东西。起草一份合同,无论是形式还是内容都需要尽可能的做到专业水准。想要了解“车辆合同”的原理或者相关技巧考虑看看这篇文章,我们保证您一定能找到您所需的信息!

车辆合同【篇1】


【目录】篇1:车辆转让协议书篇2:车辆转让协议书篇3:车辆转让协议书篇4:车辆转让协议书篇5:车辆转让协议书篇6:车辆转让协议书篇7:车辆转让协议书篇8:车辆转让协议书篇9:车辆转让协议书篇10:车辆转让协议书篇11:车辆转让协议书篇12:车辆转让协议书篇13:车辆转让协议书篇14:车辆转让协议书篇15:车辆转让协议书【正文】

篇1:车辆转让协议书

甲方(出让方):________________身份证号:________________

乙方(受让方):________________身份证号:________________

上列双方经共同协商达成以下车辆转让协议,期望双方共同遵守不能违约.

一、甲方将自我实际所有的___车,车辆转让给乙方。

二、转让车款价格为人民币______元,计为______元整,此车款在双方签字后一次性付清。

三、该车乙方在办理过户时,过户费由乙方承担,过户时甲方予以协助办理转户手续。

四、该车自实际交付给乙方之日起,该车以后所需费用(包括养路费、年审费及保险费)均由乙方负责购买,另甲方在签定此协议后把道路运输证交给乙方。

五、本协议签订前,该车所发生的有关纠纷及债务和交通事故、违章罚款由甲方负责。本协议签订后,该车所发生的一切纠纷及债务交通事故、违章罚款由乙方负责,与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后,车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责,与甲方无关。

九双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。

十、争议解决:甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可人民法院起诉。

十一、本协议经双方签字后即生效。本协议书一式两份,双方各持一份,均具有同等效力。

甲方:________________乙方:________________

二0___年___月___日

篇2:车辆转让协议书

车方(甲方):___________________

购车方(乙方):_________________

甲方______现将______车转让于乙方______。该车车牌号为码为______,发动机号为______,车架号为______。现订立汽车转让合同如下:

第一条汽车质量

该车于______年______月登记,检验合格期至______年______月。该车养路费缴至______年______月______旬,因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同。

第二条汽车价格

经双方当事人共同协商后确定该车的转让价为人民币______元。

第三条权利义务

1.甲方向乙方转让车辆时向买受人供给车辆证件;说明汽车的现状;

2.乙方在购车时应认真检查甲方所供给的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后,负责车辆的维修以及相关规费的缴纳。

第四条车辆过户

车辆必须过户,一切费用均由买方承担。双方共同到车管所办理车辆过户手续。

第五条结算方式及期限

乙方将车辆验收合格后,先付______元定金给甲方,待过户手续办理完毕后将本合同余款一次性付给甲方。

第六条合同文本

本合同一式两份,双方各执一份。

第七条合同效力

本合同经买卖双方签字盖章后生效。

第八条违约职责

按《中华人民共和国合同法》认真执行。

第九条解决合同纠纷的方式

双方友好协商,协商不一致时,任何一方可向______所在地仲裁或向______所在地人民法院起诉。

第十条合同文本

本合同一式____份,双方各执____份,另____份备用。

第十一条合同效力

本合同自双方签字之日起生效。

售车方(甲方):________购车方(乙方):________

联系电话:______________联系电话:______________

______年______月______日______年______月______日

篇3:车辆转让协议书

后面还有多篇车辆转让协议书!

车辆转让协议书

车辆转让合同(供参考)

甲方:xxx(以下简称出让方)住所:xxx联系方式:xxx

乙方:xxx(以下简称出让方)住所:xxx联系方式:xxx

甲、乙双方本着诚实信用、自愿的原则,经协商就农用运输车转让达成协议如下:

一、交易标的:甲方xxx所属的xxxx车,号牌号码:xxxx。

二、付款方式:

1、转让价格:人民币xxx元整。

2、乙方应在协议签订后,一次性付清转让款。

三、车辆的过户:乙方须在协议签订后一个月内办理完所购车辆的过户手续,并承担所需要的一切费用。

四、本协议签订前,该车所发生的有关纠纷及债务由甲方负责。

五、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后,车辆的风险即转移至乙方。

六、争议解决:甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

七、本协议双方签字即生效。协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力。

甲方:________________乙方:________________

身份证号:________________身份证号:________________

联系电话:________________联系电话:________________

________年____月____日

篇4:车辆转让协议书

买方:(以下简称甲方)卖方:(以下简称乙方)

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:

第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:车号:_____颜色:_____产地:_____型号:_____发动机号码:__________(拓印粘贴)底盘号码:__________(拓印粘贴)

第二条:甲方向乙方支付车款人民币_____万元。

包括三部分:定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金_____万元,三日内再支付第一笔车款现金_____万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。

第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。

第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授权签字人):乙方(授权签字人):

住址:住址:

证件号码:证件号码:

年月日年月日

篇5:车辆转让协议书

甲方:身份证号码:

住址:

乙方:身份证号码:

住址:

—·为了维护双方共同利益,做到公平交易,现甲方将转让给乙方,发动机号码为:,转让价格人民币(大写)整,(小写),由乙方即日起分一个月内将购车款付清给甲方,后乙方应协助甲方办理过户手续。

二.甲方应供给此车一切正常手续,如:行车证、车辆登记证书、车辆购置证书、税证、二手交易发票、保险单、身份证复印件,如果乙方发现甲方所供给的证件是假的或是套牌车,一切后果由甲方负责。

三.甲、乙双方同时声明该车在年月日时以前发生的一切交通事故,经济纠纷,法律职责,由原车主负责。在年月日时以后发生的一切交通事故,经济纠纷,法律职责,维修费用,由新车主负责。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇6:车辆转让协议书

购车方:(简称:甲方)身份证号:

售车方:(简称:乙方)身份证号:

甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就乙方将其所有的车辆转让给甲方的相关事宜,达成如下协议,以兹共同遵守:

第一条乙方将其所有的(车牌号:运输证号:长字车辆经营范围:项)转让给甲方。

第二条价款及支付方式

1、本合同项下车辆转让价款为元(大写:)。

2、支付方式:由乙方一次性付给甲方。

第三条乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。

乙方在交付汽车时应当供给完整的车辆手续,包括但不仅仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等,并说明该车的现状。

第四条甲方在购车时应认真检查乙方所供给的车辆证件、手续是否齐全。

应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。甲方在购买该车后,负责车辆的维修,及相关规费的缴纳。

第五条自本合同签订之日起,乙方不得自我使用或授权他人使用该车辆。

第六条基于该车产生的一切纠纷包括但不限于交通事故、交通违法等,车辆交付前,其职责由乙方自行承担;车辆交付后,由甲方承担。

第七条基于该车属于公司统一运营车辆,车辆信息均属公司统一名称。

甲乙双方经协商,达成车辆转让事宜,合同签署后,该车在公司的合作经营事宜,由甲方负责。

第八条公司作为见证方,监督甲乙双方,各自履行该协议职责。

第九条本协议一式三份,自签字之日生效。

甲乙双方各持一份,公司留底一份。

购车方(甲方):售车方(乙方):身份证号码:身份证号码:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

签定时间:年月日签定时间:年月日

见证方(签字或盖章):签定时间:年月日

篇7:车辆转让协议书

甲方(出让方):身份证号:

乙方(受让方):身份证号:

上列双方经共同协商达成以下车辆转让协议,期望双方共同遵守不能违约。

一、甲方将自我实际所有的车,车辆转让给乙方。

二、转让车款价格为人民币元,计为元整,此车款在双方签字后一次性付清。

三、该车乙方在办理过户时,过户费由乙方承担,过户时甲方予以协助办理转户手续。

四、该车自实际交付给乙方之日起,该车以后所需费用(包括养路费、年审费及保险费)均由乙方负责购买,另甲方在签定此协议后把道路运输证交给乙方。

五、本协议签订前,该车所发生的有关纠纷及债务和交通事故、违章罚款由甲方负责。本协议签订后,该车所发生的一切纠纷及债务交通事故、违章罚款由乙方负责,与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后,车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责,与甲方无关。

九双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。

十、争议解决:甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可人民法院起诉。

十一、本协议经双方签字后即生效。本协议书一式两份,双方各持一份,均具有同等效力。

甲方:乙方:

20年月日

篇8:车辆转让协议书

甲方(出让方):身份证号:

乙方(受让方):身份证号:

上列双方经共同协商达成以下车辆转让协议,期望双方共同遵守不能违约。

一、甲方将自我实际所有的车,车辆转让给乙方。

二、转让车款价格为人民币元,计为元整,此车款在双方签字后一次性付清。

三、该车乙方在办理过户时,过户费由乙方承担,过户时甲方予以协助办理转户手续。

四、该车自实际交付给乙方之日起,该车以后所需费用(包括养路费、年审费及保险费)均由乙方负责购买,另甲方在签定此协议后把道路运输证交给乙方。

五、本协议签订前,该车所发生的有关纠纷及债务和交通事故、违章罚款由甲方负责。本协议签订后,该车所发生的一切纠纷及债务交通事故、违章罚款由乙方负责,与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让车辆后,车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责,与甲方无关。

九双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。

十、争议解决:甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可人民法院起诉。

十一、本协议经双方签字后即生效。本协议书一式两份,双方各持一份,均具有同等效力。

甲方:乙方:

20年月日

篇9:车辆转让协议书

为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律职责及义务,经双方自愿同意签定以下协议:(售车方简称为甲方,购车方简称为乙方)

售车方(甲方):购车方(乙方):

一、甲方将车主______的______轿车,牌号______,发动机号____________,车架号____________转让给乙方,双方达成成交总额为(人币)____________,小写______。

二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在______年月日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间______年月日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

三、该车若须办理过户事宜,过户费由______方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。

四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

五、备注(未尽事宜双方约定处理):

六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。

售车方(甲方):购车方(乙方):

联系电话:地址:

签定时间:

联系电话:身份证号码:

篇10:车辆转让协议书

转让方(甲方):

购车方(乙方):

为了明确双方各自应承担的法律职责及义务,依据《合同法》的有关规定,甲乙双方经过平等、友好协商,就乙方将其15部翻斗车和2部50#装载机转让给乙方的相关事宜,达成如下协议,以兹共同遵守:

一、甲方将其名下的15部翻斗车和2部50#装载机转让给乙方。转让金额为贰佰万元整。该款一次性付清。

二、甲方应对该批车的手续(行驶证、车牌除外)及车辆的合法性负责(包括该批车在本协议生效之日前所发生的一切交通事故、非法行为和经济纠纷)。该车自交车之日起所发生的交通事故或因违法而产生的职责均由乙方负责,与甲方无关。

三、该批车因无牌照,不需到车管所办理过户手续。但,甲方需供给发票给乙方。

四、因转让车辆为旧机动车,故双方签订协议时已对该批车车身及其工作状况表示认同。

五、未尽事宜双方协商解决。

六、该协议书一式六份。甲方执一份,乙方执伍分。

七、本协议自双方盖章或签字后、同时乙方转让款项到达甲方账户之日起生效。双方不得违约,不得对转让金额提出异议,不退车及车款。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇11:车辆转让协议书

出让人:(以下简称甲方)

受让人:(以下简称乙方)

甲方和乙方在充分协商的情景下达成以下协议:甲方将本人拥有产权的一辆发动机号为:车架号为:的轿车一辆转让给乙方,现签订本协议,供双方遵照执行:

一、该车出让价人民币(大写):(¥:)

二、付款方式及时间:乙方于年月日付给甲方现金人民币(大写)作为购车款项。(另有收据为凭)

三、年月日以前,甲方将该车的各种有效手续(1、行驶证;2、附加费证;3、相关证件、保险过户费用由甲方承担)和随车工具移交给乙方,甲方在年月日前还清该车银行按揭本金利息并办理好过户手续,费用由甲方承担。如果甲方不能及时办理过户手续,则甲方赔偿乙方所有经济损失,乙方协助甲方办理过户手续。

四、本协议在过户前因该车产权引起或发生的债权债务、经济职责由甲方承担,车辆移交给乙方后该车车祸事故的法律和经济职责由乙方承担。在该车辆未过户之前乙方同样不得以该车作为任何形式的抵押或偿还任何债务。

五、本协议发生纠纷,由甲乙双方协商解决,协商不成的,向受让人住所地人民法院提起诉讼。

六、本协议甲方一份、乙方一份,双方签字及手印后生效。

甲方:乙方:

年月日

篇12:车辆转让协议书

甲方(转让方):

公民身份号码:

乙方(受让方):

公民身份号码:

根据相关法律法规规定,甲乙双方经过友好协商达成一致。甲方将其所有的富路FL175ZK型摩托车使用权转让给乙方,就转让相关事宜达成如下协议:

一、转让形式:乙方支付给甲方人民币_____元整(¥元)作为该车使用权转让费,在本合同签订后乙方一次性将转让费支付给甲方。

二、转让车辆相关信息:

1、车架号:__________;2、发动机号:__________;3.、车牌号:_____

三、本协议签订后甲方协助乙方到车辆保险缴纳单位将保险受益人变更为乙方,相关费用由乙方支付。

四、本车使用权转让期限_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,期满后顺延。

五、自本协议签订即车辆交付给乙方使用之日起,由于乙方或乙方将车辆出借给他人而造成的一切法律职责均由乙方承担。

六、乙方保证其使用车辆期间遵守相关法律法律规。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。自签订之日起生效。

甲方:乙方:

年月日年月日

篇13:车辆转让协议书

现有卖车人_______________将壹辆原车主___________的__________,车牌______________,发动机号_____________________,车架号____________________,登记日期为______年_____月_____日,保证不是被骗、被盗车辆,转让给新车主___________使用。双方协定此车在公历______年_____月_____日_____时_____分前所发生的一切交通事故或违法行为与新车主__________无关。此车在公历_____年_____月_____日_____时_____分后所发生的一切交通事故或违法行为与卖车人、原车主无关。

同意买车人一次性支付_____________元给卖车人。

本协议一式二份,双方各执一份。

卖车人:___________________新车主:___________________

身份证:___________________身份证:___________________

地址:_____________________地址:_____________________

签字时间:______年_____月____日

篇14:车辆转让协议书

买方:(以下简称甲方)卖方:(以下简称乙方)

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:

第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:车号:_____颜色:_____产地:_____型号:_____发动机号码:__________(拓印粘贴)底盘号码:__________(拓印粘贴)

第二条:甲方向乙方支付车款人民币_____万元。

包括三部分:定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金_____万元,三日内再支付第一笔车款现金_____万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。

第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。

第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授权签字人):乙方(授权签字人):

住址:住址:

证件号码:证件号码:

年月日年月日

篇15:车辆转让协议书

购车方:(简称:甲方)身份证号:

售车方:(简称:乙方)身份证号:

甲、乙双方经过平等、友好协商一致,就乙方将其所有的车辆转让给甲方的相关事宜,达成如下协议,以兹共同遵守:

第一条乙方将其所有的(车牌号:运输证号:长字车辆经营范围:项)转让给甲方。

第二条价款及支付方式

1、本合同项下车辆转让价款为元(大写:)。

2、支付方式:由乙方一次性付给甲方。

第三条乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。

乙方在交付汽车时应当供给完整的车辆手续,包括但不仅仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等,并说明该车的现状。

第四条甲方在购车时应认真检查乙方所供给的车辆证件、手续是否齐全。

应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。甲方在购买该车后,负责车辆的维修,及相关规费的缴纳。

第五条自本合同签订之日起,乙方不得自我使用或授权他人使用该车辆。

第六条基于该车产生的一切纠纷包括但不限于交通事故、交通违法等,车辆交付前,其职责由乙方自行承担;车辆交付后,由甲方承担。

第七条基于该车属于公司统一运营车辆,车辆信息均属公司统一名称。

甲乙双方经协商,达成车辆转让事宜,合同签署后,该车在公司的合作经营事宜,由甲方负责。

第八条公司作为见证方,监督甲乙双方,各自履行该协议职责。

第九条本协议一式三份,自签字之日生效。

甲乙双方各持一份,公司留底一份。

购车方(甲方):售车方(乙方):身份证号码:身份证号码:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

签定时间:年月日签定时间:年月日

见证方(签字或盖章):签定时间:年月日

【小编简评】

车辆转让协议书 优选(范例15份)如果还不能满足你的要求,请在范文网搜索更多其他车辆转让协议书范文。

【网友评价】

切入点很棒。

车辆合同【篇2】

2022车辆购买合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。车辆购买合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022车辆购买合同样本正文内容

出卖人:

买受人:

1.车辆

┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│车辆品牌│型号│颜色│价格│备注│

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

││││││

││││││

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

车辆金额:

2.交车方式

交车地点:

交车时间:

3.付款

方式:

付款时间:

4.质量保证:

4.1出卖人向买受人出售的车辆,其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。国家将来有车辆包修,包换等规定的,则立即按这一规定执行。

4.2卖人向买受人出售的车辆,必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。

4.3卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

4.4卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供:

(1)销售发票;

(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;

(3)保修卡或保修手册;

(4)说明书;

(5)随车工具及备胎;

(6)

5.交接

买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后,由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题,出卖人未向买受人时示的,依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题,由买受人自行负责。

6.违约责任

按中华人民共和国产品质量法,消费者权益保护法,缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。

7.争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;也可提交苏州仲裁委员会仲裁。

8.合同文本

本合同一式二份,双方各执一份。本合同经买卖双方签章后生效。

买受人(签章):出卖人(签章):

地址:地址:

电话:电话:

车辆合同【篇3】

甲乙双方经过友好协商,签订以下车辆保管协议书。

一、甲方将依法暂扣车辆交由乙方保管。保管时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

二、乙方承担对暂扣车辆的保管义务。

三、甲方支付的车辆保管费为每车每天_________元,(物价部门收费规定执行)。

四、乙方应对甲方的车辆进行如下保管:

1.乙方应当配置专门的管理人员,确保车辆在停放期间的安全,防止车辆被盗或被损坏。

2.乙方应当发现情况与甲方及时沟通。

五、乙方对甲方的车辆的被偷和被损坏承担赔偿义务。

六、如遇甲方的车辆出现被偷和被损坏的情况,甲方应在3天之内将其购车和上牌、年审等法律文件交由乙方,用于报案、赔偿、索赔、诉讼用,纠纷解决后3天内将上述证件归还给甲方。

七、本合同一式两份,双方各执一份。双方签字(盖章)后生法律效力。

八、争议的处理。

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。

(2)依法向人民法院起诉。

卖方:_______身份证号码:______________。

买方:_______身份证号码:______________。

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定,就车辆买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本协议。

第一、车辆基本情况。

第二条、车辆交付、过户手续费。

买卖双方在签订本协议时卖方将车辆交付买方使用,同时卖方于协议签订当日配合买方到车辆管理所办理过户登记手续,卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权,保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。

第三条、车辆价款。

本车价款(不含税费或其它费用)为人民币:_______元(小写:元)。

第四条、付款方式。

卖方于年月日从买方借款人民币:元,上述车辆价款由买方从借款金额中扣除,并向卖方出具收条。

第五条、协议争议的解决方式。

因本协议发生的争议,由当事人协商或调解解决;协商或调解不成的向人民法院起诉。

第六条、协议的生效。

本协议一式_____份,经双方当事人签字或盖章之日起生效。

卖方(签字):_______买方(签字):_______。

签订日期:____年___月___日

签订地点:_____________________。

车辆合同【篇4】

2022个人 车辆转让协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。个人 车辆转让协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022个人 车辆转让协议书正文内容

售车方(甲方):

购车方(乙方):

一、甲方将车主的轿车,牌号,发动机号,车架号转让给乙方,双方达成成交总额为(大写人币:),小写:。

二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在年月日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间年月日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。

三、该车若须办理过户事宜,过户费由甲方方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。

四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。

五、备注(未尽事宜双方约定处理):

六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不再对成交金额提出异议,不退车及车款。

售车方(甲方):购车方(乙方):

身份证号码:身份证号码:

签定时间:年月日

车辆合同【篇5】

经营方(甲方):

承租方(乙方):

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利和义务,经协商一致,签定本合同,约定如下条款,共同遵守。

一、车辆出租

乙方因需要向甲方承租车辆,租车期限自 年 月 日至 年 月 日。

车辆型号:

车牌号码:

租车用途:

租车费用: 元/天,(大写: )

二、双方权利、义务

1、甲方应保证车辆手续齐全,包括行驶证、购置税缴纳证、交强险等各种行车手续,如因手续不全造成损失,损失全部由甲方负责;

2、甲方应缴纳的保险费应当包括:第三者责任险、车损险、盗抢险、交通强制险等险种;

3、乙方应按照本协议约定用途使用车辆。如有违反,甲方有权解除协议,并要求承担违约责任;

4、乙方保证提供给甲方的资料真实有效,如有违反,损失均由乙方负责;

5、甲方配备的驾驶员应持有有效驾照,驾驶员的工资及其他费用由甲方承担;

6、租赁期间车辆的维修保养费用由甲方承担,燃油、过路费等费用由乙方承担;

7、乙方不得要求驾驶员在不利于安全行驶的环境下强行出车;

8、出租期间,乙方不得将出租车辆予以转让、转租、抵押或者以其他方式设定担保。如有违反,甲方有权解除协议;

9、因甲方驾驶员操作不当或冒险驾驶发生不安全事故的,责任由甲方承担;对因非甲方原因造成的损失,甲方不负连带责任。

三、争议解决方法

因本协议发生的一切争议,双方协商解决。协商不成,向 人民法院提起诉讼。

四、其他约定

1、未尽事宜,双方协商确定;

2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签定之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签字:) 法定代表人(签字:)

年 月 日 年 月 日

车辆安全租赁合同2

合同编号:

出租方:

签订地点:

承租方:

签订时间: 年 月 日

车辆合同【篇6】

寄售协议

A公司,注册地在中国_______(以下称寄售人),与B公司,注册地在________(以下称代售人),按下列条款签订本协议,

ThisAgreementisenteredintobetween_______Co.(hereinafterreferredtoastheConsignor),havingitsregisteredofficeat_______,Chinaand________CO.(hereinafterreferredtoastheConsignee),havingitsregisteredofficeat_______,onthefollowingtermsandconditions:

1.寄售人将不断地把______(货物)运交给代售人代售。货物价格为CIF市价,约隔90天运交一次。

TheConsignorshallfromtimetotimeship______________(commodity)totheconsigneeonConsignmentbasisattheprevailinginternationalmarketpricesonCIFterms.Theintervalbetweeneachshipmentshallbeapproximatelyninetydays.

2.代售人在征得寄售人对价格、条款等的同意之后,必须尽力以最好价格出售寄售商品。

TheConsigneemusttrytoselltheconsignmentsatthebestpossiblepricesafterobtainingtheapprovaloftheConsignorastoprice,terms,etc.

3.开始阶段,每次船运货物的价格不得超过_______美元,代售人未偿付的货款不能超过_________美元。

EachshipmentbyshipattheinitialstagewillnotexceedU.S.D_______andtheoutstandingliabilitiesontheConsigneeshallbeinthevicinityofnotmorethanU.S.D._______only.

4.寄售人对赊销造成的坏账不负任何责任,代售人在任何时候均负有支付寄售人货款的义务。

TheConsignorshallatnotimeberesponsibleforanybaddebtsarisingoutofcreditsalestoany_______buyers.MakingpaymentstotheConsignorshallatalltimesbethesoleresponsibilityoftheConsignee.

5.代售人将接受寄售人开立的以代售人为付款人的90天远期汇票,年利_____%。

TheConsigneeshallaccepttheBillsofExchangedrawnbytheConsignoronhimat90days’sightwithinterestpayableat________%perannum.

6.代售人以签字信托收据从寄售人银行换取包括提单在内的装运单据。

TheConsigneeshallcollecttheshippingdocumentsincludingB/LfromtheConsignor’sbankagainstTrustReceiptdulysignedbytheConsignee.

7.寄售人负担货物售出之前的保险费和仓储费。

TheConsignorshallabsorbinsurancepremiumandwarehousingchargesuptothedateofdeliverytocustomers.

8.仲裁:

Arbitration:

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应协商解决。若协商不成,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

AnydisputearisingfromorinconnectionwiththeContractshallbesettledthroughfriendlynegotiation.Incasenosettlementisreached,thedisputeshallbesubmittedtoSouthChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommission(SCIA)forarbitrationinaccordancewithitsrulesineffectatthetimeofapplyingforarbitration.Thearbitralawardisfinalandbindinguponbothparties.

9.本协议用中英文两种文字写成,两种文字具有同等效力。本协议共__份,自双方代表签字(盖章)之日起生效。

ThisContractisexecutedintwocounterpartseachinChineseandEnglish,eachofwhichshalldeemedequallyauthentic.ThisContractisin______copies,effectivesincebeingsigned/sealedbybothparties.

A公司,____________B公司,___________

(签字)(签字)

ACo:_____________BCo:____________

(signature)(signature)

车辆合同【篇7】

甲方(销售方):

乙方(购买方):

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方商品汽车等事宜,订立本合同。

第一条:产品与价款:______________________________

第二条:付款方式和时间

1、付款时间:

签订本合同当天支付本合同总金额给甲方。

在本合同签订之日乙方向甲方支付人民币__________元(人民币)作为定金,余款______________元(人民币)须在______________前付清。

2、付款方式:现金□支票□电汇□银行汇票□银行转账□分期付款□

乙方应在本合同约定时间内,将合同总金额支付给甲方。

3、分期付款:首付_________元,贷款________元(人民币)。

第三条:交车时间与地点、交付及验收方式

1、交车时间:_______年____月____日。交车地点:________________________________

2、车辆交付时,甲方须同时提供随车资料。因车辆属特殊消费品,乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认,如有异议乙方应当场向甲方提出。

第四条:其他

1、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立补充条款或补充协议经行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

2、以上所有条款的内容双方自愿签订。甲方对本合同的条款已向乙方明确解释,乙方表示完全理解并签字认可。

3、本合同双方签字或盖章之日起生效,本合同一式两份,具有同等效力,其中甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):

车辆合同【篇8】

合伙人:_______,男,土家族,_______年_______月_______日出生,驾驶员,住_____________________。身份证号码:_____________________,联系电话:_____________________

合伙人:_______,男,汉族,_______年_______月_______日出生,务农,住_____________________。身份证号码:_____________________,联系电话:_____________________

合伙人:_______,男,汉族,_______年_______月_______日出生,驾驶员,住_____________________。身份证号码:_____________________,联系电话:_____________________

合伙人:_______,女,汉族,_______年_______月_______日出生,务农,住_____________________。身份证号码:_____________________,联系电话:_____________________

合伙人:_______,男,汉族,_______年_______月_______日出生,务农,住_____________________。身份证号码:_____________________,联系电话:_____________________

合伙人在平等、自愿、协商一致的基础上,根据我国《合同法》等的相关规定,现就经营客车达成如下协议:

一、合伙人购买的渝______________客车是挂靠在重庆市涪陵汽车运输集团有限公司经营,并经营涪陵至温州的客运路线。

二、渝______________客车购买成87.8万元,其中支付了现金50万元,按揭37.8元;按揭公司支付保证金2万元,涪陵运输集团有限公司支付线路牌保证金2万元。共计出资91.8万元。其中合伙人_______、_______和_______各出资占总出资额的四分之一,合伙人_______和_______各出资占总出资额的八分之一。

三、各合伙人按照出资比例分得利润和承担亏损。

四、从车辆开始经营每月提取1.7万元作为还按揭款和公司的管理费,余下的利润在每年春运结出后按照出资比例分利润或承担亏损。

五、渝______________客车的驾驶员由合伙人_______、_______驾驶,从涪陵到温州,又从温州到涪陵,每人工资1000元。每次出车必须两人驾驶。

六、渝______________客车的账务由合伙人_______管理,每月工资600元。其他合伙人在年底结算时,可以查看账务。平时的账务由合伙人_______、_______和_______处理清楚。

七、渝______________客车需要开会、领取利润等,合伙人_______负责通知合伙人_______,所产生的电话费等由_______承担;合伙人_______负责通知合伙人_______和_______,所产生的电话费等由_______和_______承担。

八、合伙人如果需要转让自己的出资份额,需征得其他合伙人同意;在同等条件下,其他合伙人不愿意购买的,想转让的合伙人可以转让给他人。

九、客车经营中出现交通事故时,各合伙人需无条件出面做好工作,否则做工作的合伙人所花的交通费、电话费、误工费、伙食费等所有花的费用由其他没有做工作的合伙人承担。交通事故赔偿需要合伙人承担的,如拒不承担,就从其出资额中扣除,同时减少其出资比例。交通事故的损失除保险公司理赔的以外,由当班驾驶员负责并从其所交风险金中扣除。驾驶员无责任的,不承担任何损失。

十、在经营过程中,如果出现意见分歧,由各合伙人协商处理。如果协商无果,由涪陵汽车运输集团有限公司出面解决。任何合伙人不得任意拦车,否则承担车辆停运的一切损失。

十一、本合同各合伙人签字生效,任何一人违约,支付违约金5万元,并承担一切经济损失。20xx年5月17日合伙人_______与_______签订的作废。

合伙人(签字):______________

__________年_____月_____日

担保合同


随着法治精神地不断发扬,签订合同是非常重要的事情。签订合同内容不得损害社会公共利益,一篇标准合同该如何拟定?请您光临并参阅本文。

担保合同(篇1)

上诉人(原审被告):_________________衡阳市、法定代表人:_________________易长春、住址:_________________衡阳市_____号

被上诉人(原审原告):_________________刘、男、19年4月20日出生、身份证号码:______________,汉族、初中文化、住址:_________________湖南省衡阳市

被上诉人(原审被告):_________________杨、男、汉族、19年4月18日出生、住衡阳市、电话:______________

被上诉人(原审被告):_________________张、男、汉族、19年1月11日出生、住衡阳、电话:__________________

上诉人因提供劳务者受伤害责任纠纷一案,不服衡阳市 _________ 一初字第号民事判决,现提出上诉。

上诉请求:

1.请求撤销衡阳市蒸湘区人民法院(201)衡蒸民一初字第_____号民事判决,并依法改判上诉人不承担连带赔偿责任。

2.涉诉一二审诉讼费用由被上诉人承担。

上诉事实与理由:

首先一审法院认定上诉人与被上诉人、承担连带赔偿责任,系事实不清证据不足,于法无据,属于适用法律错误。一审法院认为,各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动属于建筑活动的范畴。本案钢结构玻璃雨棚安装系建筑工程范畴,需要相应的资质。 +

此致

___________人民法院

具状人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

担保合同(篇2)

原告:_________________

住所:_________________

法定代表人:_________________

被告:_________________

住所:_________________

法定代表人:_________________

诉讼请求:_________________

风险提示:_________________

诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的'和解,减少讼累。

1、支付设计费________________元及逾期支付的利息________________元;

2、支付违约金________________元(或赔偿经济损失________________元);

3、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:_________________

风险提示:_________________

诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。

________________年___________月___________日,原告和被告签订了一份《___________工程设计合同》,约定设计费金额为人民币________________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日___________%支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付________________元,尚欠设计费________________元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

此致

________________人民法院

具状人(盖章):________________

法定代表人(签字):__________________

________________年___________月___________日

担保合同(篇3)

担保方(甲方):

被担保方(乙方):

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同。

第一条 根据乙方申请,甲方同意接受乙方委托,为乙方因购买_________________(牌 照号码)车辆向___________________(以下简称丙方)的贷款本息提供担保。

第二条 贷款金额为人民币(大写):______佰________拾______万_____仟_______佰 _____拾________元整(小写)______________。贷款利率按国家规定或乙方和丙方的约定执行。

第三条 贷款担保期限为_______个月,此起止日期与乙方和丙方签订的《借款合同》规定的起止日期一致。

第四条 乙方与丙方签订的《借款合同》及《抵押合同》作为本合同的相关合同,如有约定不明或未约定事宜以本合同为准。

第五条 乙方承诺:

乙方贷款所购车辆在贷款期间必须在甲方指定的保险公司购买车辆保险(保险由甲方或丙方要求),保险受益人为甲方或丙方,保险相关手续交由甲方或丙方保管。为确保车辆续保,乙方须向甲方缴纳续保押金,具体金额由甲方规定。乙方如约完成所有还款付息义务解除担保并无其他违约行为后,甲方将在10个工作日内退还乙方。

第六条

1、乙方未按时、足额支付贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用,在未形成丙方的不良贷款前,甲方依约先行代乙方垫付的资金,有权向乙方清偿,并从垫付上述费用之日起,按银行同期贷款利率的四倍向乙方计收利息。

2、乙方每出现一次逾期还款须向甲方支付违约金200元,甲方直接从乙方续保押金里扣除,续保押金不足的在乙方贷款结束时向甲方补齐后方可取回抵押手续。

3、如乙方连续或累计三期未按时、足额向丙方支付贷款本息,应向甲方支付全部贷款本金20%的违约金。且甲方有权要求乙方提前向丙方偿还全部借款,或要求乙方支付和贷款总额相同金额的保证金。甲方因此产生的诉讼费、仲裁费及律师费由乙方承担。

第七条 出现下列情况之一时,乙方同意:在甲方为乙方支付了所欠丙方的全部贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用后,将贷款所购车辆交予甲方转让或拍卖,处置变现资金用于偿还甲方为乙方代付贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用、4倍罚息和全部贷款本金为基数的20%的违约金和处置过程的一切费用(包括但不限于案件受理费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费及其他费用)。

1、 乙方未按与丙方签订的《借款合同》之规定,按时、足额归还贷款本息。

2、乙方违反本合同任何条款;

3、乙方未按照本合同约定支付相关费用。

4、乙方向甲方、丙方提供虚假的证明材料或隐瞒重要事项的文件或资料;

5、乙方本人丧失民事行为能力且无法定监护人,或者被宣告失踪、被宣告死亡或死亡后无合法继承人或受遗赠人;

6、乙方的继承人、受遗赠人或法定监护人拒绝为甲方履行偿还贷款本息的义务;

7、乙方出现财务状况恶化或者所负的任何其他债务等情形已影响到或者是可能影响到还贷义务的履行;

8、乙方发生的其他足以影响其偿债能力的情况。

第八条 乙方须向甲方缴纳担保费及其他相关费用,具体金额按照甲方规定执行。乙方未按约定提前还清贷款本息,甲方自动终止担保人义务,所有费用不予退还。

第九条 甲方全程代理服务范围:为乙方向丙方的上述贷款本息提供担保、催办银行贷款划转。

第十条 在乙方正常履行还贷义务期间,如果发生交通事故或者是其他原因造成贷款所购车辆损毁或者报废,在车辆保险责任范围之内的,乙方须按照保险公司规定办理索赔手续后向保险公司索赔,所得保险公司赔款首先支付丙方的贷款本息,不足部分乙方筹资补足;不在车辆责任保险范围之内的,乙方损失自负,自筹资金正常履行对于丙方的还贷义务。

第十一条 本合同期内,乙方变更住所、名称、电话等,应在五日以内书面通知甲方,否则甲方或司法机关依据本合同所写明的住所、名称、电话等通讯方式向乙方发送的有关文件视同送达。

第十二条 本合同壹式叁份,具有同等效力,甲乙双方各执壹份,存档壹份。

第十三条 本合同由甲乙双方共同签字盖章,并自与本合同相应的《借款合同》、《抵押合同》全部生效之日起生效。如因履行本合同而产生任何纠纷,双方同意选择第( )种方式:

(1)由本合同签订地青岛市______________________区人民法院管辖;

(2)由青岛仲裁委员会管辖。

担保方(甲方): 被担保方(乙方):

法定代表人:

法定代理人: 住址:

委托代理人: 通讯方式:

年 月 日

担保合同(篇4)

合同担保书格式(一)

甲方(担保权人): 乙方(担 保 人): 丙方(被担保人): (以下简称甲方)与担保人(以下简称乙方) 就被担保人(以下简称丙方) , 提供担保,签订如下担保合同:

1、乙方自愿为丙方保,并承担连带担保责任。

2、担保人承担担保责任的范围为:

(1)丙方 所发的一切费用及违约金;

(2)甲方与丙方之间出现协议终止或被解除 等情况;丙方出现 时,乙方仍然应依照本合同履行担保责任,以上情况不发生免除乙方担保责任的后果。

3、担保人承担担保责任的期限自本合同生效之日起至丙方赔偿甲方所有损失并承担违约金后终止。

4、若丙方出现权要求乙方承担连带担保责任,若乙方和丙方都不履行合同义务的,甲方有权向甲方注册所在地法院申请强制执行或采取相应的强制措施,并追究乙方和丙方相应的违约责任。

5、在担保期间担保人不得擅自单方撤销担保;担保人若撤销担保,需经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议,赔偿甲方所有损失并承担相应违约责任后方可撤销。

6、担保人承诺在本合同下面所填写个人资料真实无误。如资料有误,甲方有权随时要求乙方支付违约金 元。

7、本合同自甲、乙、丙三方方签字、盖章之日起生效。一式三份,甲方、乙方、担保人各执一份,具有同等法律效力。担保合同8、乙方、丙方需提供身份证复印件并按手印或法人营业执照、法人证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证并加盖公章。

甲方(盖章、签字):

乙方(盖章、签字):

丙方(盖章、签字):

年 月 日

合同担保书格式(二)

债权人(全称):

保证人(全称): (1)____________

(2)____________

(3)____________

为了确保____________(下称债务人)与债权人签订的编号为__________的《特许经营合同》(下称主合同)的切实履行,保障债权人债权的实现,保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证。为明确双方权利义务,根据我国《担保法》及其他有关法律、法规,经双方当事人协商一致,特订立本合同。

第一条 被保证的主债权种类、数额

担保合同保证人担保的主债权种类、数额(币种及大写金额)分别为:_________________________。

第二条 保证范围

保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

第三条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第四条 保证期间

1、 保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

2、 银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

3、 商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4、 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。

第五条 保证人承诺

1、 提供真实的财务报表及其它相关资料、信息。

2、 债务人未按主合同约定履行债务,保证人自愿履行保证责任。

3、 保证人不按本合同约定履行保证责任的,债权人有权直接从保证人在债权人处开立的任何帐户中扣收。

4、 发生以下事项时,保证人应于事项发生后5个银行工作日内书面通知债权人:

(1) 保证人发生隶属关系变更、高层人事变动、公司章程修改以及组织结构调整等。

(2) 保证人生产经营发生严重困难、财务状况恶化或发生重大诉讼、仲裁事件,可能影响其履行本合同项下保证责任的。

(3) 保证人变更名称、住所、法定代表人等工商登记事项。

5、 保证人采取以下行动,应提前15日书面通知债务人并征得债权人书面同意:

(1) 保证人改变资本结构或经营方式。

(2) 保证人为第三人债务提供保证担保或其主要资产为自身或第三人债务设定抵押、质押担保,可能影响其履行本合同项下保证责任的。

6、 即使主合同被确认无效,保证人仍对债务人应履行的义务承担连带责任。

第六条 违约责任

本合同生效后,债权人和保证人均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

第七条 争议的解决

本合同履行中发生争议,可由双方协商解决;若通过诉讼解决的由债权人住所地法院管辖。

第八条 其他事项

1、 保证人已收到并阅知所保证的主合同。

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

第九条 合同的生效:本合同自各方签字或盖章之日起生效。

第十条 本合同一式___份,双方各持一份,___份,效力相同。

第十一条 提示

债权人已提请保证人对本合同就条款作全面、准确的理解,并应保证人的要求作了相应的条款说明。签约各方对本合同含义认识一致。

债权人(盖章): 保证人(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

或授权代理人: 或授权代理人:

签约日期: 年 月 日

签约地点:

合同担保书格式(三)

甲方:_________

乙方:_________

为确保甲、乙双方签订的_________年_________字第_________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:

第一条 依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:_________。

第二条 甲方应在本合同签订之日起_________日内向乙方交付定金_________元整。

第三条 本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条 甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条 甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条 本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________担保合同法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

合同担保书格式(四)

甲方:__________________

法定代表人:____________

住所地:________________

乙方:__________________

法定代表人:____________

住所地:________________

丙方:__________________

法定代表人:____________

住所地:________________

甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《合同或者协议书》(合同编号为______________,下称主合同)。按照该份主合同的约定,乙方应于_______年_______月_______日支付给甲方款项计人民币______________万元。为保证上述主合同的履行,丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同:

一、丙方的担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任,以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用。

二、担保期限至_______ 年_______月_______日止。

三、担保方式为连带责任的保证,即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利。

四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的,各方同意甲方在不得已之下向西湖区人民法院诉讼主张权利的。

五、各方明确,为签署本合同,各自已经完成了议事程序和必须的授权,签署本合同是真实自愿的。

六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份,各方一份。

担保合同甲方:_____________________

乙方:_____________________

丙方:_____________________

_______年_______月_______日

合同担保书格式(五)

担保人:

被担保A人:贵公司司 代理人文益书 被担保B人:####有限公司 项目经理### 担保内容:###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表,B人为承包人代表,为更好地履行《施工合同》双方约定,特定立本担保合同:

一、被担保A人:用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保,作以下承诺:

1、各期拨付的工程款,延期壹个月时,由担保公司计算停工损失,追讨应拨付的工程款和超期违约金。

2、未按照《施工合同》的相关约定履约,使工程长期停工达两个月时,由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。

二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保,作以下承诺:

1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的,由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。

2、长期停工达两个月时,动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工,下一期拨款阶段再不进入施工的,终止合同不与中途结算。

三、担保公司根据被担保人的履约承诺,接受被担保人违约诉告,派员调查核实,按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项

1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效,工程竣工验收之日终止,总担保期300天。

2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。

3、本担保20万元的履约金的利息,作为本担保的担保费,担保费用由被担保人双方分别承担50%。

4、担保期终止10日内,退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。

五、本担保合同一式三份,三方签字(章)后生效。

担保人:

被担保A人:

被担保B人:

年 月 日

担保合同(篇5)

9.1甲方在本合同第一条中作虚假陈述与声明,给乙方造成损失的,应予赔偿。

9.2本合同生效后,甲、乙双方应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行约定义务,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

9.3因甲方过错造成本合同无效的,甲方应在保证范围内赔偿乙方全部损失。

9.4甲方不按本合同约定向乙方履行担保债务的连带清偿责任者,或未经乙方书面同意处置、转移、隐匿财产,或为乙方依法追索担保责任设置障碍者,应向乙方承担应付担保债务金额的双倍赔偿支付责任。

9.5甲方违反本合同约定,乙方有权无须经甲方同意,直接通过媒体等公开手段发布催收公告;有权向国家征信管理机关举报其违约事实并要求将其违约事实录入甲方的征信记录。

第十条合同的生效、变更、解除和终止

10.1本合同经甲、乙双方签字纳印盖章后生效,至主合同借款人在主合同项下的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用全部清偿之日终止。

10.2本合同独立于主合同,不因主合同的无效而无效。如主合同无效,本合同继续有效。甲方仍应按本合同承担担保责任。

10.3本合同生效后,任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除,应经双方协商一致并达成书面协议。该书面协议达成之前,本合同继续有效。

第十一条争议的解决

11.1本合同当事主体在履行本合同过程中所发生的争议,首先应由合同当事人共同协商解决;协商不成的,则在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

11.2本合同当事主体协商一致,同意在履行本合同过程中所发生的争议可以通过仲裁方式解决的,则由遂宁市仲裁委员会进行仲裁。但必须另行达成仲裁协议。

第十二条双方约定的其他事项

12.1无。

第十三条附则

13.1本合同正本一式三份,当事人各一份,具有同等法律效力。

13.2本合同附件:

13.2.1甲方份证复印件(复印件应与原件核对一致);

(甲方1签印):乙方(签章):

授权代理人:

(甲方2签印):

本合同签订时间:201年月日

担保合同(篇6)

随着广大人民群众法律意识的普遍提高,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的`保障又是一种约束。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编帮大家整理的工程施工担保合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

甲方:_________________

乙方:_________________

为确保甲、乙双方签订的_____________年_____________字第_____________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:_________________

第一条依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:_________________。

第二条甲方应在本合同签订之日起_____________日内向乙方交付定金_____________元整。

第三条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

担保合同(篇7)

汽车这一特殊的奢侈消费品正快速驶入中国普通家庭,私人购车比例大幅提高,有车族从过去的“大款”向普通的工薪阶层延伸。然而消费者和经销商签订购车合同不谨慎、不严密,产生了诸多经济纠纷。这两年来,类似投诉亦不断呈上升趋势。

近日,消保委接到陈先生的投诉。他在上海某汽车销售服务有限公司预订一辆轿车,当时口头约定在15天内交车,并支付1000元的预付款。

可过了约定的时间,该公司却未能按时交车,消费者陈先生于是要求商家双倍返还预付款,双方协商未果后,陈先生向消保委进行了投诉。消保委联系该商家,公司负责人表示陈先生反映事情属实,由于车辆货源紧缺,未能按时交车给消费者,但公司已经处理了该投诉,把钱退还给了陈先生。至于陈先生要求的双倍返还没依据,公司不予采纳,理由是合同上写的是预付款而非定金。

经核实,双方合同上标注的确实是“预付款”而非“定金”,陈先生所提出的索赔依据是合同上写明:如果消费者解除合同,则预付款将归公司所有。反之,公司解约,理应双倍返还。

经调解,消保委指出“预付款”是一种支付手段,其目的是解决合同一方周转资金短缺,不具有担保债务的履行作用,不能证明合同成立,所以违约方无需双倍返还。而定金有担保合同履行作用和证明合同成立作用,给付定金方违约无权要求返还定金;收受方违约将双倍返还定金。对消费者提出的要求消保委不主张。但是作为一个大型企业的4S店经销商,不能用格式条款、合同把不公平的条款强加给消费者,扩大自己的免责范围,迫使消费者放弃应有的权利。“车到通知”、“预付款不予退还”这些条款都在忽悠消费者,利益总是偏向商家。对消费者是不公平的,应当承担相应的责任。

最终经销商负责人表示择日对消费者作补偿,送价值500元左右的车内用品。陈先生对此满意。

点评:汽车品牌经销商应当在经营场所向消费者明示汽车质量保障及售后服务内容,授权经营合同的约定和服务规范要符合法律、法规的规定。作为知名企业在市场行为中,自觉践行诚信原则,真正做到诚实守信、公平买卖,用优质商品和服务满足社会需求。同时提醒消费者在购车签约时必须考虑周全,付款时对预付款、定金、订金的法律含义有清晰的概念,防止自己的利益被侵害。

商家“捂”优惠惹出投诉

陈女士在4S店购买了一款轿车,提车后不久,消费者了解到该公司正在搞优惠促销,买小排量车可返回2.5%购置税差额,于是向公司索要,但交涉无果。陈女士遂向消保委投诉,要求对方返回差额。

通过调查,陈女士的购车合同上没有出现可返回2.5%的购置税差额的条款;二是当时她没有看到4S店的广告宣传中涉及购买小排量轿车可返回2.5%的购置税差额的内容;三是返回2.5%的购置税差额活动在陈女士购车时的确有。对此,该4S店负责人答复:部分消费者确实享受了买小排量车返回2.5%的购置税差额,但需要在购车合同中有特别表述或者有口头约定,才能享受。经多次与双方协调,4S店同意向消费者返回2.5%的购置税差额。

这个案例中,4S店故意不向消费者说明品牌活动,致使消费者产生误解,已经违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第十九条规定:“经营者应当向消费者提供有关服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。”

点评:在接受经营者的服务时,特别是在看到一些非常具有诱惑力的广告语时,一定要收集相关资料,头脑冷静,仔细分析,要了解商家促销活动的具体情况,有疑问要及时提出。同时,消费者根据广告内容在期限内向经营者提出购买广告上的商品时,经营者应该从诚实守信的角度主动向消费者兑现承诺。如果经营者真的由于工作疏漏造成广告内容有误,也应向消费者耐心解释,并赔偿消费者合理的费用。

“土政策”不能代替合同约定

消费者徐*姐投诉,他购买了一辆轿车,合同中写明赠送贴膜,但对方只贴了后挡风玻璃和门上玻璃的膜,前挡风玻璃未贴。与对方联系,对方告知前挡风玻璃不赠送贴膜。徐*姐不认可,因合同中未注明,也未事先告知,因此要求公司补贴前挡风玻璃的膜。

接到投诉后,消保委找该公司了解情况,该公司称:所有赠送贴膜都不包括前挡,公司一直是这样操作的,消费者是无理取闹。消保委当即向该公司提出,合同中只写明赠送贴膜,通常应理解为全车贴膜。如果确实不送前挡风玻璃膜的应在合同中具体写明,不能以公司现行做法没有接到过客户投诉来证明其行为的合法性。经过与该公司的据理力争,该公司最后给消费者赠送了前挡风玻璃贴膜,并且表示会在以后的合同中加以改进。

点评:根据民法典的规定,格式合同条款应当按照通常的文字含义来解释,不能由制订合同方来作出有利于他一方的解释,否则无效。本案中,经营者就是想凭自己的“土政策”来取代合同条款的约定。不能认为之前没人提出异议,所以消费者现在有异议就是不对的,就是无理取闹。这种思维逻辑很不可取,至少表明了对消费者权益的一种漠视。企业在遇到消费者投诉时,首先应当冷静检视一下自己的所作所为到底有没有与法律、法规、合同以及正常的交易习惯发生冲突,不能一有投诉就先责怪消费者不通情理。

担保合同(篇8)

甲方(出 租 方): 乙方(承 租 方): 承租方家庭成员姓名:

为明确公共租赁住房租赁双方的权利和义务,保护双方合法权益,根据国家法律法规及有关政策规定,结合东部城区房屋征收实际,经 同意,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就有关事宜达成如下合同,双方共同遵守:

第一条 公租房基本情况

甲方同意将 的公共租赁住房租赁给乙方使用,建筑面积 平方米,房屋结构 、户型 ,配租方式 。

该房屋仅限乙方居住或与其家庭成员共同居住,乙方无权擅自处分该房屋。

第二条 租赁期限

该房屋租赁期限为 年,租期自 年 月 日至 年 月 日。

第三条 租金标准

该房屋按建筑面积计算租金,租金标准为人民币 元/平方米〃月,年租金为人民币 元(大写: 仟 佰 拾 元 角 分)。

第四条 租金缴纳

租金按年度缴纳,乙方应于租赁合同签订之日前向甲方一次性付清租金。租赁期内,不足半个月退租的,租金按半个月收取;满半个月不足一个月退租的,租金按一个月收取。

租金由乙方须按规定时间缴纳到甲方指定专户。

第五条 履约保证金

签订合同之日前,乙方按3个月的租金标准缴纳履约保证金: 元

第六条 物业管理

乙方应该与甲方选聘的物业管理服务企业签订相关协议,并按时缴纳与同小区业主统一标准的相关费用。

第七条 房屋维修

1、乙方应当爱护并合理使用房屋及其附属设施设备(详见附件),不得擅自改变居住用途,不得转租、转借,不得擅自装修,不得擅自拆改和扩建。因乙方使用不当或人为损坏房屋及其附属设施设备的,应原样修复或赔偿实际损失。

2、因乙方使用不当造成房屋及其附属设施设备损坏以及造成甲方或第三人财产损失和人身损害的,乙方承担维修责任或赔偿责任。

3、甲方以保障乙方的正常使用为原则,定期对房屋实施检查维修养护,乙方应对房屋维修养护工作给予支持和配合。如因乙方原因导致房屋及附属设施不能及时维修而发生安全事故的,乙方承担全部责任。

第八条 合同解除与终止

(一)甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同:

1、甲方不能按照本合同约定期限交付房屋,交付逾期30日以上的。

2、甲方提供的房屋不符合安全条件的,或在房屋使用期间未尽约定的修缮义务,经房屋安全鉴定机构书面确认严重影响居住的。

(二)乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房。合同解除后,乙方交纳的押金不予退还。给甲方造成损失的,乙方应赔偿造成的损失。

1、采取虚报、隐瞒、伪造等手段骗取公共租赁住房的;

2、因就业、房产情况发生变化,不再符合公共租赁住房申请条件逾期不退出的;

3、将房屋转让、转租、出借、从事其他经营活动,或者用于违法活动的;

4、擅自改变房屋结构的;

5、累计3个月以上拖欠租金等相关费用的;

6、无正当理由,连续3个月以上未居住的(以房屋所在小区物业服务公

7、违反房屋使用规定且情节严重的其它行为。

第九条 房屋腾退

(一)乙方应自合同解除或终止后5日内腾空该房屋,并结清租金、水、电、有线(数字)电视、煤气、公摊能耗、物业管理、垃圾清运等费用。将房屋及附属设施交还甲方。

(二)乙方在租赁合同期满或终止后,不符合租住条件但暂时无法退房的,可以给予3个月过渡期。过渡期内按公租房租金标准的1.5倍计收租金。

(三)乙方不再符合租住条件,拒不腾退住屋的,按公租房租金标准2倍计收租金。甲方有权提起诉讼,申请人民法院强制执行。

第十条 甲、乙双方违约责任

1、甲方提前收回房屋以及有前款第十条(一)款等情形,甲方应按该房屋租金标准的2倍一次性向乙方支付违约金。

2、乙方有前款第十条(二)款等情形,乙方应按该房屋租金标准的2倍一次性向乙方支付违约金并依法追究责任。

第十一条 其他约定事项

1、租赁期间,因不可抗力导致合同无法履行的,本合同自动终止,甲乙双方互不承担责任。

2、乙方在租赁期限届满前租赁合同期内,因购买(含购买经济适用住房)、受赠、继承、租赁其他住房,应在住房(含经济适用住房)交付之日起三个月内退出公共租赁住房。乙方因经济条件改善、收入水平提高而不符合公共租赁住房享受条件的,应当在不符合公共租赁住房享受条件之日起三个月内退出公共租赁住房。

3、因城市建设需要征收公共租赁住房的,按国家和省市有关法规执行。

4、租赁期间,乙方自愿退出公共租赁住房时,可提前向甲方申请终止本合同,双方据实进行相关费用的结算。

5、乙方在公共租赁房租赁期间死亡的,与其生前共同居住的人可以按照租赁合同约定的时间租赁该房屋,直至合同期满后7日内腾退该房屋,并通知甲方验房,经验房合格后终止或解除租赁合同。

6、乙方承诺:本合同中填写的名称、联系方式、证件信息准确无误,为

第十二条 合同争议的解决办法

本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可向有关行政管理部门申诉,也可依法向人民法院提起诉讼。

第十三条 本合同期限届满前一个月内,乙方需按规定重新申请公共租赁住房并提交相关资料,经审核符合条件的,可按有关规定办理续租手续,否则到期日本合同终止。

第十四条甲、乙双方按本合同约定享有权利和承担义务,如遇国家或地方政府法规政策调整,本合同与之有抵触的部分,以调整后的法规政策为准。

第十五条本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本合同自甲、乙双方签名盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

担保合同(篇9)

甲方:________________幼儿园

授权代表:_________________

地址:_________________

联系电话:_________________

乙方:________________幼儿园

授权代表:_________________

地址:_________________

联系电话:_________________

甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营________________项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。

第一条、合作方式

甲方出劳务,占股_______________%,乙方出资金人民币________________元,占股_______________%。

第二条、合作项目

1、项目名称:________________。

2、项目经营范围:________________。

第三条、合作时间

合作期限为________________年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。

第四条、双方权利义务

甲方:_________________

1、甲方外派教师到乙方上课,每次课_______________分钟,每周_______________次,共计_______________次课。

2、甲方负责指定收费标准:_________________每学员每次课_______________元,共计学费_______________元/每期。

3、甲方负责核实交费学员及人数。

甲方:_________________

___________年_______月_____日

乙方:_________________

___________年_______月_____日

担保合同(篇10)

合同编号:__________________

债权人:____________________(以下简称“甲方”或“债权人”)

保证人:____________________(以下简称“乙方”或“保证人”)

甲方作为出借人与借款人 (以下简称“债务人”))于 年 月 日签订的编号为 的《借款合同》(以下简称“主合同”),为确保主合同的履行,乙方愿意作为债务人的保证人向甲方提供不可撤销的连带责任保证。甲、乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守执行。

一、被担保的主债权

第一条 乙方所担保的主债权为主合同项下的本金人民币(大写) 元;利率为 ;借款期限自年 月 日始至 年 月 日止。

二、保证方式

第二条 乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

三、保证担保的范围

第三条 乙方保证担保的范围范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、律师费、差旅费、保全费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

四、保证期间

第四条 乙方的保证期间为:自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起两年,即 年 月 日至 年 月 日;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则乙方的保证期间为借款提前到期日之日起两年。

第五条 主合同中约定主合同债务人可分期履行还款义务的,甲方的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

五、乙方的承诺与保证

第六条 乙方具有完全的民事权利能力和民事行为能力,能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

第七条 签署和履行本合同是乙方真实的意思表示,不存在任何法律上的瑕疵。

第八条 乙方在签署和履行本合同过程中向甲方提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。

第九条 乙方知悉并同意主合同的全部条款,自愿为主合同借款人提供保证担保,并保证按本合同约定履行连带清偿义务。

第十条 乙方有合法的收入来源和充足的代偿能力,无恶意拖欠银行贷款本息、信用卡恶意透支等行为,无赌博、吸毒等不良行为或犯罪记录。

第十一条 乙方在发生或可能发生对乙方担保能力有或可能有重大不利影响行为和事件时应当在五日内书面通知出借人。

第十二条 甲方有权对乙方的经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、重大健康状况、婚姻、工作、收入、住所、个人财产等信息和情况进行检查、监督,乙方承诺给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。

第十三条 主债权本金或利息到期(包括甲方宣布提前到期)债务人未予清偿的,乙方承诺自接到甲方通知之日起5个工作日内,无条件履行本合同项下的保证责任。

第十四条 乙方同意当债务人也为主债权提供物的担保的,甲方可直接要求乙方承担保证责任,而无需先以债务人提供的物的担保实现债权。

六、违约

第十五条 本合同生效后,任何一方不履行或不完全履行其在本合同项下的任何义务,或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的,即构成违约。因此而给对方造成损失的,应予赔偿。

七、争议解决方式

第十六条 凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷,双方应协商解决,协商不成的,向甲方住所地有管辖权的法院起诉。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。

八、通知与送达

第十七条 甲乙双方的联系信息如下:

联系人信息甲方乙方

联系人姓名

联系电话

经营地址

住址

电子邮箱

第十八条 双方履行本合同过程中相互发送的函件或通知应按照本合同第十七条所预留的联系方式和地址进行送达:

18.1 如为信函,以邮戳所示日期为送达之日;

18.2 如为传真,发送之日即为送达之日;

18.3 如为专人递送,收件人签收之日为送达之日;

18.4 如交由专业快递公司递送,以寄件人交寄后满三日为送达之日;

18.5 如用电子邮件送达,电子邮件发出之日为送达之日。

第十九条 任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方,否则另一方仍有权将变更前的联系方式视为有效。

九、合同生效

第二十条 本合同经合同双方签名或盖章后成立和生效。

第二十一条 对本合同的`任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。除变更部分外,本合同其余部分依然有效,变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

第二十二条 本合同一式三份,甲方执两份、乙方执一份。

(以下为签章处,无正文)

甲方(签字或盖章) 乙方(签字):

授权代表:

签订时间: 年 月 日

签约地点:

施工合同


小编为您搜集了一篇“施工合同”的文章希望对您有所启发。用心血融铸经营理念,让企业文化生生不息,租赁合同中延迟或拒付租金的,中寄存财物被丢失或者损毁的,诉讼时效为一年。合同是当事人或者当事人双方约定某件事情的一种书面文件。请您务必收藏本文以便回顾!

施工合同 篇1

甲方:

乙方:

依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就不锈钢玻璃门工程事项协商一致,订立本合同。

一、工程情况

1、工程名称:

2、工程地点:

承包方式及材质要求

1、承包范围:

锁具、拉手、钢化玻璃、不锈钢材料以甲方签字认可的型号及样品为准。

二、合同价款及单价

1、采取固定价包干的方式乙方承包,合同价:300元㎡,据实结算。

三、合同工期:

按甲方要求________年____月____日至________年____月____日前完成。

四、工程质量标准:

按国家和行业标准规范进行验收,工程质量达到合格。

五、付款方式

乙方将所有不锈钢玻璃门安装完成后付已完工程量80%工程款,将所有不锈钢玻璃门安装完成后付已完工程量80%工程款,经甲方和质检部门验收合格后付总工程款90%,余款10%作为质保金质保期满后一次性付清。

六、工程保修期:

自竣工验收合格之日起保修期________年。

七、甲方责任:

安全的监督与管理。

2、甲方负责现场的协调工作。

4、甲方提供预埋管道等。

八、乙方责任:

材料及机械设备施工。

安全带、材料堆放安全有序,真正做到“安全生产、文明施工”,保质、保量、保安全、按时完成工程任务。在施工过程中若出现任何安全事故,均由乙方负责。

监理的监督及管理。

4、工程竣工后负责现场清理。

5、乙方负责所安装产品的成品保护。

6、若发生质量问题,乙方需在24小时内赶到现场进行维修。

九、违约责任

1、若因为乙方原因造成工程质量不合格,甲方有权责令其返工,造成一切损失有乙方承担;若两次出现同类质量问题,甲方有权单方面解除合同。

,每逾期一天罚款1000.00元。

3、甲方未按约定支付工程款,乙方可顺延工期。

十、其他要求

1、整体工程竣工验收前一个星期,乙方向甲方提供全套竣工验收所需的备案检测资料。

监理、建设单位工程部等部门认可后方可使用,乙方负责收集全套合格证及材料检验报告,产品质量达到国家规范要求。

3、施工过程中余其他施工方密切配合,服从甲方施工人员的管理,现场水电不准乱搭乱接,严格执行施工规范,水电费由乙方自理。

,每发现一处,由乙方向甲方支付维修费50.00元

十一、本合同一式贰份,甲乙双方各执两份,合同自签订之日起生效,工程竣工、工程款付清后自动失效。

甲方:(公章)联系方式:日期:

乙方:(公章)联系方式:日期:

施工合同 篇2

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商,达成如下协议:

一、工程概况

1、配电工程

2、工程地点:

3、工程内容

(1)户表 块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。

(赔偿事宜由甲方负责)。

二、工程承包方式及范围

1、承包方式:本工程采取方式。

2、承包范围:乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。

三、合同工期:本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工,工期顺延。

四、合同价款与支付方式

五、双方责任

标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成,电力部门验收合格。

2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。

3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。

4、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

5、乙方在甲方施工期间,甲方指定方进行施工,并负责住户及其它施工部门的矛盾协调,不是乙方损坏的,乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。

电缆等材料,在未送电前由甲方负责保管。

7、设计变更:根据现场实际情况如需要进行方案设计变

更,按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更,无论供电方案设计变更与否,合同价款不变。

8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。

9、为了不影响整个工程能及时受电,甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。

六、附则

1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2、本合同未尽事宜,双方可根据具体情况再行协商。

甲方:

乙方:

20xx年xx月xx日

施工合同 篇3

1、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.

3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。

2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

1、此工程为包工包料,打桩单价PHC-300×75A桩,单价为元/米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

2、如需送桩,只计取送桩费30元/米计算。

3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。

4、进场付10万元,打完米付清80%,桩打完全部付清。

5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

施工合同 篇4

甲方委托乙方进行 的基坑支护、降水工程的设计与施工。

为了明确双方责任,确保工程顺利进行,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程实际情况,经双方协商,签订本合同。

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120--99

2.1 图纸提供日期:月 2.2 图纸提供套数:平面图及基础施工图 第3条 双方驻工地代表

3.2.1 联络甲乙双方单位,协商解决工程有关事宜;

3.2.2 代表甲方实施权力和职责;

3.2.3 监督现场施工质量;

3.2.4 协调工程生产计划,确定施工变更;

3.2.5 验收签证乙方工程技术资料;

3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。

3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作;

3.4.2 代表乙方实施权力和职责;

3.4.3 协助甲方现场管理工作;

3.4.4 负责协调管理部门的管理工作;

4.4 在工程开工日期之后第基础土方开挖。否则,每延误1天,乙方向甲方支付违约金 元。

4.5 由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误,则双方商定的上述工期相应顺延。 第5条 合同价款

5.2 合同价款:打井、降、排水及边坡支护总费用为 元(大写: ),其中不包括可能涉及的所有职能部门需交纳的费用(如水资源费、排污费)。

本合同总费用在合同约定工期内一次性包干。

本合同价款在本合同签订后,不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整,也不因投标人在投标报价时审阅招标文件、图纸资料失误而调整。

5.3 如降水工期超出本合同工期,则每一天(24小时)收取的综合费用结算方式附下表:

表格中的综合单价包括费用、利润、规费、税金等在内的各种费用,即结算时造价按下面等式结算:

5.4 本项目降水费用结算总价计算方法为:

结算总价=合同工期内总价+超出合同工期的造价±可能的费用增减。

(1)《河北省建筑预算定额(20__)》;

(2)设计与施工方案》。

第6条 付款方式:

乙方进场具备开工条件之前,甲方支付已方 工程款,在乙方提交 份合格的工程验收报告,甲乙双方结算完成后,甲方付清其余全部工程款。

7.1.1 保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”,其具体含义及说明如下:

(1)路通:全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;

(3)电通:在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;

(4)场地平整:场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走; 7.1.2 开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物,包括树根、混凝土面层等;

7.1.3 向乙方提供场区工程地质勘察报告,施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;

7.1.4 向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;

7.1.5 提供足够的材料堆放和加工场地;

7.1.6 按有关规范科学管理工程,施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;

7.1.7 按期向乙方拨付工程款;

7.1.8 保护乙方有关技术不受侵害,未经乙方允许,不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。

7.2 乙方责任:

7.2.1 严格按照有关施工规范和技术要求施工,保证满足工程质量要求;

7.2.2 安全生产,杜绝重大人身机械事故;

7.2.3 文明施工,保证施工现场场地整洁,成品不受破坏,及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;

7.2.4 保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;

7.2.5 协助甲方做好现场管理工作;

7.2.6 及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;

7.2.7 按期完成外业施工和提交竣工资料;

7.2.8 接受各有关管理部门的检查和监督;

7.2.9 接受各有关管理部门的检查和管理。

第8条 违约责任有违约方承担发生的一切损失和经济责任。

9.1 本工程发生的意外民事责任,均由引发方负责;

9.2 本工程可能涉及的所有职能部门需交纳的费用(如水资源费、排污费等)均由甲方负责;

9.3 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。

10.1 本合同一式份,由甲乙双方各执一份正本,其余均为副本,甲方执 份,乙方执 份;

10.2 合同副本同正本一样具有法律效力;

10.3 本合同经双方法人代表签字、盖章后即刻生效,受法律保护;

施工合同 篇5

合同编号:_________

甲方:_________

联系人:_________

乙方:_________

联系人:_________

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址:_________

信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的'责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

消防系统产品)

配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每日到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故而导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每日千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

施工合同 篇6


关于规范地下管线施工安全管理的通知

城市轨道土建工程大多位于城市繁华区域,地下各类管线种类繁多、分布复杂、形成时间长、影响力大、敏感性强,处置不当极易引发安全或环境事故,造成较大社会影响。为规范地下管线施工安全管理,现就有关要求通知如下:

1、各项目部应成立以项目经理为组长,总工程师、安全总监为副组长、各部门负责人为组员的管线保护迁改领导小组,全面负责项目管线的调查、保护及迁改工作,规范施工作业程序,确保管线施工安全。

2、项目在上场后要详细阅读设计单位、建设单位提供的地下管线资料,对影响施工和受施工影响的地下管线进行详细调查,必要时进行物探,准确的摸清地下管线的确切情况,包括管线的类别、材质、埋深、尺寸、现有的保护措施、与工程结构的位置关系等情况,编制管线调查清单。在后续施工中也要通过不断调查对前期管线调查资料进行补充完善。

3、与相关管线产权单位签订有关安全协议,明确双方的安全责任和义务。平时加强与管线产权单位、抢修部门的沟通联系,搜集整理各类管线负责部门、负责人的联系方式,并维持良好的工作关系,有问题及时汇报、沟通,出现事故或险情时能第一时间联系抢修部门赶赴现场。

4、由项目总工程师负责,各部室配合,在摸清工地管线实际分布情况后,编制技术可行、经济合理、安全有效的管线迁改、保护方案,在制定管线迁改方案时要充分考虑迁改后管线的位置与工程结构的关系,避免多次迁改。对危险性较大的管线保护、迁改专项方案尚需组织相关专家进行评审论证。

5、在管线施工前由项目总工程师、安全总监负责组织对项目管理人员和施工作业人员进行详细的安全技术交底,明确地下管线详细分布情况、施工方案、安全控制要点及应急处置措施等。

6、由安全总监负责,安质环保部配合,编制管线重大风险源管控方案并组织实施。落实保护管线的组织措施,安排专人负责本工程地下管线的施工安全监护。安质环保部负责对地下管线重点保护部位设置安全警示牌或管线概况牌用以指导施工。

7、编制管线事故应急救援预案及处置方案,加强对管线保护知识的培训,定期组织管线事故应急演练,强化管线事故的应急处置能力。

    8、在已清楚地下管线分布的区域内进行开挖、打桩、破碎等施工时,要在施工主要部位事先挖探孔或探槽,确定管线的具体情况跟已知的情况是否相符后方可进行施工。在未知区域进行开挖、打桩、破碎等施工时,要在施工区域设置并打设纵横交叉的探孔或探槽,待探明地下管线分布情况后方可进行施工。

    9、探槽和探孔施工均为人工作业,不得使用挖掘机等大型机械设备开挖。探槽深度一般不小于1.5m,探孔深度一般不小于3m,可根据当地有关管线施工规定或经验适当加深探测深度。

    10、在管线迁改、保护或在管线附近施工时,靠近管线50cm范围内一律进行人工作业,不得使用挖掘机等大型机械作业。

11、在对管线进行支撑保护时,必须保证有稳定的支撑点;在对管线悬吊保护时,必须保证有牢固的悬挂点;并在支撑点和悬吊点进行加设衬垫保护。

12、管线迁改实施单位一般为管线产权单位,应尽量避免由我公司负责实施,我单位可积极配合管钱迁改,绝不允许在未经批准的情况下擅自进行迁改施工。

13、在协助进行强电线路的连接和截断时必须确认已断电;在协助进行煤气、燃气管线的切割、焊接时必须保证管道的气体已释放完毕;作业时必须遵守相关的安全操作规程,佩戴必要的安全防护装备。

14、落实项目领导带班生产制度,在涉及管线施工时必须有项目领导带班施工,并对带班生产中发现的问题及处理情况进行记录。

15、一旦发生管线事故或险情,现场管理人员要立即停止施工,将事故情况报告给项目领导,并做好现场的保护、防范措施,避免事故或险情扩大或产生二次事故,便于应急队伍能够更好的进行救援,将事故损失降到最低。项目部要在规定时限内及时向相关部门上报事故情况。

请各单位参照以上十五点要求,结合项目实际情况,立即组织对本项目进行管线施工安全隐患排查,并将自查整改情况报告于8月25日前报机关安质环保部备查。

教师合同


在法治意识逐渐根植人们心中的当下,很多情况下我们会需要运用到合同。合同的目的相当抽象,你了解我们合同的写作模式吗?栏目小编为你精心准备的“教师合同”可谓是一份特别定制的惊喜,阅读完本篇文章后请别忘了与你的朋友们共享这些有益的知识!

教师合同【篇1】

一、聘方(甲方):

法人代表(负责人):

应聘方(乙方):

身份证号码:

二、为确立劳动关系,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国劳动法》和国家及省、市有关规定,经双方协商同意,签订本合同。

聘用期限:自年月日至年月日

三、聘请待遇:

1、甲方应遵循按劳分配原则,实行同工同酬,并根据乙方的工作岗位,确定每月工资报酬。试用期工资为1000元/月,试用期后工资为1600元(注:年功工资每年递增20元),并于每月15-16日支付给乙方。

2、乙方在国家规定的工作时间内要保质保量完成甲方安排的工作任务。

3、乙方工作满六个月后,甲方为乙方交纳养老保险金

四、乙方严格履行幼儿园幼儿园教师岗位职责及幼儿园教育教学管理制度。

施教,如有违反及不能按时完成任务,甲方有权对乙方进行处罚。每学期末考核,如教学有5﹪—10﹪未完成,扣发本学期五个月的平均工资5﹪—10﹪。

2、乙方要按照教师标准严格要求自己,严禁体罚和变相体罚儿童,如出现体罚变相体罚现象,一次扣发工资10—50元,情节严重者,扣发当月工资。

3、乙方由于缺乏耐心及言行不慎为幼儿园造成不良影响,扣发当月工资100元。

营养费、住院费、家长误工费、交通费等全部费用的40%,并承担一定的法律责任。

5、如有事请假一天,扣除当天工资并扣除当月全勤奖。

逃园情况,一次扣发乙方(当事人)当月安全奖210元,并承担法律责任。

7、乙方除正常工作餐外,任何情况下,不允许吃拿儿童食品,否则扣发当月工资50元。

五、聘任合同的解除与终止:

1、乙方有下列情况之一的,甲方可单方面解除聘用合同:

(1)聘期内严重不履行合同的。

(2)乙方不服从甲方工作安排。

(失职、违法、违纪、不遵守幼儿园规章制度。

(4)乙方工作随便,不履行岗位职责,在幼儿园内外造成不良影响。

(5)乙方知识能力不够,无法胜任岗位工作。

(6)与本园教师不能和睦相处,挑拨是非,或在家长中反响不良,教育质量严重下滑。

(7)体罚或变相体罚造成严重后果的。

(8)私下将生源介绍到其他单位,故意泄露本单位工作秘密的。

(9)因乙方工作责任心不强或者缺乏必要的安全保健意识,给甲方造成损失或者给甲方幼儿造成损害的。

2、乙方因工负伤,在规定的医疗期内的,甲方不得解除劳动合同:

六、合同期间,不允许乙方学期中途辞职。如要离园,须提前一个月说明,否则扣发当月工资,并扣除风险抵押金伍佰元。

本合同依法订立,即具有法律约束力,双方必须履行。本协议自________年___月___日起生效,一式两份,甲乙双方各执涂改无效。

甲方:

法人:

乙方:

合同签定日期:

教师合同【篇2】

甲方:

乙方: 身份证号码:

经甲乙双方协商一致,签订本劳动合同.

第一条劳动合同期限:

本合同为有固定期限的劳动合同,合同期限从 201 年 月 日起至 年 月 日止

第二条 工作内容及要求:

乙方安排在(后勤)_部门,从事(厨房)工作.甲方可以根据实际情况,调整乙方所处的部门,工作任务,工作地等,乙方应接受调整。

乙方须根据甲方规定的岗位职责和要求,按时,按质,按量完成本职工作.

第三条 劳动报酬及支付方式

1、每月工资_____元,按自然月以现金方式支付.不足一月的工作日按日工资标准补发。

福利发放按教师一半(或略高于一半)对待。

第四条社会保险

经甲乙双方反复协商,甲方遵照国家和地方的相关规定以按灵活就业的方式为乙方在劳动合同关系维系期间办理社会保险.具体办理的原则以乙方签订的_______为依据。

第五条 劳动纪律

甲乙双方应严格遵守国家的法律,法规,规章和政策.乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。

第六条 劳动合同的解除

1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同:

2、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2) 严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的;

(3) 严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

3、具有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同

(1) 在试用期内

(2) 甲方以暴力,威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(3) 甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;

4、因其它法律规定解除劳动合同,须提前一周书面通知对方;

5、一方解除劳动合同,须提交相关证明材料,说明理由,并向对方书面送达解除劳动合同通知书。

第七条 故意或者重大过失责任保证;

如因乙方故意或者重大过失导致甲方发生经济损失,则乙方必须尽责处理善后事宜,挽回相应经济损失。甲方可以根据损失的大小及乙方的态度进行相应的处罚。

在本条事项未完全处理完毕之前,乙方不得擅自单方终止与甲方的劳动关系。原劳动合同期届满的,则相应顺延到本条事项处理完毕。

第八条 其他事项

员工守则为本合同的附件。与本合同具有同等法律效力。

2、在体制允许范围内,甲方必须保证乙方享有与公办老师同等的政治待遇与民主权利。

随时解聘和扣发奖金。

5、乙方享受的工资待遇只在合同履行期间,甲方提供给乙方的工资按单位月计算,超出的工作日按日工资标准补发。

6、乙方必须服从学校的分工,并自觉遵守学校的规章制度保证工作任务的落实。出色的完成本职工作。并接受学校的管理和考核。对于临时性或突击性工作任务不能抵触。

人员配置等情况,对聘用人员进行人员调整、变动或竞岗。

8、本合同自双方签字并加盖公章后即具法律效力。合同文本一式二份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

_____年_____月____日

协 议书

甲方: 乙方: 为了避免甲乙双方日后劳动关系解除后发生劳务纠纷,在此次甲方为乙方办理社会保险的活动中,经甲乙双方反复协商一致,达成如下协议:

甲方根据国家和当地有关规定,为乙方办理社会保险并承担合同期间的相应部分。

2. 社会保险总额由乙方一次性垫付上交甲方,甲方代为办理。

3. 合同期间,甲方承担的部分由甲方按月随工资发放.如合同解除,不予支付。

4. 甲方承担的社会保险金额部分视合同期间的相应标准执行. 甲方: 乙方:

年 月 日

教师合同【篇3】

甲 方:

乙 方:

甲乙双方本着友好合作精神,根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条 合同期限

1.合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,合同期满聘用关系自然终止。

2.聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

3.本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条 乙方的义务

的完整,内容的充实;对学生进行考勤及纪律管理。

2.甲方提出的其它合理要求,例如:课后对有关上课内容的询问解答等。

3.遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律。

第三条 甲方的义务

1.按时支付授课报酬。

2.向乙方提供学生的背景资料,讲明授课要达到的目的,协助提供和授课有关的业务资料。

3.为乙方的教学提供良好的授课环境。

第四条 本合同的变更、终止和解除

1.本合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。

2.确需变更合同的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

3.经双方当事人协商一致,本合同可以解除。

4.本合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

5.有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,并且不承担违约责任:

(不能避免并不能克服的客观情况而导致课程不能继续安排;

(3)乙方故意不按时完成授课内容和授课计划的。

(4)通过组织学生对授课质量进行测评后, 乙方教学不合格的;

第五条 其它事项

1. 若乙方在试讲和授课期间,未经甲方同意私自与学生及家长达成协议带走甲方资源,经证实,乙方给予甲方500元课时费的违约金或甲方在乙方课时费中扣除。

2. 合同期满前乙方向甲方提出辞职,必须提前两个月提交正式书面辞职信,并做好交接工作。如若没有,甲方有权扣除当月课时费。

3.甲乙双方因实施聘用合同发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服,可向人民法院提起诉讼。

乙双方签字后生效。

法规相抵触时,以国家法律、法规为准。本合同未尽事宜,经双方协商后签订补充协议。

甲方:(盖章)____________ 乙方:(签字)____________ 签约时间:________________ 签约时间:________________

教师合同【篇4】

甲方(聘用单位):_________________

法定代表人:_______________________

乙方(受聘人):___________________

甲乙双方本着友好合作精神,根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条 合同期限

1.合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,合同期满聘用关系自然终止。

2.聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

3.本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条 乙方的权利

2.要求甲方提供与授课对象相关的背景资料及授课的相关业务资料。

3.要求甲方提供良好的教学环境和必须的教学备品。

第三条 乙方的义务

的完整,内容的充实;对学生进行考勤及纪律管理。

2.甲方提出的其它合理要求,例如:课后对有关上课内容的询问的解答等。

3.遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律。

4.乙方的人身安全由乙方自己承担。

第四条 甲方的权利

1.要求乙方按教学计划按时完成授课,维护授课时的教学秩序,并提供最终考试成绩等。

2.接受学生对授课质量的评议,并根据学生的评议对授课内容进行调整。

3.有权根据自身情况对课时进行调整,对授课内容进行变更,但必须提前通知乙方。

第五条 甲方的义务

2.向乙方提供学生的背景资料,讲明授课要达到的目的,协助提供和授课有关的业务资料。

3.为乙方的教学提供良好的授课环境和必须的教学软件。

第六条 本合同的变更、终止和解除

1. 本合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。

2.确需变更合同的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

3.经双方当事人协商一致,本合同可以解除。

4. 如乙方工作中有违纪等行为,甲方有权终止合同。

教师合同【篇5】

教师合同


教师合同是教师与学校之间的一份双方共同签订的协议。它规定了教师的职责、权益和学校提供的福利。教师合同旨在促进教育事业的发展,确保教师和学校之间的良好合作关系,同时也为学生提供一个安定和优质的学习环境。


教师合同明确了教师的职责。教师是学校的灵魂,他们的责任是传授知识、培养学生的能力和品德。教师合同规定了教师应当按照教学大纲和教育方针进行教学,制定教学计划、教材和评估方法,并积极参与学校的教育活动和学生的指导工作。另外,教师也应当尊重学生的个性差异,关心学生的成长和发展,并与学生和家庭保持良好的沟通合作。


教师合同明确了教师的权益。教师在教育事业中扮演着重要的角色,他们应当得到相应的权益保障。教师合同规定了教师的薪酬、工作时间和休假制度等。薪酬方面,学校应当按照国家统一规定和教师的工作表现进行合理的薪资调整。工作时间和休假方面,教师应当按照学校的安排进行教学和相关工作,并享有法定的休假权益。教师还享有职称评审、继续教育和职业发展的机会。


教师合同明确了学校提供的福利。学校应当为教师提供良好的工作环境和相应的福利待遇,以激励教师的工作热情和积极性。教师合同规定了学校提供的住宿、社会保险、补助和奖励等福利待遇。住宿方面,学校应当提供适宜的教师宿舍或者住房补贴。社会保险方面,学校应当依法购买教师的养老保险、医疗保险和工伤保险。补助和奖励方面,学校应当鼓励教师参与教学研究和教育创新,并给予相应的补助和奖励。


教师合同还明确了教师和学校之间的合作和纠纷解决机制。教师和学校之间应当建立良好的合作关系,共同为教育事业的发展努力。教师合同规定了合同期限、解约条件和违约责任等方面的事项,在教师和学校之间形成了一种“安全感”。另外,教师合同也规定了双方如果出现纠纷应当如何解决,可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式来维护各自的权益。


小编认为,教师合同是教师和学校之间的一份重要协议。它明确了教师的职责、权益和学校提供的福利,并规定了双方的合作和纠纷解决机制。教师合同的签订对于促进教育事业的发展、维护教师和学校的权益以及为学生提供优质的教育环境具有重要意义。我们应当重视教师合同的签订和执行,为教师提供更好的工作条件和发展机会,以推动教育事业的繁荣和进步。

教师合同【篇6】

甲方:学校 地址:

乙方:

姓名性别年龄学历

专业身份证号码

电话住址

为建立劳动关系,明确权利和义务,甲乙双方在平等自愿的原则下,经协商一致,订立本合同。

一、聘用岗位

乙方自愿来甲方任职,并同意按学校要求,担任 岗位工作;

二、聘用合同期限

本合同为有固定期限的聘用合同,合同期年,合同期从年月日起至年月日止。合同到期后,经双方协商一致后,可续签合同。

三、工作岗位职责要求

乙方应遵守学校制定的管理制度,完成受聘岗位规定的各项教育教学工作任务。同时享有参与学校民主管理的权利。

学校依据有关规定对乙方进行奖励和处分。

四、工作岗位纪律

1、严格遵守国家法律法规和甲方的各种规章制度,遵守社会公德。

2、除政策因素外,乙方受聘期间未经甲方批准不得回到原单位或其它单位工作。乙方在聘期内要求脱离工作岗位的,必须先经甲方同意,并与甲方解除聘用合同,甲方可根据规定给予办理有关辞职手续。

责任明确、考核严格、奖惩分明。

五、工资待遇

政府的政策,由甲方或财政发放与现有身份同等的财政工资和津补贴,各种政策性保险及住房公积金按原渠道不变。

业务进修、职称评定、表彰奖励、科研立项、职业技能鉴定等方面均与公办学校教师同等对待,统一管理”。

业务进修、职称评定、表彰奖励、科研立项、职业技能鉴定等相关工作。

六、合同变更和终止条件

1、聘用合同确需变更的,双方应协商一致,按原签订程序变更合同。

2、聘用合同期满,因政策性原因导致合同无法履行,或甲乙双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

3、乙方有下列情况之一的,甲方可单方面解除聘用合同:

(1)聘期内严重不履行合同的。

(2)一学期考核不合格的。

(3)一个教学年度内不能完成合同约定的工作任务的。

(渎职或违法违纪的。

(培训,或虽经批准,但规定的学习期满后延期不归的。

(6)擅自离岗的。

4、合同终止后,甲方把工作关系退回县教育局,乙方按照“从哪里来,回哪里去”的原则回原学校或同级同类学校工作。

七、违约责任

1、乙方如无正当理由违约,给甲方造成损失的,乙方的年度考评直接定为“不合格”,且停发乙方全部工资。

2、甲方无正当理由解除聘用合同的,也要给予乙方相应的补偿。聘期结束后,根据甲方的工作需要和乙方的意愿确定是否续聘。

八、其它事项

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。合同自签订之日起生效。未尽事宜,双方平等协商解决。

甲方(签章) 乙方(签章)

法人代表:

签订日期: 年月日签订日期: 年月日

教师合同【篇7】

甲方:乙方:

身份证号码:身份证号码:

地址:地址:

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和教育、教学工作需要,双方本着平等自愿、协商同意签定本合同。

聘用职位及期限

职位:教师 /

期限为一年:自 年月日至 年 月 日

教师职责:

教育教学活动计划,并认真执行,定期向园长做工作汇报;

保育及生活护理等工作;

耐心、关心、热心、细心;随时维护幼儿在园所内之健康与安全及辅导幼儿之身心发展与个别差异;

4、严格执行幼儿园作息制度,认真安排好幼儿一日生活,做到动静交替,手脑并用,确保幼儿户外活动时间及游戏时间;

5、培养幼儿良好的行为习惯,使幼儿身心健康成长;

愉快教学、健康成长”等得到充分体现;

7、坚持正面教育原则,尊重幼儿,积极启发诱导,严禁体罚和变相体罚;

8、认真学习,努力钻研业务,积极参加教研活动及业务学习,积极创编教材,制作教具,提高自身素质和业务水平;

乙方享有规定的法定节假日,及婚假,丧假。

乙方应遵守本园的规章制度及工作时间,不得擅自离开工作岗位;

甲方对工作中确有成绩或违反纪律者,将按程序予以奖励与处罚。

双方签定合同时,乙方向甲方交押金三百元。合同期满后退还。

因行业特性,教师不得在学期中途提出解除合同。违反此条押金不予退还。 其他

1、甲乙双方意见不能达成一致时,应首先通过协商解决,如无法协商,可请上级主管部门协调解决,或向市劳动争议仲裁委员会申请仲裁,直至诉诸法律;

2、本合同一式二份,甲乙双方各一份,经双方签字后生效,两份合同具有同等效力;

甲 方: 乙 方:

年 月日 年 月 日

本文网址://m.jym1.com/gexingjuzi/144481.html

相关文章
最新更新
热门栏目