定制合同
定制合同集锦。
你了解起草合同要注意哪些方面?对合同的履行起到了积极的作用。签订合同可以约定合同双方的责任义务,以及权利,很高兴为您介绍“定制合同”相关的内容希望能够提供帮助,如果我的建议对你有所帮助那就请记得收藏吧!
定制合同(篇1)
发包人(甲方):
住所:
电话:
传真:
委托代理人:
承包人(乙方):
住所:
法定代表人:
电话:
本工程设计人:
电话:
施工队负责人:
电话:
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
乙方应通知甲方验收,并告知丙方。_____日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准,室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行),并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方和丙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、工程承包方式:双方商定采取下列第_种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工,发包人包料。
第二条施工图纸
双方施工图采取下列第种方式提供:
.发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前天取得有关部门确认或者批准。
第三条甲方工作
1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时,丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收,并协助验收;
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任(详见附件10:
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担;若复验不合格。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认;
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的畅通;
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间;
在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为_______年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为____年,电路工程的保修期限为_____年。同时由甲乙两方签订《广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议》(详见附件11:
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
本合同生效后,丙方根据甲方书面认可分____次,按下表约定支付工程款,尾款在保修期满后。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期
1、工程期限___天,开工日期__年__月__日。
竣工日期__年__月__日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。
因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力的。
经双方同意的工程量变化和设计变更;
因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成的工程延误。
第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。
经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。
第六条关于材料供应和保管
1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。(工作总结之家 M.DG15.cOm)
在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认(阶段验收)及拨款要求后,甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收,并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料;
提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2、对于一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。
1本工程使用的建筑装饰材料,应为符合工程设计要求和《室内装饰装修材料有害物质限量标准》系列国家标准的合格产品。
对于因此造成的费用增加部分,由提供方承担。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
2甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场,并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。乙方发现由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经组织检测验收后交乙方保管。
第七条关于质量和验收
1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(50327-20__)为质量评定验收标准。
3甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定。
2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。
甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。
由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。
5、验收时,工程项目合格率达到%时(以工程价款比例为准),其它不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方应予以承认。
4乙方负责采购的材料、设备,经组织验收后,由甲方确认备案,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。
损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。
国家行政部门或者行业机构在本合同签置生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:
8、工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条关于工程价款及结算
1、双方约定按以下第____种方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
支付次数支付阶段或时间支付金额
第一次支付________元;
第二次支付________元;
第三次支付________元;
第四次工程验收后天工程总造价的5%约________元。
其他支付方式:_____________
2、双方同意工程的结算方法按下列第种进行结算:
固定价格,本工程总价款为________元;
1.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+墙面面积顶面面积+6%(前两者的和)
2.瓷砖面积为:实际面积+6%
3.实木地板面积为:实际面积+6%,拼花部分+10%
4.木工衣柜类面积为:实际面积平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按一平方米计算。
2.一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任;
5.其他按项项目按项计算。
6.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%(实际面积)
7.估价项目测量后再具体报价。
8.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3、特别费用的约定
施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。
如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方应当负责交涉或向乙方补贴差额。
4、乙方按双方签署的预算项目执行。
如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。
其中涉及款项甲方应按预付50%,项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。
如其中物料款项大于该项目的50%的,甲方应实际比例先支付给乙方备料。
5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。
发包人接到资料后__日内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
3甲方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款,每延误一日。
第九条:工程预算文件(表)所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条、责任与罚则
1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人士包括甲方均不得无理干涉。
甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付的违约金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照支付乙方延期付款违约金。
5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责
6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
5丙方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款,应向乙方支付迟延部分工程款千分之____的违约金;丙方无正当理由未按约定同意甲方提取工程结余款,每延误一日。
7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。
否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条争议解决方式
双方如对合同的执行发生争议,应通过友好协商解决。
如协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条、附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
现场代表:(签字) 现场代表(签字)
证件名称: 证件名称:
证件号码: 证件号码:
年月日 年月日
定制合同(篇2)
合同编号:
签订地点:
甲方:吉林省交通建设集团有限公司项目经理部
乙方:
鉴于甲方已与业主签订了工程建设合同,为保证该工程严格履约,双方就该建设工程的部分工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、承包工程名称及桩号:承包工程地点:
2、承包范围、内容、数量(暂定)及单价:
3、工程数量:根据甲方提供的施工图纸、技术规范、质量要求等有关资料要求的工作内容进行施工,以实际完成双方签字认可的工程数量为最终依据。
4、承包方式及工程价款
承包方式:(分为总价承包、单价承包)
工程价款:元,大写:承包价格内包含为完成本合同工程所需的人工、材料、机械、质检、保险、安全、环境、税金、利润、管理及现场文明施工等一切按主合同要求必须完成的全部工作内容的费用。凡属业主不单独计量签认的项目,其费用认为已包含在其目单价内,均不单独结算。
5、合同工期
开工日期:竣工日期:。总日历天数:天
6、工程质量标准:
7、工程履约保函
经双方协商,乙方同意在签订本合同后天内向甲方交纳人民币元(合同总价的%)或提交一份经认可的银行保函作为履约的担保。
8、工程质量保证金
依据与业主签订的承包合同中有关质量保证金的要求,在每次对方结算时,扣除结算金额的%作为工程质量保证金。
二、工程价款结算程序和方式
1、对乙方结算的工程价款或单价是对乙方完成所承包工程并履行所有合同义务的成本及酬劳。乙方根据甲方委派的现场管理人员及监理工程师签证的工程数量列出已完的、经相关部门验收质量合格的工程数量。
2、每月日前由乙方依照监理工程师验收签证的工程量列出已完工程数量表交甲方项目工程部门。因乙方未及时报送资料或工程不符合计量标准,甲方不予计量。
3、甲方工程部门根据内部质检人员(包括测量、试验主管)对已完工程质量的验收资料办理结算单,并经相关部门会签后,报项目总工程师审核、经理签批。
4、甲方财务部门按照工程部门提供的结算单,在业主付给甲方工程款后日内支付乙方当月工程款。财务部门在办理结算支付时根据材料、设备、人力资源等部门提供的资料扣清各项款项(包括质量保证金)。如果业主本期计量款未到位,则工程款将相应延期支付。
5、完工结算:乙方所包的工程项目全部按合同完工后,经业主、监理工程师和甲方验收合格,乙方上交甲方规定的全部竣工资料并办理退场手续,签订退场协议后,甲方为乙方办理完工结算,财务部门根据工程部提供的支付单支付除质量保证金外的工程款。乙方必须按甲方财务部门的要求提供结算发票等相关资料,否则甲方有权扣除未开发票总额%的税金。
6、最终结算:待业主将质量保证金退还给甲方后,财务部门根据工程部门提供的支付单,再通知乙方办理质量保证金的支付手续。
7、如用工程量清单来确定工程价款,对乙方计量的工程量是按照业主与甲方签订的合同中相关条款的要求来计算,并经过监理、业主批准的工程量。凡工程量清单中的数量为暂定数量,不作为计量支付的依据。
8、对乙方结算的工程价款中是否包括乙方所承担的税金及比例:
9、对乙方结算的工程价款中是否包括甲方的管理费,收缴方式及比例:
10、其它:
三、双方责任和义务
(一)甲方责任和义务
1、负责提供相关的施工图纸,施工原始记录、试验、竣工资料表格格式,本项目技术规定内可供乙方查阅的技术资料,水准点与坐标控制点资料,并负责组织乙方进行图纸会审,并对乙方进行技术交底,合同生效后向乙方移交施工区段。
2、负责对业主、监理的文件往来,并将相关内容传达给乙方。
3、甲方委派为乙方施工现场的管理人员,根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度、工程质量和安全生产等实施现场督导,并负责向乙方提供设计图纸(含变更设计图纸),与监理工程师进行工程中间验收、工程计量的签证。
4、甲方有权根据工程进度的要求,对乙方的人员、机械设备进行统一调配。
5、协助乙方解决好施工环境。组织对已完工程的验收、鉴定。
6、按合同拨付工程价款。
7、对乙方所施工的、质量未达到技术规范及合同要求的在建工程或已完工程,甲方有权责令其停工、返工或不予计量,由此造成的一切损失由乙方负责。
(二)乙方责任和义务
1、根据工程进度要求积极组织人员、机械就位,做好施工前的准备工作。
2、组建施工队伍,并任命合格的代表全面负责工程的管理,乙方现场所有人员应服从甲方派驻现场的管理人员的管理,如果甲方认为现场个别施工人员不能胜任其本岗位工作,有权要求乙方更换。
3、按照甲方的要求提供各种计划、统计、计量支付等报表,并及时填写保存各种原始记录、试验报告等资料。
4、按照业主、监理工程师及甲方的要求,做好承包范围内的文明施工工作,对已完工程成品进行有效保护,对施工现场做好安全保卫工作,费用不再增加。
5、对施工场地周围地下管线和邻近建筑物,构筑物、古树名木、环境等进行有效保护,发现未知地下障碍物及文物应及时书面通知甲方并妥善保护,不得擅自处理,否则造成的经济损失由乙方负责赔偿,并承担相应的法律责任。
6、对于承包范围内的驻地建设、交通导改、临时设施、施工机械、文明施工等,乙方应严格遵循甲方的形象规范要求,所有标识均应唯一体现甲方。
7、工程交验前,乙方应负责清理施工场地,包括拆除临时驻地建设、平整临时用地、复耕等工作,费用不再增加。
8、乙方自主经营,自负盈亏、自担风险,承担一切债权债务,乙方与任何第三方签订的合同、协议、发生经济纠纷等,甲方均不承担任何法律责任。
9、其它:
四、施工组织设计和工期
1、乙方必须按甲方确认的施工组织设计及进度计划组织施工,接受业主、监理工程师、甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,经甲方认可后执行。
2、乙方在施工中必须接受甲方或业主提出的阶段性目标要求,施工期间若业主要求提前完工或者由于业主原因工期被迫延迟,乙方应调整进度计划,无条件满足业主的要求。
3、在施工过程中若发现乙方在限期内无力完成本合同约定的施工任务,或存在质量问题及内部管理问题,甲方有权核减合同工程量或终止合同,勒令限期退场。对由此而造成的一切损失(包括另寻承包队伍的进场费及赶工费用)均由乙方承担。
4、乙方未在本合同规定的合同工期内完工,甲方有权按本合同工程造价的%/天
扣罚延期违约金,但由于甲方原因或不可抗力导致延误,经双方协商,工期可顺延。
五、质量与安全
1、乙方所施工的工程质量应达到业主与甲方签订合同约定的质量标准,质量标准的评定以业主与甲方签订合同中规定的质量检验评定标准为依据,因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方应承担相应责任。
2、乙方必须服从甲方委派的现场管理人员及驻地监理工程师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。乙方施工过程中的各项试验可由甲方中心试验室进行测试,甲方要向乙方收取试验检测费用,其试验检测费用甲方应事先通知乙方。
3、由于乙方不按技术规范和质量标准要求施工,工程质量达不到质量标准,甲方派驻的现场管理人员和监理工程师有权责令其停工、返工,由此造成的一切损失由乙方自行承担,对于不合格的工程,甲方不予结算支付工程款。
4、乙方应遵守国家现行的工程建设安全生产相关管理规定,严格按国家安全标准组织施工,并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查。施工现场和生产、生活区应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡由于安全措施不利造成一切事故的,由乙方承担相关责任和由此发生的全部费用,对甲方的声誉或经济造成损失的,乙方应承担相应法律和经济责任并做出赔偿。
5、其它:
六、材料设备及施工机械的提供
(一)材料调拨和施工机械出租
1、甲方向乙方供应的材料,数量以实际用量为准,调拨单价及加收的采购保管费:
2、若业主指定材料供应厂商,经双方协商,可由甲方代为采购。由业主直接供应的工程材料,按业主的供应价格,交货地点为,材料数量以甲方和业主认可的数量。
3、用于永久性工程的所有材料均应按有关规定附有质量合格证,须经甲方验收合格,监理工程师同意后方可使用。
4、甲方提供材料、机械设备的结算方式:对于甲方提供或代为采购的进场材料、机械设备,每月进行工程结算时,甲方材设部门要将乙方签字认可的材料调拨单及设备运行日志进行统计,财务部门按月在工程结算价款中扣除相应费用。
(二)乙方采购材料设备
1、乙方应按合同约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料、设备质量负责。
2、乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、乙方采购的材料设备在使用前,应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
(三)其它:
七、工程变更和索赔
1、由于本合同是在业主与甲方签订合同的前提下签订的,乙方施工范围内的变更、索赔,最终批准权在业主,乙方有责任按照甲方的要求协助甲方共同办理变更索赔事宜,并承担相应费用。业主未认可、未批复的变更、索赔项目,即使甲方签字认可,甲方也不对乙方做出任何补偿。
2、合同期内,业主、监理、地方政府、公安或银行等部门收取甲方的各种款项,甲方将按照乙方承担工程的比例分摊给乙方,从其支付款中扣除。
3、本项目单价在施工期间不予调整。如有新增项目,由甲、乙双方协商确定单价,签订补充协议。
4、工程施工过程中的延期或索赔工作,乙方应按照程序及时提出申请资料,由甲方统一办理。若索赔成立,其费用分成由双方协商确定。
5、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的一切经济损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
6、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方同意,未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。
7、对变更项目单价确定及费用支付的约定:
8、其它:
八、竣工验收及质量保修
1、工程具备竣工验收条件,乙方按甲方与业主签订的合同工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
2、乙方应按法律、行政法规、国家有关工程质量保修及业主与甲方签订合同的有关规定,对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任,保修期为交工验收后年。
九、违约责任
乙方不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包的工程支解后以分包的名义分别转包给他人,否则甲方有权解除本合同、没收履约保证金及拒绝支付工程款等措施作为其违约所应承担的责任。
十、保险
1、对于甲方投保所发生的保险费用,乙方应承担相应部分,具体金额及支付方式为:
2、乙方必须为其进场人员办理意外伤害保险,为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。甲方对乙方的人员伤亡均不负任何责任。
十一、合同解除
1、甲、乙双方协商一致,可以解除本合同。
2、发生本合同工程分包禁止的情况或者乙方公然地忽视履行本合同所规定的任何义务及甲方认为乙方在进度、质量、安全、文明施工等方面不能满足要求时,甲方有权单方面解除本合同,另选施工队伍。
十二、甲、乙双方其它协议事项:
十三、乙方施工的工程如在缺陷责任期内发生质量问题,缺陷修复由乙方负责,若乙方未履行合同进行缺陷修复,甲方有权扣除质量保证金并追究乙方法律责任。
十四、争议的解决:因履行本合同发生争议的,甲、乙双方应友好协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜,可经双方共同协商做出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十六、合同生效与终止:本合同自双方签字或盖章之日起即生效,至缺陷责任期结束、账款结清时自动废止。
十七、本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
经办人:经办人:
年月日年月日
定制合同(篇3)
甲方(经销商):
乙方(订购方):
根据《xxx合同法》有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
第一条:甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金元,此款可抵充货款。
第二条:甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图(如需出具效果图,由双方协商)。乙方根据甲方出具设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认图纸为最后设计图。
第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定设计图进行较大修改,必须征得另一方同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
第四条:付款方式
甲乙双方签字确认后,可选择下列第________种方式付款:
2、如甲方提交设计图后,则不予退还定金。
3、乙方付款后,甲方即开始生产,如乙方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料损耗。
4、乙方逾期付款,每延期一天应按货款总额_________%承担违约金。
第八条:甲、乙双方如确因不可抗力原因,不能履行或需延期履行本合同,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行原因。
第九条:本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第_______种方式解决:
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条:本合同一式_____份,由甲、乙双方各执一份,副本_____份。
甲方:________________(盖章)乙方:________________(盖章)
负责人:________________(盖章)负责人:________________(盖章)
地址:_______________________
地址:________________________
电话:______________________
电话:______________________
签定地点:_________________
签订时间:___________________
定制合同(篇4)
合同编号:)___________________
出让方(以下简称甲方) :____________________________________
统一社会信用代码 :____________________________________
法 定 代 表 人 :____________________________________
地 址:____________________________________
联 系 电 话:____________________________________
受让方(以下简称乙方):____________________________________
公民身份号码:____________________________________
联 系 地 址:____________________________________
联 系 电 话:____________________________________
鉴于:
1、__________________公司是经__________________市场监督管理局批准成立的,在__________________市场监督管理局注册的有限责任公司。甲方合法持有__________________公司__________________%的股权(认缴出资额_____ 万元,实缴 _____万元)。
2、甲方向乙方出让其持有的股权,已经__________公司股东会决议通过。
风险告知:《中华人民共和国公司法》第七十一条对股权的转让有强制性规定,股东向股东以外的人转让股权必须书面通知其他股东征求意见,经其他股东过半数同意,并在公司登记机关办理变更登记。相关股东会决议建议作为本协议的附件。
甲乙双方经友好协商,本着平等互利的原则,就甲方在__________公司拥有的股权转让事宜订立协议如下,以资共同遵守:
第一条 标的股权与转让价款
1、本协议项下标的股权为__________公司__________%股权,认缴出资额为人民币__________万元。
2、标的股权转让通过以下方式进行:由乙方受让甲方所持__________公司_____%的股权。
定制合同(篇5)
合作的对象不管是谁,哪怕是很熟的人都是需要签合同的,并不是出于不相信,而是因为这样才能够保证彼此的利益。以下是由小编为大家整理的“服装采购面料合同”,仅供参考,欢迎大家阅读。服装采购面料合同
(一)购货方:______________________ 合同编号:______________________供货方:______________________ 签定地点:______________________
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间 签定时间产品名称:______________________色号:__________________________成品有效门幅:__________________数量(米):______________________单价:_________________________(元米)总金额:______________________交(提)货时间及数量:_________________________________合计人民币:_______________元合计:___________米___________元备注:以实际米数结算
二、质量要求、技术标准:按国家一等品生产,颜色、手感、品质按我司确认的为标准。
三、交(提)货地点、方式:供货方仓库。
四、合理损耗及计算方法:按合同数量交货,短溢装范围为0~3%。
五、包装标准、包装物的供应和回收:卷筒布包装不定码,衬塑料袋,段长30米以上,交货数量允许0~3%。
六、验收标准、方法及提出异议期限:购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方,供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期。
七、结算方式及期限:货到购货方仓库后天凭全额增值税发票结款。
八、违约责任:交货期每延迟交货壹天,每日按合同总价的2%计算违约金,由供货方支付购货方。如因数量质量等问题因供方原因造成客户拒收货物退货索赔或扣款等,由供方承担一切责任。
九、解决合同纠纷的方式:由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。
十、其他约定事项:
1、________________________________________
2、________________________________________十
一、合同有效期限:________年____月____日至________年____月____日购货方:__________________ 供货方:__________________单位地址:__________________ 单位地址:__________________法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________电 话:__________________ 电 话:__________________服装采购面料合同
(二)甲方:________________乙方:________________甲、乙双方就工服制作业务签订以下合同,共同遵守。
第一条、产品名称、价格、数量后附详细报价单。此价格经双方认可,作为本合同的附件。
第二条、交货地点及时间
1、地点:________________________________
2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后____日内。
第三条、加工形式
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。
3、货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。
第四条、甲方责任
1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、甲方定好量体时间,保证人员齐全。
3、按此合同付款日期,按时付款。
第五条、乙方责任
1、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
2、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方千分之二每日的货款作为违约金。
第六条、结算方式
1、支票结算。此合同签订后____日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在____日内付清乙方全部货款。如有延误,每日须加付千分之二的滞纳金。
第七条,本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。
第八条,此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。甲方业务代表:________________ 乙方业务代表:________________甲 方 盖 章:________________ 乙 方 盖 章:____日 期:________年____月____日____日 期:________年____月____日服装采购面料合同
(三)甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立如下面料采购合同,双方共同遵守:
一、甲、乙双方按订购单所列内容供货甲方按订购单(详见合同附件)所列内容向乙方购买所需货物,乙方按订购单所列内容供货。
二、交货期限乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的,乙方应提前______天以书面形式通知甲方,需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。
三、品质要求大货面料缩水率不能超过3%,对人体有害物质一定不能超标。乙方严格按照“确认样品”的质地、“色卡确认板”的颜色生产大货。交货面料要符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准的各项要求(主要检验项目有:强力、色牢度、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等)。
四、货品验收
1、乙方应提前________天时间以书面方式通知甲方相关负责人员对大货面料进行验收,如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求,甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。验收不合格后,乙方应马上安排返工或重新生产面料,如因此导致乙方不能按期交货,则按照条款二进行交货。
2、质量异议期:由于面料产品的特殊性,甲方在对采购面料进行裁剪前,如发现有质量任何问题,甲方有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测,如检测出质量不合格,甲方有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金,并承担由此给甲方造成的所有损失。如甲方在对采购面料进行裁剪后才发现质量问题的,由甲方自行承担所有损失。
3、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时,应及时以书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后,必须在________个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案,或未与甲方就处理方案达成一致,甲方有权解除合同,并按合同
第八条追究乙方违约责任;在此情况下,甲方也有权视情况选择继续履行合同,要求乙方承担违约、赔偿责任。
五、交货数量甲方可接受超出约定数量3%的大货货品,但实际交货数量不能少于约定数量。
六、交货方式乙方按照甲方的交货资料要求,把大货面料送交至甲方指定的交货地点(甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点)。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。
七、付款方式甲乙双方签订订购单后________个工作日以内,甲方将订购单总价款的 作为定金支付给乙方;甲方支付总价款的 给乙方后,乙方将合同货品交付给甲方;乙方合同货品全部交付甲方 天以内,甲方再支付总价款的余款给乙方。如甲方未能按时付款,将视为甲方违约并承担相关违约赔偿责任。
八、违约责任逾期交货达到________天以上(含________天),乙方将承担合同总价款金额5%的违约金;逾期交货达到________天以上(含________天),乙方将承担合同总价款总金额10%的违约金;逾交货期超过________天甲方则有权选择解除本合同,或者选择继续履行合同但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同,若因违约造成本合同无法继续履行,违约方将赔偿合同总价款的30%违约金。
九、因本合同发生纠纷,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决纠纷。
十、本合同一式贰份,双方各执壹份。自双方签订之日起产生法律效力。甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):________年____月____日 ________年____月____日
返
jym1.cOm品读分享
定制家具合同(精品4篇)
成为一个有个性的人并不难,体现个性的一种方式就是发一些个性的句子,个性句子是能够代表自己的一些话,你有摘抄个性句子中的经典语句吗?小编为大家收集整理了定制家具合同(精品4篇),希望能够帮助到您。
定制家具合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
一、红木家具基本情况
二、定金(可选项)
甲方应在签约时支付全部货款的_________%,_________元(大写:_________)作为定金(不超过20%)。
三、付款方式
甲方应在签约时一次性支付全部货款_________元,相关费用_________元。
甲方应在签约时支付货款_________元,相关费用_________元;_________年_________月_________日前支付尾款_________元,相关费用_________元。
注:相关费用包括:□运输费_________元,□安装费_________元,□_________元。
四、货物的交付
买方自提;自提时间:_________。
卖方送货;交货时间:_________;交货地点:_________。
五、售后服务
红木家具产品三包期限为_________年(不得低于2年)。对于家具的质量问题,应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。
六、其他约定事项
1、本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式_________份,甲方、乙方、_________各执一份,具有同等法律效力。
消费者(甲方):_________
联系电话:_________
经办人:_________
联系电话:(盖章)_________
签订时间:_________年_________月_________日
经营者(乙方):_________
联系电话:_________
经办人:_________
联系电话:(盖章)_________
签订时间:_________年_________月_________日
定制家具合同 篇2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定,甲方就 小区的橱柜、衣柜的制作及安装事宜与乙方达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条 合同内容
1、________________________小区的橱柜、衣柜制作和安装工程。
2、制作及安装工程地点:____________________________(具体依甲方指定)。
第二条 承包范围
乙方为甲方制作橱柜、衣柜(详见合同附件一:产品清单),并负责安装。
第三条 承包方式
1、本合同及附件中的价格,为橱柜、衣柜制作到现场安装调试并达到验收要求的包干价格。
2、乙方按本合同约定的标准,包工包料、包质量、包验收(通过甲方及各户业主验收)、包供货安装、包工期、包风险、包售后服务等承包方式,按照甲方确认的设计施工图、材料,承包橱柜的制作及安装。
3、结算方法:数量以本合同中确定的为准,实际数量以甲乙双方共同签证为准,按实结算,单价按合同附件一中的包干单价执行。
第四条 工期
1、本合同签订后,甲方在约定的时间内进行安装调试。在 年 月 日之前,乙方进场安装,于 年 月 日前完成安装并经甲方及各户业主验收合格。
2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可调整,以此确定竣工日期。
第五条 合同总价款及付款方式
(一)合同总价款:
1、本合同总价款暂定为人民币 元,大写人民币 。
2、本合同总价以内的橱柜、衣柜数量及每套价格、上下柜每米单价、台面石每米单价、星盆价格等详见附件一。
3、本合同每套橱柜的实际价格按甲方确认的设计图的长度,以本合同附件一确认的每米单价计算。结算按实际施工长度乘以本合同附件一的每米单价计算。
4、若有因住户间隔修改需调整橱柜尺寸,由甲方提供图纸,乙方订做,价差由住户向乙方支付。
(二)付款方式:
1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。
(1)本合同签订后,甲方按每批产品订货量及交货时间向乙方发出书面订货通知。在本合同签订后并且发出书面订货通知之日起 个工作日内,向乙方支付合同总价款的 %作为预付款。
(2)货到现场并经甲方开箱验收后 个工作日内,甲方向乙方支付至合同总价款的 %。
(3)工程完工后 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后 个工作日内付至合同结算款的 %。
(4)余款5 %作为保修金,若乙方无违约行为,甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续后向乙方结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。
3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。付款时,乙方须提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的,甲方有权拒绝付款。
(三)工程结算:
第六条 质量要求及验收
1、质量要求:附件二:厨柜材料明细表
2、乙方所提供的产品必须具备(国际)、国内安全产品认证书和质量合格证书。产品的制作及安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
3、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方,由甲方对照订货单与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收,核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时,乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、产品“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。
4、乙方在进场施工前预先在甲方指定的房地产项目的房间做一套橱柜样板,经甲方确认后作为橱柜质量验收标准。
5、乙方安装完成并整理好竣工验收资料后,应书面通知甲方进行初验,并经甲方现场代表签字确认后视为初验合格。
6、甲方初验合格后,乙方再根据各户业主提供的抽油烟机规格,对橱柜吊柜底板进行逐户开孔工作。最后由各户业主和甲方验收人员签字认可后方为验收合格。
第七条 保修期
1、本合同设备的保修期为 壹 年,自通过甲方及各户业主验收之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障,乙方必须在接到通知后的 个小时内派员维修,因质量问题引起的损坏,乙方免收一切费用;否则,乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修,甲方、物业管理公司可另请人员修理,费用在保修金中扣除,如保修金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。
2、保修期内乙方应派专人负责管理,安排售后服务员1-2名至少 次/月到现场上班,了解各个业主橱柜使用情况及收集意见,对发现的质量问题及时进行免费维修。每三个月对该橱柜举行免费保养及使用咨询服务,延长橱柜使用寿命。
3、保修期届满之日起,设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。
4、保修期满后,乙方应建立 小时电话热线跟踪服务,若设备、系统、工程发生故障,乙方应在接到通知后 小时内赶赴现场维修,属产品质量问题以成本价维修更换。
第八条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 甲方在收到后乙方提供的整套施工图、安装施工方案后五个工作日内完成审核。
2、 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。
3、 按约定向乙方支付合同价款。
4、 甲方委派现场代表,监督、检查产品、工程的质量,协调工作中发生的有关事宜,负责解决施工过程遇到的问题,并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。
5、 甲方在收到乙方提交的"产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收,验收合格后及时办理结算。
6、 如有隐蔽工程,甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后壹个工作日内组织验收。
(二) 乙方责任
1、 乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。
2、 按约定向甲方提供产品,完成安装。
3、 乙方委派现场代表,并须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全问题,协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。
4、凡钥匙在乙方手中的业主套间,乙方在安装过程中,不能在木地板上面作业,完成安装后,要立即完成清理卫生,保证套间整洁。如在安装过程中造成室内原有设施及暗埋管件(如:煤气管、给水管等)有损坏或丢失的,乙方应照价赔偿。
5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏或遗失均由乙方负责,同时乙方须按约定工期施工。
6、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,如在施工期间发生施工质量、安全事故,应及时报告甲方。
7、如有隐蔽工程,隐蔽前应提前壹个工作日通知甲方验收,经甲方验收合格后方可隐蔽,自行隐蔽无效。
8、乙方进场施工时应自觉遵守小区管理制度、遵守甲方有关施工现场管理的有关规定,承担在安装、施工过程中的防火、防盗等安全责任;对现场所有其他的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏,施工时如损坏甲方、住户、第三人的财产或造成人身伤亡的,乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。
第九条 违约责任
1、除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。
2、甲方未按本合同约定付款,每逾期一天,甲方按应付而未付金额的 1 %向乙方支付违约金。
3、若乙方未能按本合同约定供货或通过验收的,视为乙方违约,每逾期一天,按本合同暂定总价款的 1 %向甲方计支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的,视为乙方违约,甲方有权拒绝验收。若甲方解除本合同的,乙方按合同终止和解除条款承担责任;若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在十五天内无偿更换,因此造成逾期交货的,按逾期交货条款承担违约责任。
5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的,或进度上不符合甲方要求的,视为乙方违约,甲方有权拒绝验收;若甲方解除本合同的,乙方应退还甲方已支付的所有款项,并按合同终止和解除条款承担责任;若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改,因此造成逾期的,按逾期交货或逾期通过验收条款承担违约责任。
6、乙方违约的,甲方有权解除合同,乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。
第十条 转让条款
未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条 合同的终止和解除
(一)有下列情形之一的,合同权利义务终止:
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止;
2、本合同经各方协商一致而终止;
3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务而终止;
4、法律法规规定终止的其他情形。
(二)因违约而终止本合同:
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
3、守约方依据本款规定解除本合同,并不影响其追究违约方的违约责任的权利。
4、甲方依据本款第1项的规定解除本合同,甲方可以按其认为适当的条件和方式寻求救济(例如寻找本合同之外的第三方履行本合同项下的义务),乙方应承担甲方因此而发生的费用。
第十二条 保密条款
1、未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任,并不得向任何人披露上述资料和信息,但正常履行本合同项下义务的除外。
2、一方泄密导致合同其他方遭受损失的,泄密方应按本合同总价款的20%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第十三条 不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件,由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
第十四条 适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十五条 争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条 其它
1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托,甲方不予结算。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,均具同等法律效力。
4、本合同及其补充协议自双方签字盖章之日起生效,并在保修期限届满结清余款之日起自行终止。
5、其他约定:
甲方:
乙方:
日期:
定制家具合同 篇3
甲方:
乙方:
依据其相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立合同如下:
一、家具清单
二、付款方式:订货时,乙方需首付货款总额的10%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清。
三、送货方式:甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验收签收,乙方应在交货时对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,乙方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
四、违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的1%向乙方支付违约金。
五、质量问题:购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在7天内修理或更换,修理不好或不能更换的,给予退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
六、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列两种方式解决(一)提交仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院起诉
七、本合同一式贰份,供需双方各执一份,双方签字盖章后方可生效。
甲方(盖章):
需方单位(盖章):
法人签字:
法人签字
年月日
定制家具合同 篇4
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:XXX四季花城12-2-201。
2.居室规格:三室一厅,建筑面积平方米。
3.委托方式:包工包料工程。
4开工日期:20xx年4月6日,竣工日期20xx年6月6日,工程总天数:60天。
第二条:工程价款:
45000元整。
第三条:施工内容
1.所有门窗、过梁包套,板材用奥松板。
2.东侧2个卧室做衣柜2个,板材用白橡板,安装推拉门,推拉门由乙方承担200元每平米,超出部分有甲方承担。
3.东侧南卧室做2米宽板床一个,带床头。东侧北卧室做榻榻米一个,带墙裙。西侧卧室做榻榻米一个,带墙裙;书桌及书架一个。
4.厨房做橱柜、吊柜,板材用生态板,柜门用钢化玻璃门。厨房、卫生间安装pVC吊顶;厨房、卫生间安装推拉门,推拉门由乙方承担200元每平米,超出部分有甲方承担。
5.冷藏室安装门一个,北侧做橱柜一组,喷漆,厨房、冷藏室柜面及所有窗台、阳台小柜面安装天然大理石,灰麻色。
6、客厅做鞋柜一个,附带衣帽架,做洗脸柜一个,做电视背景墙一个,电视柜一个,客厅阳台做小柜一圈。客厅、卧室及阳台贴壁纸,价格60元一卷左右。
7.客厅、餐厅石膏吊顶,卧室、阳台屋顶安装石膏线,地脚线用银灰树脂线条。客厅、餐厅、卧室、阳台屋顶批腻子,刷皇宫涂料。
8.所有木工采用喷漆工艺,底漆用一奇,面漆用多乐士环保漆。
9.门锁、柜门把手、各类合页、抽屉拉杆等由乙方负责采购安装,上述材料必须坚固耐用。
10.乙方要保证工程质量,施工遵守相关安全守则,出现安全问题,由乙方自己承担。
喷漆套色由乙方提出建议,甲方决定。
第四条:付款方式
乙方材料进入工地甲方先付材料款壹万元整(¥元),木工基础完工后,甲方付给乙方壹万伍千元整(¥元),喷漆结束后,甲方付给乙方壹万元整(¥元)。石材、推拉门、壁纸等所有工程结束后,经验收合格,甲方付剩余工程款壹万元整(¥元)。
第五条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。
2.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工、返工,均不按误工或延迟工期论处。
第六条:争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:合同生效
1.本合同双方签字按手印后生效。
2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方签字:
乙方签字:
签约日期:
基础合同集锦
合同怎么写合法?随着我们越发重视法律理念,拟定合同既有约定也可享有一定的自由,编辑今天为大家准备了一篇精选文章讲述的是“基础合同”,分享是无私的付出如果您认同这篇文章请分享给身边的朋友!
基础合同 篇1
建筑施工基础承包合同
一、合同的甲方、乙方、承包工程范围和工期
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包单位)签订,甲方是建设工程的业主,乙方是建筑施工的承包商。甲方和乙方在本合同中确认了下列内容:
1.承包工程的范围:
本承包合同的施工范围为_____,包括基础工程建设工程(例如地下室、地坪等)。甲方需要乙方在工期内按合同规定的要求按时完成承包工程的施工任务。
2.承包工程的工期:
本承包合同的工期为____天,自合同生效之日起开始计算。在合同期限内,乙方需要完成项目标准。如有确切要求,甲方优先提出要求。
二、合同价款的支付方式和付款周期
1.合同价款的支付方式:
本承包合同所对应的价款将根据合同规定的进度、质量进行支付。本合同根据实际情况可制定合理的支付方式。
2.合同价款的支付周期:
本承包合同价款的支付周期是______,支付周期适当,以保证工程的质量和完工进度为基础。
三、承包合同的质量保证
1.承包合同质量保证的标准:
合同质量保证标准根据国家和地方的相关法律法规,以及项目实际要求制定。
2.承包合同质量保证的期限:
本承包合同的承包期限内,乙方需要按照合同规定的标准保证施工工作的质量。在承包期限内,乙方对施工所采用的建筑材料、设备工具、场地等确保符合合同要求。
四、承包合同履行的技术质量管理
1.承包合同技术质量管理的指导:
乙方需在工程开展前提出技术质量管理方案,在施工前经甲方同意后执行。
2.承包合同技术质量管理及验收:
在承包期限内,乙方需要确保施工符合技术质量管理要求。在工程竣工前,乙方需要完成技术质量验收工作,以保证承包工程达到技术质量要求。
五、承包合同违约责任和法律责任
1.违约的定义:
如果本合同中的任何一方违反了其中的条款和规则,将被认为是违约行为。
2.违约责任:
如果乙方未按照合同规定的标准履行工作,违反工程施工安排,或者未按时完成工作,乙方应对违约行为承担责任,包括但不限于赔偿甲方的相关费用。
六、承包合同附带条款
本承包合同的其他相关条款和协议,包括但不限于进度控制、环境保护、安全、信用、保密、竣工验收、交付、保险等,需要在合同签订时明确。
本承包合同是甲方和乙方合作的法定文件,双方应当严格按照其规定执行。任何一方的不履行或不完全履行,均应承担相应法律责任。
基础合同 篇2
基础建设施工合同范本一
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
地址:_____________________ 地址:_____________________
电话:_____________________ 电话:_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________
所属区域:____________________________________________
噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:________________
付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
签订时间:______年______月____日
基础建设施工合同范本二
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限(开工、竣工时间)
第六条:工程质量标准
第七条:承包形式及材料设备供应
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行)
2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条:承包方义务
乙方负责:
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十条:违约责任及奖励条款
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
开户银行:______ 开户银行:_______
帐号:________ 帐号:_________
签约日期:____年__月__日
基础合同 篇3
2022农村砖基础买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。农村砖基础买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022农村砖基础买卖合同书正文内容
甲方(卖方):身份证号码:
乙方(买方):身份证号码:
甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜,经协商自愿达成如下协议:
一、甲方自愿将坐落在东雷堡村村东东邻郑檩南邻曹宝银西邻曹二虎的宅基地及房屋出售给乙方。
二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币元。
三、甲方陈述:该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人,该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷,其转让符合法律规定的条件,如因甲方原因导致乙方损失,甲方愿承担全部赔偿责任。
四、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续,导致本合同无法履行,乙方可向甲方提出解除合同的请求,甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。
五、自本合同签订生效起,该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。
六、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前,以本合同为准。
七、本合同自双方签章之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同有同等效力。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等效力。
甲方签字:乙方签字:
年月日年月日
基础合同 篇4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担下列工程的施工图设计文件审查任务,依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、报建编号:
3、工程建设地点:
4、总建筑面积:
5、建筑类型:□住宅 □公建 □工业 □其它
6、工程总投资:
7、勘察单位:
8、设计单位:
第二条 施工图设计文件审查依据
1、国家和 (1)《建设工程质量管理条例》;
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;
2、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见;
3、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程地质详勘报告和施工图设计文件。
第三条 施工图设计文件审查主要内容
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查的主要内容为:
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、是否符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目,还应当审查是否符合绿色建筑标准;
4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 施工图设计文件审查周期
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查原则上不超过下列时限:大型建筑工程、大型市政工程为 15 个工作日,中型及以下建筑工程、市政工程为 10 个工作日。工程勘察文件,甲级项目为 7 个工作日,乙级及以下项目为 5 个工作日。
以上时限不包括勘察设计单位修改的时间。
第五条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
上述材料在合同签订生效后的 工作日内由甲方提供给乙方。
第六条 审查结果
由甲方向乙方提供本合同第五条有关资料和文件,具备审查条件后,乙方开始审查工作。
1、审查结果合格的:
(1)乙方及时编制审查报告,并报有关部门备案。
(2)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。
(3)甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供 套审查合格的施工图,经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。
2、审查结果不合格的:
(1)乙方将施工图退建设单位并出具审查意见告知书,说明不合格原因。同时,应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报有关部门备案。
(2)甲方负责对施工图设计文件进行修改,并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。
(3)乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。
第七条 施工图设计文件审查费收取
1、经甲乙双方商定本工程收取施工图设计文件审查费总额为人民币 万元整(含税,大写: 万元),通过银行转账方式支付到乙方以下银行账号:
账号: 户名: 开户行:
2、支付方法为:
(1)本合同生效后 天内,甲方首付施工图设计文件审查费计人民币 万元作为定金(本合同履行后,定金抵作施工图设计文件审查费);乙方完成施工图设计文件审查且审查结果为合格的,甲方应支付施工图设计文件审查费余额,计人民币 万元整。
(2)审查不合格的,乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内,甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时,双方约定按以下方式处理: 。
(3)在甲方支付上述费用后的五个工作日内乙方应提供等额的有效发票。
第八条 甲方责任
1、按本合同第五条规定的内容,在审查工作开始前甲方应向乙方提供审查所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提供的资料和文件存在错误引致审查成果发生事故的,与乙方无关。
2、负责指派时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。
3、按照乙方的审查意见及时进行修改。
4、甲方应按本合同第七条的约定向乙方支付施工图设计文件审查费用。
第九条 乙方责任
1、乙方应是政府认定的施工图设计文件审查机构,具备相应的资质条件。
2、乙方委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经 省建设厅批准的有资格从事施工图设计文件审查的审查工程师。
3、乙方按本合同的约定提交审查成果文件,对施工图审查工作负责,承担审查责任。
4、查工作完成后,除上报、送审和应存档的图纸资料外,乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方,并负保密义务。
第十条 违约责任
1、因甲方过错逾期支付审查费用的,每延误一天,按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。
2、乙方延误审查工作的,每延误一天,应按审查费用的向甲方支付违约金,因不可抗力因素导致延误审查的除外。
3、施工图设计文件审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建 设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方依法承担相应的赔偿责任。
4、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任,赔偿甲方的损失。
5、乙方违反第十条第三项的约定,向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件,乙方应向甲方支付审查费用 %违约金并赔偿甲方因此受到的损失。
4、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开始施工图设计文件审查工作的,不予退还甲方已付的定金,已开始施工图设计文件审查工作的,甲方按实际工作量向乙方支付相应的施工图设计文件审查费用。
第十一条 其他
1、按相关规定,施工图设计文件一经审查合格,不得擅自进行修改,如遇特殊情况,需进行涉及审查主要内容的修改时,必须报请乙方重新进行审查,甲方应与乙方重新签订审查合同。
2、因甲方原因,在工作过程中增加本合同范围外受审项目的工程量,甲方与乙方另行签订审查合同。
3、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧,甲乙双方同意按下述方式处理:
4、本合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,双方同意向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。
5、本合同一式份,甲乙双方各执
6、本合同经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。
7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇5
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方同意将 土方挖运工程承包给乙方完成,为明确双方的权利责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经友好协商,特签订以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程名称: 土方挖运工程。
二、工程地点:
三、施工范围:
挖运工程土方量按实方计算,合计土方量约为 立方米。暂估合同总价 万元。
四、结算价与方式
结算单价:
本工程土方挖运综合单价为 /m3 ,包括挖土、装土、运土、等项工作。不包含税收。最终依据土方量据实结算。
五、付款方式:
1、开工后,甲方支付施工机械和运输车辆的燃油费用,尔后每月25日核算乙方完成的工程量,甲方按乙方完成工程量的80%支付工程款。第一个月甲方不扣回垫付的燃油费用。第二个月起,甲方按乙方完成工程量的全额支付工程款给乙方,并在应支付的工程款中扣回垫付的燃油
2、工程完工后,双方经现场验收合格后进行工程结算,甲方一次性付清全部工程款。
3、每次支付工程款时乙方开具收款收据为凭。
六、甲方责任
1、甲方工地派驻现场代表,协调解决施工中有关事宜。并负责办理一切土方挖运手续,否则,因土方挖运手续不全导致的停工、罚款等损失,全部由甲方负责。
2、按合同约定的付款时间支付工程款。由于甲方不能按约定的支付工程款的时间节点支付工程款,承担总额5%的违约金。并承担机械及运输车辆因停工造成的全部损失。
七、乙方责任
1、乙方应根据施工图及现场实际情况制定基础土方挖运方案,并报甲方审批。
2、具备开挖条件后,从开工之日起,每日应完成挖运土方壹万立方米,除不可抗力因素或甲方同意延长工期,乙方在 个日历工天内将合同所列土方合部挖运完毕。如果由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,承担总额2%的违约金。
3、乙方施工期间,应保证安全、文明施工,如果在施工中造成人身安全事故及其他一切意外责任,均由乙方承担。
4、乙方必须按甲方要求全部完成土方的挖运任务,经甲方验收合格,方可进行工程结算。
八、双方若发生纠纷,协商解决。协商不成向当地人民法院起诉。
九、本合同正本一式两份,甲、乙双方各持一份,副本两份,甲方一份,乙方一份。
十、本合同自双方签字盖章后生效,履约完毕自行失效。
甲方(公章); 乙方(公章): 负责人签字:
身份证号码:联系电话:负责人签字; 身份证号码: 联系电话:
年 月日
基础合同 篇6
《合同法》是高职高专系列教材的一种。本书以《中华人民共和国合同法》为依据,系统、全面地介绍、阐释了合同法基本原理、基本规则。
《合同法》基本知识测试(a)
一、单选题(共:
1、关于“定金”的说法正确的是:
A、定金不能抵作价款;
B、“定金”条款可以用书面或者口头约定;
C、当事人既约定定金,又约定违约金的,一方违约时,对方可以适用定金和违约金条款。(〕
D、“定金”具有惩罚性。
2、以下关于合同成立的说法正确的
A、要约到达时合同成立;
B、要约邀请到达时合同成立;
C、承诺生效时合同成立;
D、当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字并盖章时合同成立。
3、下列有关合同权利义务终止的表述,正确的是
A、合同权利义务终止就是合同变更
B、合同权利义务终止指的是合同效力暂时停止
C、合同权利义务的终止,使合同关系不复存在,但合同的担保权利并不归于消灭
D、合同权利义务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务
4、一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同,属于
A、无效合同 B、可变更合同 C、效力待定合同 D、附条件合同
5、对行为人没有代理权订立的合同,拥有撤销权利的是。
A、行为人 B、代理人 C、被代理人 D、善意相对人
6、“格式条款”是指当事人为了,并在订立合同时未与对方协商的条款。
A为了重复使用而预先拟定 B、为了重复使用而当场拟定
C、为了某次使用而预先拟定 D、为了某次使用而当场拟定
7、下列不是合同无效的法定情形。
A、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益; B、以合法形式掩盖非法目的;
C、损害社会公共利益; D、因重大误解订立的合同。
8、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是。
A、发件人的主营业地 B、收件人住所地
C、发件人的住所地 D、收件人的主营业地
9、下列不属于要约失效的原因是
A、拒绝要约的通知到达要约人;
B、承诺期限届满,受要约人未做出承诺 ;
C、受要约人对要约内容做出实质性变更;
D、撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知后三天内到达受要约人。
“格式条款”是指当事人为了,并在订立合同时未与对方协商的条款。
A为了重复使用而预先拟定 B、为了重复使用而当场拟定
C、为了某次使用而预先拟定 D、为了某次使用而当场拟定
合同法试题合同法基本知识测试题
二、判断题(共:
《合同法》基本知识测试(B)
一、单选题(共:
1、下列有关承诺的说法不正确的是
A、承诺的内容必须与要约一致 B、承诺必须在要约的有效期内到达要约人
C、承诺发出之后合同即成立 D、承诺方式必须符合要约的要求
2、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是。〔)
A、发件人的主营业地 B、收件人住所地
C、发件人的住所地 D、收件人的主营业地
3、当事人就合同的标的物质量约定不明确的,按照下列顺序确定。
A、国家标准、行业标准、通常标准、符合合同目的的.特定标准
B、通常标准、国家标准、行业标准、符合合同目的的特定标准
C、国家标准、行业标准、符合合同目的的特定标准、通常标准
D、符合合同目的的特定标准、国家标准、行业标准、通常标准
4、根据我国《合同法》的规定,构成了合同违约责任的完整要件。
A、违约行为、损害结果、违约行为与损害结果间的因果关系和过错
B、违约行为、损害结果及两者间的因果关系
C、违约行为
D、违约行为、违约人有过错
5、经营者向消费者提供商品或者服务所使用的格式条款,不得有免除或者部分免除经营者应当承担的合同 A 义务。
A基本 B 全部 C部分 D、基础
6、经营者向消费者提供商品或者服务所使用的格式条款,不得规定的解释权。
A经营者单方 B 消费者单方 C 双方 D、单方
7、下列不是《合同法》的基本原则。
A、平等公平原则 B、自愿原则 C、诚实信用原则 D、保守秘密原则
行政法规的规定,对利用合同危害法行为,负责监督处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A国家利益、社会公共利益 B国家利益、集体利益 C国家利益、集体、个人利益 D国家利益
9、关于“订金”的性质,以下
A、订金可以是押金;
B、如当事人未赋予“订金”具有“定金”性质的,“订金”不具有“双倍返还”的法律效力;
C、“订金”就是“定金”;
D、“订金”的作用有时就相当于预付款。
下列属于要约的是
A、某医院购买药品的招标公告 B、含有“仅供参考”的订约提议
C、某公司寄送的价目表 D、超市货架上标价的商品
二、判断题(共:
基础合同 篇7
发包方,_________________(以下简称甲方)
承包方,_________________(以下简称乙方)
根据建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方权力和义务,保证工程质量和进度,确保工程顺利建设,双方协商一致,特签订合同,以资共同遵守。
一、工程概况,
1、工程名称,_________________
2、工程地点,_________________
3、工程范围,_________________
二、合同工期,_________________
三、承包及结算方式,
1、承包方式,包工包料,包质量、包施工机械及进出场费,包生产安全和文明施工。
2、结算方式,根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算,承包单位为/㎡(含税)。
四、付款方式,乙方设备进场后甲方付进场费三万元,完成一半付五万元,全部完工后付拾万元,检测合格后一周内全部付清。
五、质量标准,
1、强夯地基达到设计承载力,P≥150kpa2、按设计要求和施工方精心组织施工,确保工程质量,质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。
六、双方权利与义务,
甲方,
(1)指定为甲方现场代表,负责工程管理,质量监督及签证等相关工作。
(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。
(3)提供施工水、电源等辅助工作。
(4)负责协调施工相关周边关系。
乙方,
(1)指定为乙方现场代表,负责现场管理,工程签证及与甲方的联络工作。
(2)精心组织施工,做好施工现场的全面管理工作。
(3)负责编制施工方案,确保工程按质按期完工。
(4)负责强夯地基检测中的机械配合。
(5)工程竣工后,20天内整理提交叁套完整的竣工资料。
七、本合同一式肆份,双方各执两份,同具法律效力。
八、未尽事宜,双方协商解决。
发包方(盖章),_________________承包方(盖章),_________________
法定代表人(签字),_________________法定代表人(签字),_________________
签订日期,_________________签订日期,_________________
基础合同 篇8
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,签订本合同。
四、工作内容:
1、工程范围内的清表,包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容,所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
五、承包方式:
1、本工程采用清单综合单价包干的形式,在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
2、如本工程需采用爆破,则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的,则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
第二条工期要求:
一、开工日期:暂定年月日进场施工,具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
二、合同总工期:日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作,并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日在内。
四、甲方可以根据现场的施工条件,合理安排本合同工程项目进行分段施工,乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的,经甲方确认后,相应工期予以顺延。
一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
二、施工技术要求详见本合同附件3。
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格;
二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
二、计价方式:综合单价包干,暂定工程量,按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
一、计量依据:本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作,能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用,不能以方量计算的,以实际发生的签证确认,单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的,甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度,《工程进度款申请表》经现场核实确认后,甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方,甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额,在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
三、工程全部竣工验收合格,乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后,甲方在30天内回复审核意见,双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
四、施工用水、电费扣除:施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认,水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的,从乙方下期进度款或结算款中扣除。
1、甲方委派(电话:)为现场管理代表,代表甲方处理日常管理事宜,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
2、及时确认乙方所完成的工作量,并按合同约定支付工程款。
3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。
4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
1、乙方委派:(电话)为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责现场管理工作与相关资料的签字确认,负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的,乙方必须服从并在24小时内执行。
2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作,并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核,并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后,乙方应严格遵照执行。
一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场,否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工,否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金,并需按工程施工技术要求进行整改,整改费用由乙方自行承担;拒不整改的,甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填,否则甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
四、其他条款按通用条款第25条执行。
动工合同集锦12篇
关于“动工合同”我们整理出了以下的相关知识点,请注意这篇文章仅提供参考信息。随着全球贸易往来不绝,合同这个东西在合作的时候让人不可忽视。签订合同时要小心合同中的文字游戏。
动工合同 篇1
动工协议书
动工协议书是一种合同文件,是建筑项目中十分重要的一环。它详细规定了建筑工程的开工时间、工程量、质量标准、支付方式等内容,是建筑施工方和业主之间达成一致意见后所签订的正式文件。本文将以动工协议书为主题,详细介绍其内容和重要性。
一、协议双方及联系方式
动工协议书首先需要明确约定施工方和业主的姓名、联系方式以及地址。这是为了避免在项目进行过程中产生沟通不畅或出现纠纷时无法联系双方的情况发生。同时,协议书中还应注明委托代理人的姓名和职务,以方便双方进行必要的信息交流。
二、工程范围和期限
动工协议书详细描述了所涉及的工程范围,包括建筑的主体结构、装饰装修、水电安装等内容,以确保双方对工程范围有明确的了解。协议书还应规定建筑工程的开始时间和预计完工时间,通过明确起止日期来确保施工进度的合理安排。
三、工程量和支付方式
动工协议书应明确工程量和工程款项的支付方式。这包括工程的总价、首期款、阶段性付款以及尾款等。协议书还应注明费用的结算方式(如现金、转账等)、付款周期和款项支付的时间节点,以确保双方对付款事项达成一致。
四、质量标准和验收标准
动工协议书中应包含工程质量的评定标准,明确施工方必须遵守的质量要求。质量标准可以包括建筑材料的品质、施工工艺的要求以及建筑结构的稳固性等方面。协议书还应详细描述工程的验收标准,以明确什么样的工程质量可以被接受。
五、保证责任和违约责任
动工协议书一般还会约定双方的保证责任和违约责任。施工方应对工程质量提供保证,并承担因质量问题而引起的维修责任。而业主也应承担按时付款、提供工地安全措施等方面的责任。协议书还应对双方如何处理违约行为进行明确规定,以保障各方的合法权益。
六、变更和解决争议的方式
动工协议书中还应包含项目变更的程序和条件,以应对施工过程中可能出现的变更需求。协议书还应明确解决争议的方式,可以是谈判、调解或仲裁等方式。这有助于在出现纠纷时保持双方的合作和友好关系,尽量避免法律程序的使用。
:
动工协议书作为一种重要的合同文件,对建筑项目的顺利进行起着至关重要的作用。通过详细规定施工方和业主双方的权益和责任,协议书为双方建立了明确的合作框架,有助于减少因沟通不畅或纠纷引起的损失。因此,在任何建筑项目中,动工协议书都被视为不可或缺的文件。
动工合同 篇2
工伤劳动仲裁协议书怎样拟定?下面是本站小编给大家整理收集的工伤劳动仲裁协议书模板,供大家阅读参考。
甲方:
1、罗××,陈××之子。
2、罗××,陈××之夫。身份证号码:………。
3、倪××,陈××之母。
乙方:××有限责任公司
法定代表人:洪××,职务:××。
丙方:洪××,身份证号码:………。
甲方罗××之妻陈××系乙方工人,因工作原因于x年6月21日发生工伤事故,因医治无效于x年6月22日死亡。为妥善解决陈天珍死亡善后事宜,甲、乙、丙三方本着平等协商、互谅互让的原则,经协商达成协议如下:
一、丧葬事宜:
甲、乙、丙三方共同配合,及时处理死者丧葬事宜。所需丧葬费用由乙方支付。(全部救治费用已由乙方支付。)
二、赔偿金额:
乙方向甲方之倪××支付赔偿金壹万元;向甲方之罗××、罗××支付赔偿金捌万陆仟元。除承担上述费用外,甲方不得再向乙方主张任何费用。
三、付款期限:
x年6月30日前支付倪××全部赔偿金壹万元,支付罗××、罗××部分赔偿金伍万元;x年5月21日前支付罗××、罗××剩余全部赔偿金叁万陆仟元。
三、违约责任:
1、乙方迟延付款的,甲方有权要求乙方一次性支付余款,并有权要求乙方按照银行同期贷款利息的两倍支付利息。
2、因任何一方违约而导致诉讼、仲裁或申请强制执行的,应当向对方支付实现债权的费用,包括但不限于调查取证费、交通、通讯费、误工费(每天50元)、公证费、律师费。
四、担保条款:
丙方为乙方全面实际地履行赔偿义务而向甲方提供担保。
甲方签字:
时间:
乙方签字盖章:
时间:
丙方签字:
时间:
申请人:刘_________(自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址,法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务)
被申请人:哈_______(自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址,法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务)
纠纷简要情况:___年___月___日晚___时左右,申请人刘_______在被申请人哈_______开办的_______拉丝厂工作时,因操作不慎被钢丝将手拉伤,造成其右手小指、无名指及中指被截去的严重后果,并因此花去医疗费共计_______余元。哈_______拒绝为其支付医疗费用。刘_______在多次于其交涉未果的情况下,向本调委会提出申请,要求对此事进行调解。
经调解,自愿达成如下协议:
1.由哈_______承担所有的医疗费用_________元;
2.刘_______与哈_______即日起终止劳动关系及工伤保险关系。
履行协议的方式、地点、期限:
2.在_______年___月___日前,由哈_______为刘_______付清所有的医疗费用。
本协议一式三份,当事人、人民调解委员会各持一份。
当事人(签名)________
调解员(签名)________
_______年____月_____日
工伤劳动仲裁协议书模板3
甲方(用人单位):
乙方(员工):
甲乙双方当事人就于x年*月**日上班时意外受伤一事,双方经过平等友好协商,就此次事宜达成如下协议:
1、除甲方已垫付的25000元医疗费外,甲方在 年 月 日前向乙方一次性支付 元(含治疗期间所产生的持号费、住院费、药费及交通费及经济补偿金、工伤待遇等),乙方以后不得在以本次事故向甲方主张任何权利。
2、乙方承诺:对此次工伤事故不需要进行工伤鉴定,并认可本协议工伤待遇可能与实际的工伤待遇不一致的客观情况。
3、经乙方申请,依其意愿,甲方亦同意,本协议签订后,甲乙双方劳动关系终止。
4、乙方承诺:乙方不因劳动关系存在的任何问题主张权利。如乙方违反,则乙方需双倍返回甲方已支付的上述费用外,还需支付上述费用的双倍利息。
5、甲乙双方承诺:本协议的签订不存在任何欺诈或胁迫等违法行为,双方均是真实意思的表示。
6、本协议一式两份,双方各执壹份,自双方签字之日生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
动工合同 篇3
一、引言
动工合同是指施工方和业主签订的一种协议,规定施工方完成的具体时间、工程质量和费用等方面的问题。它是一份重要的合同,包含了双方的权利和义务,也是保证工程顺利进行和达到预期效果的重要依据。本文将从动工合同的定义、内容和签订流程等方面进行分析和说明。
二、动工合同的定义
动工合同是一个法律文件,规定了施工方和业主之间的权利和义务,包括工程的时间、质量、费用等方面的内容。通过合同签订,业主可以选择自己需要的施工方,而施工方则可以明确工程需要完成的标准和要求,从而确保工程顺利进行和达到预期效果。
三、动工合同的内容
1、项目基本情况:包括工程名称、总投资、建设工期、建设地点等基本信息。
2、工程价款:明确工程价款的支付方式和分期付款时间。
3、承包商的资质:承包商必须提供相关的资质证明,以保证其具备从事该项工程的能力。
4、勘察、设计、施工和验收标准:明确工程的勘察、设计、施工和验收标准,以保证工程质量符合要求。
5、保证金:施工方需要提供一定的保证金,以确保其能够按照合同要求完成工程。
6、延期责任:明确工程延期的责任和罚款标准。
7、解除合同和违约责任:明确双方在解除合同时的义务和责任,并明确违约方应承担的责任和罚款。
8、保密协议:针对工程涉及商业机密等重要信息需要保密的情况,需双方签署保密协议。
四、动工合同的签订流程
1、了解客户需求
施工方应当首先了解客户的需求,明确工程的基本情况和要求,包括工程名称、建设地点、总投资、建设工期等。
2、编制报价方案
施工方应当根据客户需求和实际情况,编制详细的报价方案。包括具体施工内容、预算、时间计划等,并向客户提供相应的建议。
3、签订合同
当客户选择施工方后,双方将会签订动工合同。在合同中,要明确工程的基本情况、工程价款、承包商的资质、工程的勘察、设计、施工和验收标准等各方面的要求和约束。
4、履行合同
施工方应当根据合同的要求,按照计划进行施工,并保证工程质量达到要求,以及按照约定时间完成。
5、验收工程
当工程完成后,施工方应向业主提供完整的施工报告,并进行工程验收。在业主确认工程质量符合标准后,方可办理竣工验收手续。
五、结语
动工合同是保障施工方和业主权益的一份重要合同。通过动工合同的签订,双方明确工程的基本情况、工程价款、勘察、设计、施工和验收标准等各方面的要求和责任,并在履行过程中监督和约束对方。同时,也能够保证工程按照预期完成和达到预期效果,确保双方权益得到保障。
动工合同 篇4
动工合同是建筑行业中常见的合同类型,它在建筑项目开始施工之前起着非常重要的作用。本文将详细介绍“动工合同”的定义、内容、要素和重要性,以及如何编写一份详细且具体的动工合同。
一、动工合同的定义
动工合同是由建设单位和施工单位签订的一种约定,它规定了建设单位将要建造的项目的详细要求以及施工单位的权利和义务。它也可以视为一种保护双方权益的法律文书。
二、动工合同的内容
一份详细具体的动工合同应该包括以下内容:
1. 合同当事人的信息:包括建设单位和施工单位的名称、地址、联系人等信息。
2. 项目的描述和规模:详细描述建设项目的性质、规模、定位、设计图纸等方面的信息。
3. 价格和付款方式:明确规定项目的总价、付款时间表、付款方式等。
4. 工期和步骤:明确项目的工期和施工的步骤,包括起止日期、分期完成的节点等。
5. 质量要求和验收标准:规定项目的质量要求、验收标准以及违约责任等信息。
6. 材料和设备的提供:明确规定建设单位将提供的材料和设备,以及施工单位需要自行提供的材料和设备。
7. 保险责任和索赔:明确规定双方在项目实施过程中的保险责任和索赔方式。
8. 违约责任和争议解决:规定双方在合同履行过程中的违约责任和解决争议的方式。
三、动工合同的要素
一份详细具体的动工合同应该包含以下要素:
1. 合同标题和版本号:合同标题应体现合同的主要内容以及合同的版本号可以帮助双方明确合同的版本。
2. 相关法律的引用:引用相关的法律法规可以确保合同的合法合规性,避免双方在合同履行过程中的风险。
3. 安全和环保要求:在合同中明确规定项目的安全和环保要求,确保施工过程中的人员和环境安全。
4. 变更和追加条款:合同中应包含有关变更和追加的条款,以便双方在合同履行过程中进行必要的协商和调整。
5. 保修和维护条款:明确规定工程竣工后的保修和维护责任,保证项目在一定期限内的质量和完整性。
4. 完工验收和结算:合同中应包含完成工程后的验收和结算要求,以确保工程的质量和施工款项的支付。
四、动工合同的重要性
动工合同作为建筑项目的法律依据,具有以下重要性:
1. 保护双方权益:动工合同明确了双方在项目中的权益和义务,确保项目的顺利进行。
2. 规范施工行为:动工合同明确了项目的规模、要求、工期等信息,规范了施工单位的行为。
3. 解决争议和纠纷:由于动工合同详细具体,当双方产生争议和纠纷时,可以依据合同进行协商和解决。
4. 提高质量和效率:通过明确质量要求、工期要求和验收标准,动工合同促进了项目的质量和效率的提高。
五、如何编写一份详细具体的动工合同
要编写一份详细具体的动工合同,建议按照以下步骤进行:
1. 确定合同的标题和版本号,明确合同的主要内容。
2. 仔细研究法律法规和相关规章制度,确保合同的合法合规性。
3. 充分了解项目的性质、规模和要求,确保在合同中详细描述。
4. 与建设单位协商确定各项条款,确保合同内容全面、准确。
5. 确保在合同中明确规定重要的要素和内容,如价格、工期、质量要求等。
6. 评估合同的风险,并制定相应的补救措施。
7. 确认双方合同的最终版本,并让双方进行签字确认。
动工合同是建筑项目非常重要的合同文书,在项目开始施工之前起着核心的作用。通过详细、具体和生动地编写动工合同,可以帮助双方明确项目的要求和责任,保护双方的权益,提高项目的质量和效率。
动工合同 篇5
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根据 (以下简称甲方)的监检申请, (以下简称乙方)对甲方申请的 产品进行监督检验。为明确双方职责,保证监检工作顺利开展,经甲、乙双方协商,就监检工作事宜达成如下协议:
一、监检依据
1、《特种设备安全法》;
2、《特种设备安全监察条例》;
3、□TSG G0001-20__《锅炉安全技术监察规程》;
4、□TSG 21-20__《固定式压力容器安全技术监察规程》;
5、□TSG R0005-20__《移动式压力容器安全技术监察规程》;
6、□TSG R0009-20__《车用气瓶安全技术监察规程》;
7、□TSG R0006-20__《气瓶安全技术监察规程》;
8、□TSG G7001-20__《锅炉监督检验规则》;
9、□TSG R7004-20__《压力容器监督检验规则》;
10、□TSG R7003-20__《气瓶制造监督检验规则》;
11、□TSG D7001-20__《压力管道元件制造监督检验规则(埋弧焊钢管与聚乙烯管)》;
12、相关产品标准。
二、监检中双方职责
1、甲方按监督检验规则要求提供相关文件。
2、甲方应在自检合格的基础上交付乙方监检,并向乙方提供自检合格说明。
3、甲方应当确定制造监检联络人员。对A类制造监检项目,甲方应当向监检人员告知制造监检时间或者与监检人员约定制造监检时间。
4、乙方应当向甲方通告乙方编制的制造监检作业指导书和监检人员名单。
5、乙方工作人员在现场应遵守甲方的有关安全生产制度,同时遵守乙方检验检测安全管理程序的有关要求。
三、监检收费:
根据(鄂财综发[20__]39号)关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》要求,暂停锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验收费,如收费规定发生变化,按相关文件执行。
四、乙方保证其是经国家质检总局核准的具有检验检测能力的机构,依照相关规定进行检验检测工作。8个工作日内向甲方出具锅炉压力容器压力管道元件制造质量监督检验证书,并对检验检测结果、结论承担法律责任。
五、检验协议时效及注意事项
本协议长期有效,有效时间按年进行计算。每一合同年度到期之前一个月可进行补充或者部分条款修改,作为协议附件,与协议具有同等效力。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本协议一式四份,甲乙双方各持二份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
(盖章) (盖章)
甲方法人代表(或委托代理人): 乙方法人代表(或委托代理人):
日 期: 日 期:
动工合同 篇6
乙方姓名:______________;性别:____________
根据甲乙双方签署的劳动合同的有关规定,为进一步明确双方的权利和义务,经双方平等协商,同意签订本协议,并共同遵守执行下列条款:
一、甲方的责任、权利、义务:
1、根据工作需要,自 月 日至 月 日,乙方在进行有关的学习与培训,为期天。
2、甲方为乙方提供学习费用预计人民币元。
3、甲方保证乙方在学习与培训期间享受如下待遇:
________________________________;
________________________________;
________________________________;
4、甲方有权对乙方的学习情况进行检查监督,并对乙方在学习培训中的不良表现进行惩处。
5、甲方有权要求乙方自当期劳动合同终止日起必须为甲方服务年,即自日起至日止。服务期内,如乙方违反培训协议,应将甲方支付的学习培训费用及违约金按“未履行月数/服务期月数”的比例退还。
二、乙方的责任、权利、义务:
1、学习与培训期间,自觉遵章守纪,努力学习,完成培训任务。
2、若乙方因个人原因未能完成培训任务,乙方须自己出资参加相同培训一次,并作为记录记入年底绩效考核中。
3、一经签订本培训协议,将严格按照培训协议规定的年限为公司服务。乙方无论以何种原因离开公司,将依的相关规定支付相应的培训费用和违约金后,方可办理离职手续。
4、乙方学习培训期满,应将毕业证/合格证交人力资源本部审核。如果成绩不合格,应将甲方支付的学费按比例退还甲方。乙方一次退还有困难的,甲方斟情从其月总收入中扣除。
三、双方约定的其它事宜:
___________________________;
___________________________;
___________________________;
四、本协议作为甲乙双方签订的劳动合同的补充文件,与合同正本具有同样的法律效力。
五、甲乙双方在履行本协议发生争议时,可由甲乙双方协商解决。
若双方不能协商解决的,双方根据上海市有关法规提请劳动争议仲裁,必要时将通过法律途径解决。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:乙方:
月 日 月 日
财务:乙方:
月 日 月 日
动工合同 篇7
一、租赁内容:
1、机械:塔机、井子架、350搅拌机、砂浆机、电焊机、切割机、二三相平板、振东棒、路面切割机。发电机、振动梁、电夯、提浆机、滩埔机。
2、模板:钢模、V型卡、钢管、钢支撑、钢管卡、圈梁木夹、步步紧、槽钢路面模板、竹板。
甲方:_________乙方:_________
租赁日期:_________年_________月_________日
二、提交货地点:
于甲方库房提货、回送、验收。往返搬运费用乙方负责。甲方应向乙方,按时、按质、按量供货,甲方帮助乙方联系车辆。
三、维修与保养:
乙方对租赁的货物要正确使用,对租赁的机械要经常检查:齿轮箱是否缺油,搅拌机要找平安装,支设大架,回送时清理干净,外涂机油,井子架严禁油丝磨地作业,螺丝钢丝绳要涂油。回送钢模板时要清理干净涂油均匀,板面平整完好无损,对钢支撑、钢架管,应把水泥残渣、泥土清理干净,钢管卡、钢支撑清理干净应将螺丝涂油。
四、乙方对使用的货物出现下列情况的,均按货物原值赔偿,赔偿规定如下:模板弯曲、板面凹凸不平、变形、边弯,打孔的按30%,钢模平板掉筋扣4元/块,开焊扣1元/处,未涂油扣1元/块,钢架管弯曲的,破头的,开焊的堵头的扣20%,钢管卡子未涂油的,螺栓螺母拧不动的按15%;对租赁的机械损坏的部件要原价赔偿,以上货物如有丢失,报废均按货物原值赔偿,租赁费照收。
五、每月6号之前结清上月租赁费用,延期每天按租赁费1%交纳违约金;乙方交回货物后结清全部租金,否则按甲方交纳货物总额5%的违约金,并承担由此造成损失。
六、本合同一式两份双方各执一份,双方签字生效。货物交回,租赁费结清后本合同失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
动工合同 篇8
甲方(业主):
乙方(承包商):
鉴于甲方需要就____________项目(以下简称“项目”)进行建设,乙方具备完成该项目的资质和能力,双方经友好协商,达成如下合同:
一、项目概述
项目名称:____________________
项目地点:____________________
项目范围:____________________
项目工期:____________________
二、甲方的权利和义务
1. 提供项目所需的土地、材料、设备等必要条件。
2. 负责项目规划、设计及审批工作。
3. 按照合同约定支付工程款项。
4. 监督乙方的施工质量和进度,提出合理的要求和建议。
5. 保证对项目合法合规,不违反国家法律法规。
三、乙方的权利和义务
1. 负责项目的施工组织、管理及日常维护。
2. 按照国家相关规定和行业标准进行施工,确保工程质量。
3. 保证施工安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。
4. 按照合同约定的工期完成项目建设。
5. 负责工程验收,并协助甲方办理相关手续。
四、工程款项及支付方式
1. 工程总造价为人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 合同签订后,甲方支付乙方预付款人民币________元(大写:____________________元整)。
3. 工程进度达到50%时,甲方支付乙方进度款人民币________元(大写:____________________元整)。
4. 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方尾款人民币________元(大写:____________________元整)。
5. 支付方式:通过银行转账或其他双方认可的方式进行。
五、违约责任
1. 如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如因甲方原因导致项目无法按期完成,甲方应承担相应的违约责任。如因乙方原因导致项目无法按期完成,乙方应承担相应的违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致项目无法按期完成,双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
动工合同 篇9
甲方:柳州市园林奶牛场
乙方:
甲方因工作需要临时招用工作人员,乙方申请应聘。经研究,甲方同意聘用乙方,双方自愿协商同意订立本协议。
一、协议期限
本协议自2006 年12 月1 日至2008 年11 月30 日。其中试用期1 个月。
二、工作内容和条件
1、甲方根据本方的生产经营情况,确定乙方工作岗位。
2、甲方根据乙方的岗位及工作要求,为乙方提供必需的工作条件,保障乙方的安全与健康。乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举。
三、劳动纪律
甲方应根据国家及地方政府的有关规定制定各项管理规章制度;乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动法律、法规和甲方的各项章制度,服从管理,积极做好工作。
四、劳动报酬
甲方每月按期发放工资。工资标准不低于柳州市政府公布的当年度同类的最低工资标准。
五、终止解除劳动协议条件
1、有下列情形之一的,协议一方可以解除劳动协议:
(1)双方一致同意的;(2)乙方试用期不符合录用条件或乙方不愿供职的;(3)乙方严重失职给甲方造成重大损失和屡次违反劳动纪律教育不改的;(4)甲方有以暴力、威胁或非法限制乙方的人身自由、强迫劳动、侮辱人格、侵害乙方合法权益行为的;(5)甲方连续2个月不支付乙方工资的;(6)经有关部门确认劳动安全、卫生条件恶劣的;(7)法律、法规规定的其他情形。
六、违反协议责任
一方违反协议,给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任,按政策予以适当赔偿。
七、双方其他约定:
如有争议双方以协商解决为主。
甲方(盖章):乙方(签名):
负责人:身份证号码:
协议签订时间:2006年12 月日签订地点:柳州市
动工合同 篇10
动工协议书
动工协议书是一份重要的合同文件,用于明确双方在工程项目动工前的权益、责任和义务,以确保工程顺利进行。本文将详细介绍动工协议书的内容和重要性。
一、动工协议书的基本内容
1. 项目背景和概述:动工协议书应首先对工程项目进行背景和概述的说明,包括项目的目的、地点、规模、时间等。这部分的内容可以帮助双方确保他们对工程项目的理解一致。
2. 目标和要求:协议书应明确工程项目的目标和要求,确保双方对于项目成果的期望一致。这包括工程质量、进度要求、安全标准等方面的规定。
3. 工程进度和时间表:动工协议书应包括项目的工程进度和时间表,明确各个阶段的完成时间和里程碑。这有助于双方协调各自的工作计划,确保项目按时进行。
4. 质量管理:协议书中需要详细规定质量管理的要求和措施,包括工程质量检测和验收标准,以确保项目的质量达到预期目标。
5. 安全保障:协议书应明确安全保障的要求,包括施工现场的安全措施、员工的安全培训和防护设备的提供等。双方需要共同努力,确保工程项目不仅可以按期完成,还要保证工人和相关人员的安全。
6. 合同条款和支付方式:动工协议书应包括合同条款和支付方式的规定,明确双方的权益和责任。这些条款可以涉及工程款项的支付方式、违约责任和索赔方式等,确保工程合同的合法性和公平性。
二、动工协议书的重要性
1. 协调各方的利益:动工协议书可以明确双方在工程项目中的权益和责任,协调各方的利益,避免矛盾和纠纷的发生。通过合理的合同条款和明确的内容约定,可以降低双方的风险,增强合作信任。
2. 规范工程过程:协议书明确规定了工程项目的质量要求、进度要求和安全保障要求,对工程过程进行规范。这有助于提高工程质量,保证项目在规定时间内完成,并确保工人和相关人员的安全。
3. 防范风险和争议:合同条款和支付方式的规定有助于双方在合同履行过程中防范风险和争议。如果其中一方无法按时完成工作或者违反了合同条款,另一方可以按照协议书中规定的违约责任和索赔方式进行维权。
4. 维护合同合法性:动工协议书作为一份合同文件,从法律角度保护了双方的权益。协议书中的合同条款和支付方式应符合法律法规的规定,确保合同的合法性和公平性。这有助于双方在合同执行过程中得到法律的保护。
5. 稳定工程进度:协议书中明确的工程进度和时间表可以帮助双方协调工作计划,稳定工程进度。这样可以避免因为合作方的延迟而导致的工期延误和合同纠纷。
小编认为,动工协议书在工程项目中具有重要的作用。通过明确工程项目的目标和要求,规范工程过程,协调各方利益,可以确保工程顺利进行,并降低双方的风险。双方在签署动工协议书之前应认真阅读并理解其中的条款和要求,以确保合同的有效性和合法性。最终,双方的良好合作将确保工程项目的顺利完成。
动工合同 篇11
合同编号:__________________
交货日期:_____年____月____日
甲方:_______________________
乙方:_______________________
由甲方向乙方订购软件_________系统,_________套,合同总金额人民币_________元经双方友好协商签订合同如下:
一、双方的权利义务
1.甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给第三方使用,且不能解剖、汇编与反汇编,否则乙方将追究甲方法律责任。
2.服务和升级:
(1)一年内免费升级服务(从软件安装日起,但甲方需承担差旅费的_________%,按次数计算)。
(2)服务响应时,外省客户5天内。
(3)软件安装后、乙方有义务对甲方操作员进行集中培训,电话、E-mail指导。
(4)乙方软件是通用软件,甲方需要改动并进行二次开发,工作量过大需另订协议,作为合同的附件,另收开发费用。
二、服务期满后的收费标准
1.升级时收取服务工本费。
2.服务费每年按合同总金额_________%收取。乙方则通过良好服务体系,保证软件质量确保甲方正常运行,服务方式同上述服务与升级的(2)、(3)款。
三、验收标准
乙方软件能使甲方正常运转即为合格。
四、结算方式
1.甲乙双方确定后当日预付定金_________%(人民币_________元整)。
2.甲方软件安装当日,甲方付给乙方_________%(人民币_________元整)。
五、其它
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方提供技术资料必须经双方签字或加盖公章。
2.本合同未尽事宜,由双方协商。
3.本合同经双方加盖公章及负责人签字后方能生效,具有法律效力。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
地址:_________________
电话:_________________
_________年____月____日
签订地点:_____________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
地址:_________________
电话:_________________
_________年____月____日
签订地点:_____________
动工合同 篇12
动工协议书
近年来,社会发展迅速,各类建设项目层出不穷,然而,很多项目在启动初期便面临着众多的困难与问题。为了确保建设项目的顺利进行,保证工期的准时交付和质量的过关,各方之间不可或缺的一个重要文件就是动工协议书。本文将详细、具体且生动地描述一份动工协议书的内容,以期为读者提供相关的参考与启示。
第一部分:引言
动工协议书的引言部分主要包括项目名称、建设地点、项目规模和动工日期。引言部分需要明确项目的基本信息和约定的动工日期,为后续正文的具体内容提供背景和前提条件,确保各方之间对项目的基本情况有一致的认知。
第二部分:协议的目的和目标
动工协议书的第二部分具体阐述了协议的目的和目标。在这一部分中,各方要明确项目的总目标,例如完成一个新的公路、建造一座大楼或修复一座桥梁等,并且说明各方参与项目的目标和责任。
第三部分:各方的权益和责任
动工协议书的第三部分明确规定了各方在项目中的权益和责任。这一部分详细阐述了各方的职责分工和工作要求,包括但不限于资金投入、人力资源、物资供应以及提供技术支持等方面。各方需要在协议中确立责任的范围和界限,以确保项目的整体优化和工程施工的高质量。
第四部分:质量要求和控制
动工协议书的第四部分重点关注质量要求和控制。这一部分需要明确项目的质量标准和验收标准,以及质量控制的实施办法。各方要制定项目的质量控制计划,并约定相关的检测标准和验收程序。此外,还应根据项目的需要,制定风险评估和应急预案,以确保项目工程的安全和稳定。
第五部分:工期和进度计划
动工协议书的第五部分需要确定工期和进度计划。各方需要明确项目的开工日期、完工日期以及里程碑节点,制定详细的施工进度表,并监督执行。如有必要,还可以约定加班、奖罚、提前竣工等相关条款来保证工期的准时交付。
第六部分:费用和支付方式
动工协议书的第六部分需要明确项目的费用和支付方式。各方要协商确定项目的总投资额和资金来源,并制定资金拨付计划。同时,需要明确分包商的结算方式和支付周期,以确保项目的资金运行稳定和各方的利益得到保障。
第七部分:风险分担和解决争议的方式
动工协议书的第七部分关注风险分担和解决争议的方式。各方要明确项目中可能存在的风险,并约定解决争议的方式和程序。如果发生纠纷或争议,各方应本着友好协商的原则,尽力化解矛盾,并可以约定仲裁或诉讼等方式来解决争议。
第八部分:附则
动工协议书的第八部分是附则部分,可以包括合同的生效条件、补充协议的制定和修改等内容。此外,还可以约定保密协议、合规要求和违约责任等,以确保项目的正常运行和各方的交流透明。
动工协议书作为一份关键的合同文件,对于建设项目的顺利进行至关重要。通过明确各方的权益和责任、质量要求和控制、工期和进度计划、费用和支付方式等方面的内容,动工协议书能够提供清晰的指导和规范,推动建设项目的顺利进行,实现质量、进度和经济效益的统一。希望本文能对读者理解和撰写动工协议书提供帮助和启示。
个人短期借款合同集锦
随着社会经济飞速发展,合同签订时必须要写明签订合同的日期,什么样的合同才真正有效?根据您提供的信息栏目小编为您整理了一份实用的“个人短期借款合同”,看完本文您可以获得一些有用的参考建议!
个人短期借款合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
特别提示:借款人、保证人、抵押人请认真阅读本合同项下的全部条款,尤其是用黑体字表明的条款,对于不理解的条款,可以向贷款人征询,贷款人将进行解释。借款人、保证人、抵押人一旦签订本合同,即认为借款人、保证人、抵押人已理解并同意本合同的所有条款。
本合同各方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本合同,并保证共同遵守执行。
一、由于抵押人资金确实紧张,出借人与抵押人协商一致,同意借部分资金给抵押人。金额为人民币10000元(大写壹万元正)。
二、上述借款用于:抵押人交纳夜大学费
三、借款期限:自____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
四、利息:以每月____元为标准,截止赔款日期,利息合计为人民币1800元(大写壹仟捌佰元正)。
五、赔款方式:期一次性连本带息偿还。如需提前赔偿,利息相应扣减;如到期借款未赔付,将按每天5计息,出借人可以随时向昆明市五华区人民法院提起诉讼。抵押人应承担出借人追讨该款的一切费用。
六、本借款协议书一经成立,即独立于有关合同。抵押人不管任何原因都必须按约定时间归还借款和资金占用费(利息)。
七、本协议一式叁份,双方盖章生效。
甲方:_________
乙方:_________
合同签署日期:_________年_________月_________日
个人短期借款合同 篇2
甲方(借款人):_____________________
身份证号码:_________________________
乙方(贷款人):_____________________
身份证号码:_________________________
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订此合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。
二、贷款利息:_____________________________________________
三、借款期限:_____________________________________________
四、还款日期和方式:_______________________________________
五、违约责任:_____________________________________________
六、自己_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字、盖章):_____________________
乙方(签字、盖章):_____________________
签订日期______________
合同签订日期______________
个人短期借款合同 篇3
甲方(出借人):___________
乙方(借款人):___________
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成本合同,并保证共同遵守执行。
一、借款金额:乙方向甲方借款人民币______万仟______元(¥:________ )。
二、借款用途为:________________________
三、借款利息:借款利率为月利息_____‰,按_____结息。
四、付款方式:合同签订,甲方将款项以现金交付乙方使用。
五、借款期限:借款期限为____月,从______年___月___日起至______年___月___日止。乙方收到借款后应当出具借据,与本合同具有同等法律效力。
六、还款方式:借款到期前全部结清。
七、保证条款:
1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用。乙方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分,甲方有权限期追回借款。
2、保证人对借款承担连带担保责任,至乙方还清所有借款本息为止。
八、违约责任:乙方如未按合同规定归还借款,乙方应当承担借款总金额百分之 ______的违约金直至乙方还清甲方全部借款本息为止。
九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。
十、本合同自双方签字之日起生效。
甲方:________________________ 乙方:________________________
签订日期:______年____月____日签订日期:______年____月____日
个人短期借款合同 篇4
2022关于短期借款合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。关于短期借款合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022关于短期借款合同范本正文内容
甲方:
乙方:
经________________介绍,甲、乙双方友好协商达成如下借款合同,严格履行。
一、借款金额:
伍拾万元人民币。
二、借款用途
学校基本建设工程付款。
三、借款时间及本息结算还款办法:
借款时间:一年。(________年____月____日至________年____月____日)月息贰分。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款,甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。
四、质押物品及化解风险的措施:
乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》(________________号)作抵押。乙方不能按时归还本息,甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。
五、上述合同一式三份,自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议,协商解决。
甲方签字留印:乙方签字盖章:介绍及见证人签字:
________年____月____日________年____月____日________年____月____日
个人短期借款合同 篇5
合同编号:_________
签订时间:_________年_________月_________日
借款人:_________
贷款人:_________
为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同:
第一章 借款
第一条 借款金额:_________(大写)_________(小写)。
第二条 借款用途:_________。
第三条 借款期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四条 在本合同期限内,借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第五条 贷款人应在借款人办理借款手续后_________个营业日内将借款放出。
第六条 借款人用下列资金,但不限于下列资金,归还本合同项下借款本息。
(1)_________。
(2)_________。
(3)_________。
第七条 本合同到期,借款人应主动归还全部借款本息。不主动归还的,借款人同意贷款人从借款人账户划收。
第二章 借款利率和计息
第八条 本合同项下借款利率根据国家有关规定,确定为月息千分之_________。
第九条 本合同项下借款,自贷款方放款之日起计息,按日计息,按季结息,借款到期还清本息。
第十条 经贷款人同意,借款人提前归还借款的,仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。
第十一条 借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息,由贷款人从借款人账户划收。
第三章 担保
第十二条 本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由_________向贷款人提供_________方式担保,并另行签订合同编号_________的担保合同。
第十三条 如果担保合同中约定的有关事项发生,贷款人认为足以影响担保人的担保能力的,借款人应重新提供令贷款人满意的担保。
第四章 双方承诺
第十四条 借款人承诺:
(1)按照本合同规定的用途使用借款。
(2)不利用借款从事违法经营活动。
(3)在本合同项下借款全部清偿前,借款人有任何一种改变经营方式行为(包括承包、租赁、合并,分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式)时,应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人,并保证贷款本息的清偿。
(4)发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时,保证立即归还贷款本息。
(5)当客观上有危及借款安全情况时(包括涉及重大经济纠纷的诉讼、财务状况恶化等),应当在事件发生后_________天以内书面通知贷款人,并保证贷款本息的偿还。
(6)按时如实提供贷款人要求的资料(包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等),并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。
第十五条 贷款人承诺:
(1)按期足额发放贷款。
(2)对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。
第五章 合同的变更
第十六条 借款人需要延长借款期限的,应在借款到期日前_________日内向贷款人提出申请,并征得担保人书面同意。
第十七条 借款人如要将本合同项下债务转让给第三者,应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前,本合同继续有效。
第十八条 借款人、贷款人任意一方需变更本合同其他条款,均应书面通知对方,并经双方协商一致,达成书面协议。
第十九条 借、贷双方协议变更本合同内容,均应征得担保人书面同意。
第六章 违约责任
第二十条 借款人未按本合同约定的用途使用借款,贷款人可以停止发放尚未发放的贷款,并提前收回已经发放的部分或全部贷款,同时对违约使用部分按国家规定,在违约使用期间每日计收万分之_________利息。
第二十一条 借款人未按合同约定的还款时间归还借款本息时,贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之_________利息。
第二十二条 借款人违反本合同第十一条,不按期支付利息的,贷款对借款人未支付的利息计收复利。
第二十三条 借款人违反本合同第十三条、第十四条第2项、第3项、第4项、第十七条时,贷款人可以停止发放尚未发放的借款,并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的,视为贷款逾期,贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。
第二十四条 借款人违反本合同第十四条第5项、第6项时,应向贷款人支付违约金_________。
第二十五条 贷款人未按本合同第五条约定向借款人提供贷款的,应根据违约金和违约天数,每日付给借款人万分之_________违约金。
第七章 争议的解决
第二十六条 在本合同的履行中发生的纠纷,双方应首先协商解决,协商不成的,可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。
第八章 其他
第二十七条 本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。有担保合同的,担保合同生效后,方可办理借款手续。
第二十八条 本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时,自动失效。
第二十九条 借款人变更住所、通讯地址,以及营业范围、法定代表人、注册资金等工商登记事项时,应在有关事项变更后_________日内书面通知贷款人。
第三十条 双方约定的其他事项:
_________。
第三十一条 本合同未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。
第三十二条 本合同一式_________份,借款人和贷款人各执一份。
个人短期借款合同 篇6
短期借款利息结算方式与合同范本
短期借款的利息结算方式:
短期借款的利息结算方式分为按月支付、按季支付、按半年支付和到期一次还本付息方式。
如果企业的短期借款利息按月支付,或者利息是在借款到期归还本金时一并支付、且数额不大的,可以在实际支付或收到银行的计息通知时,直接计入当期损益。
如果短期借款的利息按期支付(如按季),或者利息是在借款到期归还本金时一并支付、且数额较大的.,为了正确计算各期的盈亏,应采用预提的办法,先按月预提,计入当期损益,到期在进行支付。
短期借款合同范本
甲方:_________
乙方:_________有限公司
经___女士介绍,甲、乙双方友好协商达成如下借款合同,严格履行。
一、借款金额:_______元人民币。
二、借款用途:_______。
三、借款时间及本息结算还款办法:
借款时间:____。(__年__月__日至__年__月__日)月息___。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款,甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。
四、质押物品及化解风险的措施:
乙方用____________《房屋所有权证》作抵押。乙方不能按时归还本息,甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。
五、上述合同一式三份,自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议,协商解决。
甲方签字留印:_________ __年__月__日
乙方签字盖章: ___________ __年__月__日
介绍及见证人签字:________ __年__月__日
最新出售合同集锦
一般优秀的合同是怎么写的?合同为我们带来的方便是越来越凸显了。签订合同也是一种有效的保证当事人的利益手段,推荐一些关于“出售合同”的最佳文章让您受益匪浅,希望您能在我们的网页上找到您需要的内容!
出售合同 篇1
甲方(买方): 身份证号:
乙方(卖方): 身份证号:
甲、乙双方就位于(注意:应与商铺产权证上的地址一致)的一个商铺的整体买卖事宜,根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定,双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。
第一条 甲、乙双方协商一致,乙方受让甲方位于的一个商铺现房(以下简称商铺),商铺具体状况如下:
(1) 产权证号为 ,土地使用权证号为 。
(2) 商铺座落在 砖混 ;
(3) 商铺产权面积 平方米。
(4) 商铺占用范围内的土地所有权为 国有 ,国有土地使用权以 出让 方式获得;
(处分权和收益权,亦不存在其他人的优先购买权。甲方以乙方的保证和陈述为基础,决定整体买受上述商铺。乙方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同,原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的,甲方应按每迟延一日元的标准向乙方承担违约金。
第二条 甲、乙双方经协商一致,同意上述商铺转让包干价款共计人民币 元。
甲方的付款方式和付款期限:
本合同生效后乙方一次性支付给甲方定金人民币 元,合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。
第三条 乙方自签署合同之日起,不再享有商铺的增值收益。若遇政府拆迁安置补偿等情况,其补偿安置及增值收益为甲方所有。
第四条 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不成,提交商丘仲裁委员会仲裁解决。
第五条 合同未尽事宜,经协商一致,双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
第六条 本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出售合同 篇2
购货方,_____________(以下简称甲方)电话,_______________传真,_______________地址,___________________
供货方,____________(以下简称乙方)地址,_________________电话,_____________传真,______________开户行,__________________账号,__________________ 税号,__________________
为了进一步加强本协议签约双方的友好合作,______________有限公司(以下简称甲方)与__________商贸有限公司(以下简称乙方),经协商一致同意订立本协议。甲方在本协议有效期限内以采购订单的形式向乙方订购本协议所述的荞麦。所有采购条件和条款均按本协议的规定执行。
2.商品和商品名称
2.1.本协议中的商品为,详见附件1,荞麦价格清单.附件与本协议具有同等法律效力。
3.商品价格和结算
3.1.本协议中的荞麦价格为 货到甲方指定地点的到货价格。但送货地点限于下列范围,_____________
3.2.本协议商品价格为,详见附件1,荞麦价格清单
3.3.在本合作协议书有效期内,如乙方调整产品价格,应及时以书面形式通知甲方,双方均按调整之日起的新价格执行。
3.4.货到甲方指定地点,经甲方验收合格后,甲乙双方于(节假日顺延)进行账目核对和结算,乙方应向甲方开具符合国家相关规定的增值税发票,甲方应通过银行转账汇款或开具转账支票的形式支付货款,而不得向乙方业务人员支付现金(除非另有乙方开具的正式授权委托书)。
4.质量标准和质量要求
4.1.乙方保证所提供的商品符合厂商做出的有关产品品质的说明或保证,符合有关和国家标准的要求,须符合甲乙双方商定的要求。
4.2.甲方在使用本协议商品过程中,如发现该商品确有不符厂商做出的有关产品品质的说明或保证、不符合有关行业和国家标准的要求或不符合双方协议的现象,经查明又非甲方责任的,甲方有权提出退货。
5.协议的有效期
5.1本协议有效期,自_________年_____月_____日至________年______月____日。
5.2若甲、乙双方在本合同期满前的一个月内均未对本合同的继续履行提出任何异议,则本合同将自动续展一个月。
6.其他
6.1.本协议由双方法定代表(或授权代表)签署,加盖公章后生效。
6.2.本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。
6.3.本协议于_________年____月____ 日签订。
甲方,北京北大荒米业有限公司 乙方,______________
授权代表,______________授权代表,__________________
签署,_____________签署,_______________
出售合同 篇3
出卖人(甲方):身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系电话:委托销售经纪机构:法定代表人:
业务代理人:代办人身份证号/执业证号:邮政编码:联系电话:通讯地址:证件类型及编码:
买受人(乙方):身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系电话:
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,甲方所购住房业已具备上市出售条件。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方出售的住房事宜,订立本合同,以资共同遵守。
将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付。
第一条甲方同意将坐落在省市区(市)路幢单元户的住房(房屋所有权证号:土地使用权证号:房屋结构为:于年月竣工,建筑面积共平方米出售给乙方,乙方对甲方所出售的房屋已充分了解。愿意购买上述房屋。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第二条甲、乙双方同意,上述房屋的成交价为人民币(大写)元。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币(大写)元作为购房定金,定金的性质和罚则按照《民法典》相关规定执行。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同。
第三条甲、乙双方同意,自本合同生效之日起日内,将上述房屋价款分次付给甲方,购房定金将在最后一次付款时冲抵房价。具体付款日期、金额和方式由双方约定。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同。
第四条甲方应于接收到第期购房款后将房屋交付给乙方。
在房屋实际交付之日前,根据有关规定应交付的与房屋有关的费用(包括水、电、煤气、供暖等)由甲方负责缴付;若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责,与乙方无关。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:
第六条双方一致同意,房屋所占用范围内的土地使用权及共用部位维修基金本息随本买卖合同之主物一并转移给乙方。
经双方签订合同后,乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力时,且不能履行合同,双方同意按下列第_2_种方式处理:
第七条本合同生效之日起,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等,由甲方负责清理,由此给乙方造成的经济损失,由甲方负责赔偿。乙方取得合同标的房屋登记过户前,甲方不得以该房屋另行转让或设定财产抵押,甲方因涉及司法强制执行,标的房产被查封、冻结、拍卖的,乙方依据本合同和相应付款凭证。
如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述约定,追究甲方违约责任,约定为:合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期借款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。
第八条本合同签订后,甲乙双方应忠实履行合同义务,遵守相关国家法律和法规规定。违反合同约定的一方,应当依据本合同及相关规定,承担包括但不限于继续履行或解除合同、定金罚则、违约金责任、赔偿损失等相关违约责任。乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋,由违约一方向对方支付购房价款万分之的违约金。
合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期借款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。
第九条甲、乙双方在办理上述房屋买卖交易过户手续时所需交纳的税费,由甲乙双方按本地房产管理部门的规定承担。
甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺,未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。
第十条双方如在合同履行中发生争议应协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):
(1)向仲裁委员会申请仲裁。
(2)向该房屋所在地人民法院起诉。
第十一条就本合同未尽事宜订立的补充条款,为本合同不可分割之部分,与本合同具有同等效力。
第十二条特别约定
1、买方取得该房产后,自行管理和维修、养护,保证房屋安全使用。
2、买方使用该产业时必须遵守国家法律、法规及有关规定,遵守社会公德和维护公共利益。
3、买方取得该房产后,不得擅自改变住房的使用功能和房屋建设结构,不得拆改上下水管道、供电设备、公共电视天线、通信和煤气等管线;不得更改建筑物外观艺术造型,买方若有违反本条规定。
该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利,且双方需声明乙方在购买该房屋后,拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利。
第十三条其他事项。
第十四条本合同及其补充条款经双方签字或盖章后生效。本合同连同附件一式三份,甲、乙双方各执一份,房产交易管理部门一份,均具有同等效力,在双方各自持有的协议存在不一致时,以房屋产权部门保留的协议为准。
该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当机会下将其作废。
甲方(签章):乙方(签章):
身份证号码:身份证号码:
地址:地址:
联系电话:联系电话:
委托代理人:委托代理人:
签订日期:签订日期:
签订地点:签订地点:
出售合同 篇4
甲方:_______________身份证件号码:_______________
乙方:_______________身份证件号码:_______________
甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:
甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:条:争议解决双方在履行本合同中的争议应先协商解决;如协商不成。
座落于______________________,建筑面积为________平方米;套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:条 甲、乙双方同意,在房屋实际交付之日前,根据有关规定应交付的与房屋有关的费用(包括水、电、煤气、供暖等)由甲方负责缴付;
房屋平面图及其四至见房产证;
出售房屋的所有权证证号为:________________
若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等,概由甲方负责清理,并承担民事责任,由此给乙方造成的经济损失。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备,转让给买受人,其转让价格已包含在上述房屋的价款中,不再另行支付价款。
条 本合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
每逾期一日,由违约一方向对方支付购房价款万分之_______的违约金。
第三条计价方式与价款
按建筑面积计算价款,房屋单价为人民币每平方米____________元,总金额人民币_____________元整;房价款的支付方式、支付时间为:_______________________。
乙方在________________前付给甲方定金____________元。该定金条款的约定,受《中华人民共和国民法典》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方:
第一期:在______________,付人民币_____万元;
第二期:在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款_______万元。;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民币___________万元。
每期付款,甲方收到后出具收据。
第五条
1、甲、乙双方定于__________正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
由甲乙双方按《青岛市已购、可购公有住房上市交易试行意见》的规定承担。
第七条甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起______日内到房地产主管部门办理过户手续。
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。
条 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成时,选定下列一种方式解决(不选的划除)(1)向__________________仲裁委员会申请仲裁。(2)向该房屋所在地人民法院起诉。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由_______方承担。
条 甲、乙双方经协商一致,在不违背本合同上述条款原则的前提下,就本合同未尽事宜订立的补充条款。
除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担。
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期一天按房价的总额____%计算违约金给与乙方。乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外。
乙方购买该房后拥有完全产权,按照《重庆市房改住房再交易管理办法》的规定可依法进入市场交易,在补交土地使用权出让金和按规定交纳税费后,收入归乙方所有。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日____%计算的违约金给与甲方。逾期超过____个月时,甲方有权解除本合同。
甲方负责统办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》,办好后即交乙方执存。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
八、本合同式份,甲、乙方签字盖章并由乙方在合同约定时间交清房价款后生效。本合同甲、乙双方各执一份。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议均为本契约不可分割的部分。
该房屋的所有权证号为:__________国有土地使用权证号为:__________.3、该房屋的土地使用权取得方式“√”出让、划拨本合同一经签订:
第十三条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第十四条本合同一式份。其中甲方留执____份,乙方留执____份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。
甲方于____年____月___日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空。
第十五条本合同自甲乙双方签订之日起生效。
甲方:____________
现住址:_______________
联系电话:_______________
日期:_____________
乙方:____________
现住址:_______________
联系电话:_______________
日期:_____________
出售合同 篇5
房地产销售合同
甲方(出售方):______________________
乙方(购买方):______________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就房地产销售事宜达成一致,特订立本合同,以明确双方的权利义务关系。
一、房地产基本情况
该房地产位于____________(地址),占地面积为____________平方米,建筑面积为____________平方米,用途为住宅。该房地产权属证书号为__________________,共有权证号为__________________。
二、房地产价格及支付方式
1. 甲乙双方约定,该房地产的销售价格为人民币____________元(大写:__________________元整)。
2. 乙方应按照以下方式支付房款:
(1)本合同签订时,乙方应支付定金人民币____________元(大写:__________________元整)给甲方;
(2)甲方将该房地产权属证书等相关资料交由中介机构保管,乙方应在该房地产交付前支付房款人民币____________元(大写:__________________元整);
(3)余款人民币____________元(大写:__________________元整)作为尾款,待双方完成该房地产交接手续后,由中介机构代收代付。
三、房地产交付及产权登记
1. 甲方应在该房地产交付前,将该房地产清空并完成相关维修工作;
2. 甲乙双方应在该房地产交付时签署《房地产交接书》,确认交接事项;
3. 乙方在该房地产交付后,应及时办理产权登记手续。
四、违约责任
1. 若乙方未按照约定时间支付房款,应按照每逾期一天,向甲方支付应付房款的千分之五作为违约金;
2. 若甲方未按照约定时间交付该房地产或未办理产权登记手续,应按照每逾期一天,向乙方支付应付房款的千分之五作为违约金。
五、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可依法向当地人民法院起诉。
出售合同 篇6
车位出售合同是指车位的买卖双方在购买和出售车位时所签订的合同。它是一份具有法律效力的文件,用于规范双方权利义务,保障交易安全合法。下面,本文将详细介绍车位出售合同的内容和要求。
一、合同的基本信息
车位出售合同应包括以下基本信息:
1. 合同标题:车位出售合同。
2. 合同签订日期:年、月、日。
3. 合同双方信息:买方、卖方姓名(公司名称)、住所地、联系电话、身份证号码(护照号码)、营业执照号码等。
4. 车位基本信息:车位编号、所在地、面积、使用权类型、使用权期限等。
二、车位的状况和权属查询
在车位出售合同中,卖方应对车位的状况进行详细描述,并提供车位所在地的产权证明、车位图纸等相关证明文件。买方有权对车位的状况和产权进行核查,确保车位的所有权归属清晰、合法。
三、出售价格和付款方式
合同中应明确约定车位的出售价格和付款方式。出售价格可根据市场行情、车位位置、面积、使用权期限等因素进行协商确定。付款方式可以采取一次性付款或分期付款方式。在分期付款的情况下,应明确每期的支付日期和金额。
四、过户和税费
车位出售合同还需约定过户手续和相关费用。卖方应提供相关权属证明文件,并协助买方办理过户手续。过户费用通常由买方承担,并在合同中明确约定。合同中还需明确交易产生的税费由哪一方承担。
五、违约责任和争议解决方式
车位出售合同应明确双方的违约责任和争议解决方式。当一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。如发生争议,双方可以协商解决,若协商不成,则可通过仲裁或诉讼等方式解决。
六、其他约定事项
车位出售合同还可根据实际情况增加其他约定事项,如维修责任、使用权转让限制、车位管理规定等。这些约定事项应明确具体,以防止后期争议或纠纷的发生。
值得注意的是,车位出售合同应由双方当事人亲笔签名,并加盖公章。合同一式两份,每份一方执一份,双方各自保留一份作为交易的凭证。
车位出售合同的内容应包括基本信息、车位状况和权属查询、出售价格和付款方式、过户和税费、违约责任和争议解决方式等。合同的具体内容应根据实际情况进行细化和完善,以确保交易的合法性和安全性。在签订合同之前,双方应仔细阅读并理解合同内容,如有需要,可以请专业律师进行咨询,以确保交易的顺利进行。
出售合同 篇7
车位出售合同,是指车位所有人将其名下的车位以约定的价格和条件转让给其他个人或单位。车位作为城市交通发展的重要组成部分,在现代生活中扮演着重要角色。因此,车位出售合同必须确保合法、合理、公平,以保护双方的权益。
一、合同主体
车位出售合同的主体包括车位所有人即卖方和购买者即买方。卖方是指车位的现有所有人,具有合法的车位产权证明文件。而买方则是指准备购买车位的个人或单位。
二、合同内容
1. 车位信息
合同应清楚地提供车位的详细信息,包括车位所在楼盘、位置、面积、车位号码等。这些信息能够帮助双方确保车位的准确性和唯一性。
2. 车位价格
合同中应明确约定车位的转让价格,价格应为合理价位,符合市场价值,并且双方在此基础上进行协商。同时,应明确支付方式和付款期限等细节。
3. 产权证明
卖方应提供车位的产权证明文件,确保自己有合法所有权,以便将车位转让给买方。还应要求卖方提供有关车位使用权的相关证明文件,如停车凭证。
4. 纳税证明
卖方应提供最新的车位纳税证明,以证明车位税金已经缴纳。买方可以通过检查纳税证明来确认是否有欠税或其他税务问题。
5. 共用设施
合同中应明确规定车位所属楼盘的共用设施使用权限和责任。比如,是否可以使用小区的停车位、储物间或其他设施。
6. 违约责任
合同应规定双方的违约责任,包括违约金的数额和违约后续的手续等。例如,未履行合同义务的一方应承担违约金,并为对方承担因此产生的损失。
7. 签署日期和有效期
合同上应明确标注双方的签署日期,并规定合同的有效期。约定合同的有效期可以确保双方在一定时间内按照合同条款进行交易。
三、合同条款
1. 签订合同的方式
合同可以通过书面形式或电子形式签署。双方可以根据实际情况选择合适的签署方式。
2. 合同的解除和变更
合同可以根据双方协商达成一致后,进行解除或变更。但是,解除或变更合同应符合相关法律和规定。
3. 合同争议解决
如发生合同争议,双方应通过协商解决。如果无法通过协商解决,则可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。
四、签署合同
双方在明确了合同的内容和条款后,应根据合同规定的要求进行签署。合同一般需要双方全名、住址,签名和日期等基本信息。
车位出售合同是确保车位转让交易合法、合理、公平的重要文件。合同的内容和条款应根据双方的需求和实际情况进行详细约定。只有通过合同的规范约定,车位买卖交易才能顺利进行,保障双方的权益。
出售合同 篇8
买方:
卖方:
甲、乙双方经共同协商,本着平等互利、自愿的原则,就房屋买卖有关事项订立本合同。
一、房屋具体情况:
1、位置:区
2、房屋套型,建筑面积平方米,结构楼层,用途。
3、该房屋的销售价格为每平方米元人民币,总计房价拾万千百拾元整。
二、乙方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》,如买卖该房屋引发产权纠纷,概由乙方负责处理。
《房屋所有权证》书证号:
三、房屋四界:房屋四界东:西:南:北:
四、本合同经甲、乙双方签章,交成都市房地产交易中心登记后,由甲方一次性向乙方支付总房价款的%,计元的定金或元的预付款,计元价款则交成都市房地产交易中心代存,代办完房屋产权过户手续乙方将房屋腾空并连同该房屋有关图纸、资料、房屋钥匙等交给甲方后。
经双方确认,2x年10月14日前,乙方把剩余购房款一次性付给甲方时,甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
五、甲、乙双方互相监督,不得隐瞒买卖成交价额。
甲方协助乙方办理产权过户手续,其税费按规定各自交纳。
六、本合同甲、乙双方签章并由成都市房地产交易中心登记。
双方均不得违约。
乙方违约,则双倍退还甲方定金;
违约方还应承担产权转回已缴和应缴纳的税费和造成的经济损失。
七、乙方卖给甲方的房屋,在办理过户手续期间,如因不可抗力原因而不能进行交易的,甲方提出撤消合同时,乙方应当同意,并如数退还甲方定金。
双方违约责任如下:甲方如违反本协议,则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议。
八、其他决定事项:
九、本协议一式份,甲方执存份,乙方执存份、成都市房地产交易中心执存份。
十、买卖双方情况_______________________
甲方:
乙方:
年月日
出售合同 篇9
甲方,_________
通讯地址,_____邮编,
证件名称,______证号,_____联系电话,____
乙方,_________
通讯地址,_____邮编,________
证件名称,____证号,____联系电话,_______
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方定购房产事宜,签署本合同。
第一条乙方定购甲方以下房屋,
第二条乙方对该房屋进行了实地勘查,查看了该房屋所有权人及其该房屋的相关手续、和证件,明确知悉该房屋的权属情况,了解并遵守北京市相关管理部门对存量房交易的相关规定,自愿与甲方进行房产交易。
第三条甲方保证该房屋可进行市场交易,手续齐全;房产无任何权利瑕疵、不受他人合法追索。甲方出售该房屋已取得共有权人同意;甲方房屋已设立抵押权的,甲方出售该房屋已取得抵押权人的同意;甲方房屋出租的,承租人已放弃对该房屋的优先购买权。甲方向乙方介绍房屋情况,真实、准确,没有任何重大遗漏,不存在影响乙方决定购买该房屋做出判断而未向乙方进行披露的情形或事项。甲方出售该房屋,该房屋占用范围内的土地使用权以及该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第四条甲、乙双方约定该房屋的交易价格为人民币____元整,房屋交易所产生的交易税费由□甲方承担、□乙方承担、□双方另行规定。
第五条甲方同意乙方购房款的支付形式采取□全款支付□商业贷款支付。如乙方贷款购房,预计贷款金额为人民币____元整,实际贷款金额以银行批准贷款金额为准,乙方据实际贷款金额自行备齐首付款,以确保甲方如数收齐房款。
第六条乙方在签署本合同时,向甲方支付购房定金人民币____元整,甲方收到乙方交付购房定金后,向乙方出据收款凭证,以作为本定金合同生效依据。
第七条甲、乙双方商定,自本定金合同签署之日起______日内,甲、乙双方签署房屋买卖合同。房屋买卖合同中的定金条款除另有约定外,所述定金即为本定金合同签署时甲、乙双方收付的定金。
第八条甲、乙双方约定,自房屋产权过户之日起______日内,甲方向乙方交付房屋;在房屋交接日以前,使用房屋所发生的一切费用由甲方承担,交付后发生的费用由乙方承担。该房屋专项维修基金随房屋权属一并转移。甲方保证在房屋交付乙方验收前,对房屋原有附属设施设备及装饰装修保持原有状态,并承诺在该房屋所有权转移给乙方**日内,办理完成户口迁出手续。
第九条在本合同的第七条约定的房屋买卖合同签署期限内,甲方不遵守本定金合同约定事项,拒绝签署房屋买卖合同的,要向乙方双倍返还已收取的定金;乙方不遵守本定金合同约定事项,拒绝签署房屋买卖合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。甲、乙双方须告知对方有效联系地址、固定电话、手机等联系方式以及互留身份证复印件,若任何一方联络地址变更的,应及时书面通知对方。甲、乙双方中的其中一方拒绝履行本定金合同时,另一方要通过快递、以书面形式通知对方履行本合同,若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的,则按照付邮日或快递送达回证为准,视作通知方已依本合同给予对方书面通知。
第十条若甲、乙双方均不拒绝签署房屋买卖合同,但又未能在第七条约定的期限内签署房屋买卖合同,甲、乙双方约定,对于导致延期签署房屋买卖合同的违约方,按逾期天数支付违约金,每逾期一天,按总房款的万分之支付违约金。如逾期超过日仍不能履约,守约方有权单方解除本合同,并按本合同第九条、第十条主张权益。
第十一条本定金合同内,甲、乙双方未进行约定的事项,且甲、乙双方又不能协商达成一致而导致房屋买卖合同不能签署的,甲、乙双方互不追究责任,甲方应在乙方要求返还定金的日内将已收取的定金无息返还乙方,本定金合同终止。
第十二条为保证本合同与房屋买卖合同的一致性,甲乙双方约定,本合同所约定的条款事项未在房屋买卖合同中体现的,该条款继续有效;本合同所约定的条款事项与房屋买卖合同的约定发生冲突的,以房屋买卖合同中的约定为准。
第十三条本合同必须由房屋所有权人与房屋购买人本人签字,如双方本人不能亲自到场签署,则必须通过法律公证形式委托被委托人出面办理,被委托人要当面出据委托公证书及被委托人身份证原件和委托人的身份证复印件。
第十四条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述方式解决,
□提交仲裁委员会仲裁。□依法向人民法院起诉。
第十五条本合同共叁页,一式两份,甲乙双方各持一份。
补充约定,
甲方,乙方,
年月日年月日
兼职合同(集锦五篇)
随着生活中各个方面都受到法律法规的约束,合同广泛应用于各个场合。合同包括民事合同、行政合同、劳动合同等等。本文是句怡美小编为大家精心挑选的一篇关于“兼职合同”的文章,感谢您一直对我们的支持希望您能将我们的网站收藏并关注起来!
兼职合同【篇1】
眼下,又到学生暑期兼职旺季,不少大学生想趁着假期打短工,既可以赚点零花钱,同时还可以体验生活,多积累一些社会经验,但记者调查发现,由于社会阅历较浅、生活经验不足、法律知识欠缺,大学生暑期兼职被骗的事例屡见不鲜。市劳动部门提醒,在选择用工单位时大学生一定要注意签订劳动合同,增强维权意识。
餐厅涌现学生工
进入7月,餐厅、咖啡厅等服务型企业中出现了不少年轻的面孔,一问才得知这些服务人员大部分是刚刚放暑假的在校大学生。7月22日中午,在市区一家快餐店内,记者见到了正在为顾客点单的大二学生张青,这个暑假,她选择不回太和的老家,留在亳州做些兼职,她告诉记者同寝室的一位外地女生也选择了暑期打工。
“我们的专业实习一般从下学期开始,经过朋友的介绍,趁着假期来到快餐店里先做下服务生锻炼锻炼自己。”张青说。从她的口中记者得知,这家快餐店按天结算薪酬,包两餐,对于这样的待遇张青也颇为满意。
张青的同学则在附近一家咖啡馆做服务生,两个人都希望能在两个月的兼职期内学习到一些经营管理类的知识,为以后的实习、工作打下基础。
短期工也应签订劳动合同
那么大学生暑期打工该如何避免掉入“陷阱”?权益受到侵害时又该如何维护自身合法权益呢?昨日,记者咨询了市人社局劳动保障监察支队支队长徐作风介绍,大学生入职前应和用人单位签订正式的劳动合同,
同时,大学生在寻找暑期工时,应尽可能地选择正规的中介公司,最好要与职介机构签订中介合同,对双方的'权利义务进行明确,以便发生纠纷后进行维权。徐作风还补充道,除了用工方的抵赖,不少“ ”也会钻空子,利用大学生法律意识淡薄的漏洞,口头承诺“先收钱、就介绍”,收取费用后不开任何收据一走了之,让大学生蒙受财产损失。
在就业时,尽量地选择可靠的用人单位,例如有固定生产经营场所的生产企业和商贸服务店等。“正规的用人单位,一般不会出现拖欠工资、侵犯劳动者权益等行为,很多大学生刚刚踏入社会,都比较缺乏经验,在这样正规的用人单位里可放心地就业。”他说。
被侵权时应向劳动部门投诉
大部分兼职学生都没有与用工单位签订用工合同,也没有任何书面劳动证明,问起原因学生们大多表示,工作时间短,认为没有必要签订合同。徐作风表示,这种认识是完全错误的。“我们曾接到一些短期工大学生的投诉,就是在权益上受到了侵犯。”徐作风告诉记者。
同时,劳动部门还提醒广大学生,合法的职业介绍机构应有人社部门核发的《职业介绍许可证》、工商行政部门核发的《营业执照》,收费事项、服务承诺都须上墙公开。毕业生找工作应到正规的人力资源市场,选择有工商营业执照的用人单位。
“按有关规定,招聘单位不得以招聘为由向求职者收取任何费用,因此,不管招聘单位收服装费、培训费,还是收押金、体检费等,都应坚定地说‘不’”。劳动部门工作人员强调,如果权益受到了侵犯,应该及时向劳动部门投诉。
兼职合同【篇2】
兼职用工合同模板是一种法律文书,用于规范雇主与兼职员工之间的工作关系和权益。本文将详细介绍并解析兼职用工合同模板的具体内容和要点。
一、合同主体信息
兼职用工合同模板的第一部分是合同主体信息,包括雇主和兼职员工的基本信息,如姓名、住址、联系方式等。同时,还需明确兼职工作的具体岗位和职责,以及工作的时间和地点。
二、劳动报酬和支付方式
在兼职用工合同模板的第二部分,需要明确劳动报酬的支付标准和方式。这包括每小时或每天的工资、假日加班的加付比例等。支付方式可以是现金、银行转账或支付宝等电子支付方式,需要在合同中具体约定。
三、工作时间和工作地点
兼职用工合同模板中的第三部分应详细说明工作时间和工作地点。工作时间可以根据兼职员工的个人情况和雇主的需求而定,例如每周固定的几天或每天固定的几个小时。工作地点可以是办公室、商场、餐厅等。
四、劳动保护和责任
兼职用工合同模板的第四部分需明确双方对于劳动保护和责任的约定。雇主需要提供兼职员工必要的劳动保护设施和条件,如安全工作环境、劳动保险等。另外,要明确兼职员工对于工作中遇到的问题和意外事故应承担的责任和义务。
五、违约和解决争议
兼职用工合同模板的第五部分应包括违约和解决争议的规定。如果一方违约,应注明另一方有权解除合同和要求赔偿等,以确保双方的权益不受损害。同时,为了预防或解决可能发生的争议,可以约定采用仲裁或法律途径解决争议。
六、合同的有效期和终止
兼职用工合同模板最后一部分需明确合同的有效期和终止条件。合同的有效期可以是固定期限或无固定期限,根据兼职工作的具体情况选择合适的方式。同时,应注明双方可以根据一方的申请终止合同,或在特殊情况下解除合同的事由和程序。
综上所述,兼职用工合同模板是一份重要的法律文书,对于雇主和兼职员工之间的工作关系和权益具有明确的约束力。通过明确劳动报酬、工作时间和地点、劳动保护和责任、违约和解决争议、合同的有效期和终止等内容,可以为双方的工作关系提供有力的保障。同时,也建议在使用兼职用工合同模板前,经过法律专业人士的审核和指导,以确保其合法有效。
兼职合同【篇3】
兼职教师个人简历模板
兼职教师个人简历模板在求职时个人简历一定要针对求职意向而写个人简历请参照个人简历模板。下面一篇是兼职教师个人简历范文为个人简历范文参考。大学生个人简历网为求职者推荐这份教师个人简历为写个人简历作参照模板,更多的专业简历与求职信在大学生个人简历网。
目前所在: 广州 年 龄: 21
户口所在: 湛江 国 籍: 中国
婚姻状况: 未婚 民 族: 汉族
培训认证: 未参加 身 高: 163 cm
诚信徽章: 未申请 体 重: 55 kg
人才测评: 未测评
我的特长:
求职意向
人才类型: 在校学生
应聘职位: 英语翻译:,贸易跟单:,兼职教师:
工作年限: 0 职 称: 无职称
求职类型: 实习可到职日期: 随时
月薪要求: 1500-- 希望工作地区: 不限,中山,深圳
工作经历
中上市泰山饲料有限公司 起止年月:-07 ~ 2010-09
公司性质: 民营企业 所属行业:其他行业
担任职位: 打包装
工作描述: 在兼职期间主要负责饲料成品包装。工作时间为10小时每天,若要加班赶货则工作长达13.5小时每天。为期2个月的兼职实习,让自己更能吃苦耐劳,从而锻炼了自己的毅力;同时,更加领悟到了换位思考的重要性。
离职原因: 学习
白洋药业 起止年月:-07 ~ 2009-09
公司性质: 中外合资 所属行业:制药/医疗
担任职位: 促销员
工作描述: 本次促销兼职主要是在中山的“壹加壹”各连锁超市以及各大知名药店进行摆摊促销迪巧钙片。这次为期2个月的兼职实践锻炼了口才能力,并提升了自身交际能力,协调组织能力以及看待事情和实物的能力。
离职原因: 学习
广东外语外贸大学南国商学院 起止年月:-01 ~ 2010-12
公司性质: 其它 所属行业:教育/培训/院校
担任职位: 勤工助学中心,内管部部长;班长
工作描述: 在勤工助学中心担任职务时间持续一年半。在职期间,带领团队积极寻找兼职,为学校的贫困生提供实践赚取生活费用的'平台。多次被评为“勤工优秀学生干部”“勤工优秀工作者”。与此同时,本人也在班里兼任班长一职,本班曾获“学风先进班集体”“先进红旗团支部”等称号。本人也曾多次被评为“优秀团员”,“优秀学生干部”等。
离职原因: 学习
志愿者经历
2010广州亚运志愿者服务 起止年月:2010-10 ~ 2010-11
担任职位: 文字记者工作服务
工作描述: 在广东国际划船中心场馆当任赛会专业志愿者,主要的志愿服务对象是来自不同国家的媒体朋友,提供有利于他们顺利报道赛事的帮助,协助场馆运行中心做好各项召开新闻发布会的工作。期间,由于志愿服务工作表现优秀被评为亚运志愿者服务“奉献之星”。
教育背景
毕业院校: 广东外语外贸大学南国商学院
最高学历: 本科 获得学位: 毕业日期: -07
专 业 一: 英语(商务英语) 专 业 二: 基础西班牙语
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
2008-09 - 广东外语外贸大学南国商学院 英语(商务英语) 全国计算机等级一级,专业四级,BEC中级 -
语言能力
外语: 英语 良好 粤语水平: 良好
其它外语能力:
国语水平: 良好
工作能力及其他专长
2008-2009,2010至今 广东外语外贸大学南国商学院 班长
电脑技能 计算机一级
自我评价 本文信息由大学生个人简历网dxs.收集
本人学习能力较强,组织领导能力较好,责任心强,能吃苦耐劳。在校期间学习努力,认真学习相关专业课程,学习成绩优良,并于2008-获得学院奖学金三等奖,以及“三号学生”荣誉称号;在校期间担任勤工助学中心内管部部长,并多年担任本班班长,获得“优秀学生干部”、“优秀勤工干部”、“优秀团员”等荣誉称号。
详细个人自传
现在,我不还不可以说我很优秀,但是,卓越是我人生追求。过去并不能代表将来,我坚信命运掌握在自己手中。只要朝着灵魂向往之处前进,总有一天会将梦想实现。我平凡,但又非凡;努力,坚持,把握机会,生命之舟将会达到彼岸。
更多相关文章:应届毕业生教师个人简历、应届毕业生教师个人简历、兼职会计简历模板
兼职合同【篇4】
聘用单位:(甲方)。
聘用对象:(乙方)。
身份证号:
工作需要,甲方同意聘用乙方为代课教师。为了切实维护双方的权益,认真履行双方的义务,经甲乙双方协商,特签订合同如下:
自________年____月____日起至________年____月____日,甲方聘请乙方担任课程任课教师。
1、每月根据教师代课课时数结算课时费。课时费标准如下:
2、奖励津贴:根据教师的工作表现及校方经营效益,发放奖金及节日福利。
(一)甲方职责。
1.对乙方的工作进行考核;。
2.依据教学需要制订教学管理规章制度规范乙方;。
3.甲方按教学计划要求提供给乙方相应的教材、授课课时数;。
6.在试用期内甲方认为乙方不能胜任工作,可随时解聘乙方,合同即行终止;。
7.乙方有下列情况之一,甲方有权随时解聘乙方:
(1)乙方违法、违纪、不遵守学校规章制度;。
(2)乙方不服从甲方工作安排;。
(3)乙方工作中失误,致使工作出现重大安全事故,在校内外造成不良影响;。
(4)乙方违反教师职业道德规范,造成不良后果和影响;。
(二)乙方的权利和义务。
1.热爱教育事业,严格遵守《师德规范》,遵纪守法,不体罚或变相体罚学生;。
2.服从学校工作安排,认真履行岗位职责;按时参加学校组织的各种会议和活动;。
3.刻苦钻研业务,提高教学质量,赢得广大师生及家长的好评;。
4.为保证甲方能正常传达教学管理信息,乙方每周至少主动与各主管系负责人联系一次;。
5.乙方在甲方工作期间,应自觉遵守甲方的工作纪律;。
6.乙方发现甲方不履行合同,有权提出同甲方解除聘用合同。为了确保学校正常的.教学秩序,乙方须在正式同甲方解除聘用关系前一个月告知甲方,甲、乙双方经协商后可解除合同。否则,甲方有权扣发乙方的当月酬金及各种津贴。
考勤:迟到5分钟,前2次不扣,从第3次开始,每次扣50元。
旷课、缺课:每次课扣100元。
请假:每月请假不能超过2次,第三次开始,每次扣100元。
1.初聘试用期为2个月,试用期包括在合同期限内;。
3.本合同一式二份,双方签字盖章后有效。
甲方(盖章):__________________。
乙方:_________________________。
代表人(签字):________________。
身份证号码:____________________。
________年____月____日。
________年____月____日。
兼职合同【篇5】
1.乙方所得酬金暂按授课每学时_________元、实验实训按每学时_________元、上机辅导每学时_________元的标准执行。每月按实际授课情况每学时_________元预发。
2.甲方将对乙方在本学期的教学工作进行考核,合格后甲方在学期末支付乙方酬金余额;若不合格,甲方酬情减免乙方酬金余额。
第六条: 协议生效后,在约定的服务期内,乙方若确有实际困难,不能履行协议,须提前二周通知甲方。甲乙双方均不得无故擅自终止协议,否则,违约方应支付给对方与本协议课时数相应酬金全额相等的违约金。
第七条: 本协议中甲方支付乙方的报酬只限于乙方受聘于甲方而应得的课时酬金,不包括医疗、保险等费用。
第八条: 本协议经甲乙方签字、盖章后生效。一式三份,甲乙方各执一份,一份交教务处备案。
第九条: 未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):_________乙方(签字):_________
甲方代表(签字):_________系(部)
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
工装合同(集锦8篇)
合同的使用越来越频繁,不仅仅限于书面形式,通常还包括口头形式。您可能不清楚正式的合同应该是什么样子的。您可以在以下资料中找到与“工装合同”相关的信息,同时请持续关注我们的网站以获取更多信息!
工装合同(篇1)
第十条:安全施工:
(一)、安全施工与检查:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
(二)、安全防护
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。
(三)、事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第十一条:其它:
1、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
2、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。
3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。
4、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。
5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十二条:合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。
第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电工劳务分包合同范文3
甲方(工程承包人):
乙方(水电工分包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与发包人(汉通置业有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),现双方就水电工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称:荆门市汉通·楚天城
1.2工程地点:荆门市城市生态运动公园西侧
1.3分包范围:商住宅﹟楼
1.4分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)
1.5提供分包劳务内容:
2、分包工作期限
开始工作日期:06月16日,结束工作日期:月
总日历工作天数为:天(含风、雨、雪天及节假日)
3、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到省优级质量评定标准。
4、图纸
4.1甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方提供图纸2套,以及与本合同工作有关的标准图2套。
5、项目经理
5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为,职务:。
5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为,职务:。
6、甲方义务
6.3按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
6.4负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、乙方义务
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划,甲方有权进行处罚,或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
7.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;
7.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
7.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责,自备手电钻、弯黄器,严格按施工图施工,包括室内外小型挖沟槽土方,预留好每个孔洞;材料应收放整齐,每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用水用电的安装与维护。
8、安全施工与安全防护
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
8.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。
8.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。
8.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
9、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、保险
10.1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案,未办理保险的人员不得进入场地施工。否则,一经发现,每人次罚款元,自发现之日起2日内乙方仍不予办理的,由甲方代为办理,并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
10.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
11、材料、设备供应
11.1乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的,乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。
11.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.3乙方有义务为工程节约用水电材料等,严格做到工完场清,每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐,工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁,堆放到承包人指定的地点。
12、劳务报酬
12.2本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成,如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。
13、工程量的确认
13.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方,由甲方确认。13.2对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
14、劳务报酬的支付
14.1劳务报酬分段支付:
第一次为:工程施工至整体二层盖板后5日内结算;第二次为:主体盖板后5日内结算;第三次为:工程整体完工后5日内结算。每次结算按所建工程量的75%计酬,工程承包方与发包方的工程竣工验收合格后一个月内结算付清余款。
14.2工程变更调整的劳务报酬及双方另行约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
15、施工变更
15.1施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行变更。
15.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
16、施工验收与配合
16.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
16.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
17、违约责任
17.1甲方不按约定支付劳务报酬时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
17.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付的违约金为:工程总造价的3%;达到省优标准的另行奖励2000元。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金10000元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
17.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
18、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
19、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本合同,乙方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。
20、合同附则
本合同双方签字(盖章)后生效,合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工装合同(篇2)
甲方:___________________________ 协议编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
为明确甲乙双方的权利义务关系,保障各方的合法权益,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就服装外发生产加工事宜,达成以下协议,并承诺共同遵守。
关于加工费的支付、甲方至少应在每次完工的货物装船_________天以前,由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人,金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。
第一条 货物内容
以每一张具体订单的产品名称、型号、数量、单价、工艺和包装要求为准。订单为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
在合同有效期内,根据乙方请求,乙方同意派遣其工程技术人员到乙方工厂进行与加工装配有关的技术指导。
第二条 货款结算期限及方式
1.纯加工:在乙方交付的货物经甲方于收到货物检验无质量和数量问题后,当月所有货款通过银行转帐方式付到乙方指定账户。货款结算方式为月结,结算期限出货后____天。如提前结帐分以下____种方式并且提前____个月通知财务:一星期内结帐现金结算折扣____%,____天月结现金结算折扣____%,____天月结现金结算折扣____%,____天月结现金结算折扣____%。
2.Fob加工:甲乙双方同意订单的货款分____期结算:
第一期:甲方于订单所涉样板由其授权并书面批准样版的下一个工作日(星期一到星期五,公共假期例外)以银行汇款的方式将订单所涉货款的____%到乙方指定账户。
在合同有效期内,根据乙方请求,甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过_________人。
第二期:剩余____%的货款作为保证金,在乙方交付的货物经甲方于收到货物检验无质量和数量问题后,当月所有货款以月结对账后____天后,以银行转帐方式付到乙方指定账户。
乙方为甲方生产的产品至少应与目前第三者销售的类似产品质量相同。合同期间所有影响产品质量、规格的改变应在这种改变运用于产品之前_________天通知甲方。甲方为充分服务市场的目的。
第三条 货物交付地点
乙方所供货物必须交付到甲方所在工厂为实际交付完毕,运费由乙方负责。
第四条 期限、质量、数量及退换货
1.期限:_____乙方交货的期限以甲方订单中约定的期限为准。如果因乙方原因造成不能按时交货,甲方可按违约责任扣除乙方货款。
产品要严格按照甲方的指示和出口货物商品常规进行合适包装。包装要严格按甲方指示注明标记。甲方应至少在货物完工交运前___天给乙方标记指示。在CFR和CIF条件下,乙方应在装船期前________天内将船只、船籍、船龄用电传/传真方式通知甲方。在未得甲方确认时。
2.数量:甲方允许乙方供应订单数量有____%上下浮动,但甲方只接受全包,例如:订单数____件订单要求包装比例____:_________;_________:_________;_________件____包可供应多一包或少一包。
3.质量:产品质量要符合订单详细尺寸、工艺、包装、技术标准,要求如下:
(1)在每款大货开货前,乙方务必先做生产板____件,经甲方QC批核,确认工艺制作等,检验_____合格,方可开大货;
甲方交给乙方的原材料和用此生产的产品所有权、原材料或产品丢失的或损坏的风险,全部归甲方。从乙方收到运来的材料起至交付产品给甲方时止,乙方经甲方同意,用甲方的费用。
(2)确保每款大货能保质,保量按时交货;
(3)每款大货完成后,交货时必须经甲方QC抽查,确认货品数量及工艺合格后,签字方可生效;
(4)抽查货品接受标准:甲方只允许每单货的____%小疵点及____%的大疵点,如有超出接受范围,须____%退回,重查返工;
任何方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的,水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影响的一方,应尽快地将所发生的事件通知对方,并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。
(5)对因货品返工导致一切费运及损失由乙方自行负责;
(6)收货后,甲方查出一些货品须返工时,乙方应积极配合及时安排有关人员到甲方工作场地进行返工;
(7)对于品质控制的基本要求,《工艺制作基本要求》作为本协议的附件。每月每款大货交货后,必须由品质部签字确认后,甲方财务部才可受理对账。
原矿和精矿品位,以乙方取样,甲方监督其过程,留公样原则执行。甲方对品位结果又异议的,可以到甲乙双方认可的第三方化验,公样费用由输方支出。
第五条 违约责任
1.甲乙双方应严格信守协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方支付违约金,因此而造成的经济损失的,违约方还须向对方赔偿损失。
梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本,并包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档产品是由广州梦网数码科技有限公司(下面简称为甲方)独立开发并拥有的,受到国际知识产权法律公约保护的产品。
2.乙方不能如期交货,除非经甲方书面授权同意,否则甲方有权取消订单,并要求乙方偿付甲方____元人民币管理费。甲方还有权追究乙方违约责任,计算方法为:以未按时交付货物金额的每日百分之____计算。
本协议对梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本,并包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档等产品有效。未与甲方签定此协议且未经甲方授权的单位或个人,不得以任何形式修改、使用、复制传播、公开展示、实施、转载、反编译,或者用于其它用途。
3.乙方产品质量不符合甲方订单详细尺寸、工艺、包装、技术标准,甲方有权退换货或扣减相应货款。退换货的运输费用和造成直接经济损失由乙方全部承担。
_________________系统测试、产品内嵌及基于此产品进行的其他二次开发。
第六条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第七条 争议解决方式
本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
乙方不可向任何第三方透露梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本的任何基准测试结果。
第八条 协议的变更或解除
此协议期为期____年。甲乙双方均应严格信守本协议,不得随意变更或解除协议(双方协商一致并签署书面文件及不可抗力原因除外)。
不得把此产品或嵌有此产品的相关产品,包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档等产品进行复制传播、公开展示、推广、转载、反编译或应用于其他未经授权的用途。用户有义务保守该产品的技术秘密。
第九条 保密
一方对因服装外发生产加工而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
乙方与甲方签定相关协议后,经过甲方授权,乙方可在与第三方签定保密协议情况下,提供给第三方含有此产品的软件、系统或中间件及其他相关程序产品。
第十条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起_____日内。
未经甲方授权,不得对梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本,进行反向工程、反编译或反汇编及任何形式的破解行为。
第十一条 生效条件
本协议—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
工装合同(篇3)
机械零部件生产加工协议书
甲方:________________________
乙方:________________________
经甲乙双方充分协商,就乙方委托甲方制作________________________事宜达成如下协议:
一、项目名称
________________________________________
二、制作工艺、数量和其他
________________________________________
________________________________________
三、合同总金额
人民币(¥________________________________元)。
四、完成时间
________年________月________日前完成制作安装并交乙方进行验收。
五、结算方式
乙方先付甲方订金________________元,甲方应开具收据给乙方。甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后,乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款,共人民币________元(¥________________________________________)。
六、双方权利及义务
1、乙方必须按合同时间付款,逾期未付款者,每逾期一日,乙方按应付款的千分之五(5‰)收取违约金,直至所有款项付清为止。
甲方提供纸张给乙方加工并提供外箱包装成品,原材料的损耗为‰,超过损耗乙方须原价赔偿甲方。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验,应立即通知甲方调换或补齐。
2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰,规格不符,甲方已要求更改,但乙方没有更改而按样品做出产品时,一切责任由乙方承担。
按照合同规定的质量要求,根据打样的质量要求由甲方验收,由乙方包装成品上车。2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。
3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏,可以更正,且甲方对此类错误不承担任何责任。
未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;仍不符合合同规定的,甲方有权拒收。
4、如甲方不能准时按质按量制作完成,每逾期一日应按合同总金额的百分之三(3%)向乙方支付违约金;
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有权要求甲方重做,并由甲方承担重做费用。
6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求,乙方有权解除合同,甲方应将已收款返还给乙方,由此造成的损失由甲方承担。
交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;
7、履行本合同产生的任何争议,由双方友好协商解决,协商不成,双方同意向________提请裁决。
七、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具同等法律效力;本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜,双方协商解决。
未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月 ______日______年______月______日
工装合同(篇4)
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:
第一条:工程名称及合同工期:
(一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。
(二)、合同工期:
1、开工时间以开工报告日期为准。
2、完工时间
第二条:工作内容及设备:
1、工作内容:图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装,消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。
2、设备:消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。
第三条:工程固定价格费用包干范围:
1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(b/y50353-2005“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。
第四条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第五条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。
第六条:工程款支付:施工过程中按主体预埋6元计算,每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%,工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。
第七条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。
第八条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
工装合同(篇5)
中国____省____市____公司(以下简称甲方)与____国(或地区)____公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就乙方提供原材料(或零部件或元器件)。乙方应在装船期前____天内将船名、船籍、船龄用电传/传真方式通知甲方。在未得到甲方通知时,装运不得进行。
第一条?合同双方
甲方:
____省____市____公司。
法定地址:____省____市____区____路(街)____号。
法定代表:姓名____、职务____。
开户银行及账号:____、____。
乙方:
____国(或地区)____公司。
法定代表:姓名____、职务____。
开户银行及账号:____、____。
第二条?双方责任
甲方责任:
(一)提供加工(或装配)生产厂房____平方米;
(二)招聘工人____名;
(三)提供厂内加工生产所需要的水、电及设备,费用由甲方支付;
(四)按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品;
(五)协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续;
(六)协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续;
(七)乙方要求甲方协助办理的其他事宜。
乙方责任:
(一)为甲方进口____套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支,甲方则从乙方支付的工缴费内逐月偿还乙方垫支的本息,偿还期为____年。原矿和精矿品位,以乙方取样,甲方监督其过程,留公样原则执行。甲方对品位结果又异议的,可以到甲乙双方认可的第三方化验,公样费用由输方支出。由甲方负责按照合同规定的交货日期洽定舱位。乙方应在合同规定的装船期前____日将合同号、货物名称、数量、金额、箱数、总重量、总体积及货物在装运港备妥待运的日期以电传/传真方式通知甲方。甲方应在装船期前____日通知乙方船号、预计装船日期、合同号,以便乙方安排装运。如果有必要改变装运船只达日期,甲方或其运输代理应及时通知乙方。
(二)为使加工生产正常化,由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等(详见附表二)。所有权仍属乙方所有,只在合同期限内由甲方保管使用,损坏或丢失由甲方负责修理或赔偿。在fob、cfr和cif条件下,乙方在货物装船完毕后立即以电传/传真方式向甲方发出装船通知。
(三)按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求,提供加工生产的原材料(或零部件和元器件)和包装物料、辅料(或辅件)。
(四)甲方要求乙方协助办理的其他事宜。
第三条?加工(或装配)的项目、成品的名称、规格、质量和数量
(注:根据实际情况逐项逐个列出)
在合同期内,乙方如需改变加工项目,增加或减少加工(或装配)的数量,必须提前一个月以书面形式向甲方提出要求,经双方协商同意后,另立补充合同,才能进行生产。由甲方负责按照合同规定的交货日期洽定舱位。乙方应在合同规定的装船期前____日将合同号、货物名称、数量、金额、箱数、总重量、总体积及货物在装运港备妥待运的日期以电传/传真方式通知甲方。甲方应在装船期前____日通知乙方船号、预计装船日期、合同号,以便乙方安排装运。如果有必要改变装运船只达日期,甲方或其运输代理应及时通知乙方。
第四条?原材料(零配件和元器件)和包装物料的名称、规格、质量和数量
(注:根据实际情况逐一写明)
第五条?来料(或来件)时间和交接手续
乙方每月必须分____次(即每月的____日、____日以前)把加工生产所需要的原材料(或零配件、元器件)包装物料筹运到生产场地,并办理交接手续。在加工装配过程中的料件耗用率为____%。料件耗用率低于____%,甲方将免费补充提供已耗用的料件。如料件耗用率超过____%。乙方收到甲方提供的原材料后,应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查,并将其结果在检查完毕后_____天内向甲方报告。
甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)和包装物料,或数量不足时,甲方应及时通知乙方更换或补足。甲方委托乙方加工甲方产品(以下称代工),为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关委托代工事宜达成如下协议。关于加工费的支付、甲方至少应在每次完工的货物装船_________天以前,由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人,金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。
第六条?原材料损耗率
乙方提供的料、件损耗率分别按下列规定计算:
(注:根据各种料、件的不同情况,逐类规定)
第七条?交付奖品的时间和交接手续
甲方每月分____次(即每月的____日、____日和____日)在甲方厂区或仓库向乙方移交加工成品。并按下列方法办理交接手续:条委托代工内容.甲方委托乙方为其代工的产品,代工工序名称代工的产品名称、代工产品数量、开票信息、工艺要求、质量标准等由甲方提供.2.产品代工价格:开具税率为17%专用增值税发票)3.结款方式:以当月产品下线数量为结算标准。在合同有效期内,根据乙方请求,甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过_________人。
(一)双方必须派专人参加;
(二)交接的产品必须是在包装前经过双方检验合格的成品或半成品;
(三)双方代表必须在交接清单上签字盖章。
第八条?产品质量
(一)产品质量,以乙方提供的并经双方商议确定的样品为标准;
(二)加工生产应在双方技术人员指导下进行,以工艺比较复杂、技术要求较高的产品,乙方必须派出常驻技术人员,对生产进行具体的检查指导,发现问题及时解决,以保证产品质量;
(三)产品质量检查应有双方的技术人员参加;
(四)技术要求较高,人工无法检查的产品,应以机械测试检查为准;
第九条?工缴费
来料加工的工缴费应包括工人和管理人员的工资、厂区的水电费、国家税收、固定资金折旧费、各项管理费和合理利润等。_____办法为:甲方如对乙方产品质量提出问题,乙方必须第一时间协助处理,如因处理不当或处理周期较长,导致影响交货期或生产节拍事宜。产品要严格按照甲方的指示和出口货物商品常规进行合适包装。包装要严格按甲方指示注明标记。甲方应至少在货物完工交运前___天给乙方标记指示。在CFR和CIF条件下,乙方应在装船期前________天内将船只、船籍、船龄用电传/传真方式通知甲方。在未得甲方确认时。
(一)试产期(包括对职工培训)为____天,采取计时工缴费,工人每人每天(八小时)工缴费为____港元;条交货时间交货时间:乙方需保证35辆份/________日的产能要求,如因乙方原因未能保证生产节拍、造成停线待件、影响交货期等。任何方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的,水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影响的一方,应尽快地将所发生的事件通知对方,并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。
(二)试产期满,采取按件计算方式收取工缴费。甲乙双方根据加工的品种、规格、款式和工艺繁简不同进行定价,并在每批加工合同中订明,以港元支付。甲方自行维修统计相关损耗费用清单,由乙方承担)2、如果乙方交给甲方的产品出现批量问题,乙方在接到甲方通知后应20分钟内派专人到现场协助处理。乙方收到甲方提供的原材料后,应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查,并将其结果在检查完毕后____天内向甲方报告。
第十条?结汇方式
结汇应以乙方已签收的合格产品数额为依据,采取d/p即期结汇或____方式结汇。产品交付一次结汇一次,每月总结一次。条违约责任延迟交付委托代工产品的(包括正常送货、返修、更换、补交等)。生产指定产品的加工费应该按上述价格执行并在第一个____年期内不变。在此____年期后,乙方可在不少于____是给甲方以书面通知,以求改变加工费。
乙方逾期支付工缴费,应按银行贷款利率向甲方加付延期利息,如连续____天不支付,甲方有权停止交付产品。关于加工费的支付、甲方至少应在每次完工的货物装船____天以前,由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人,金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。
第十一条?运输
乙方提供的加工机械设备、原材料、包装物料等,以及甲方加工的成品复出的运输工具和费用,由乙方负担。
第十二条?_____
在合同有效期内,根据乙方请求,甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过____人,停留时间不得超过____天。
第十三条?税收
双方均应遵守中国的有关税法规定,按时缴纳各自应该缴纳的税款。
第十四条?违约罚款和损失赔偿
(一)乙方应按本合同规定的规格、质量、数量和时间要求进料,并及时结汇,如因乙方的原因造成停产或其他经济损失,乙方应负责赔偿;
(二)甲方应按本合同规定的成品数量、规格、质量和时间要求向乙方交货,如违背合同的规定造成乙方的经济损失,甲方应负赔偿责任。
第十五条?不可抗力
因地震、台风、水灾、火灾或战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行时,事故方应尽快将事故情况通知对方。为甲方进口_________套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支。
第十六条?设备安装与技术培训
为使加工生产正常化,由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等。所有权仍属乙方所有,只在合同期限内由甲方保管使用,损坏和丢失由甲方负责修理或赔偿。
第十七条?_____
在合同期内,乙方如需改变加工项目,增加或减少加工(或装配)的数量,必须提前一个月以书面形式向甲方提出要求。
第十八条?合同期限
本合同有效期为____年,自中国主管部门批准之日起生效。任何一方如要求提前终止合同或延长合同期限,均应提前____天通知对方,并报请原批准机关批准方能生效。甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。
第十九条?其他
本合同一式三份,甲、乙方各执一份,呈报审批机关一份,均具有同等效力。
本合同在执行中,如有未尽事宜,经双方协商一致,并报请原批准机关认可,可进行修改或补充。
甲方:____公司?乙方____公司
(加盖公章)(加盖公章)
代表:____(签字)?代表:____(签字)
合同签订地点:____:
合同签订时间:____年____月____日
工装合同(篇6)
中国____省____市____公司(以下简称甲方)与____国(或地区)____公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就乙方提供原材料(或零部件或元器件)。
甲方每月分____次(即每月的____日、____日和____日)在甲方厂区或仓库向乙方移交加工成品。并按下列方法办理交接手续:
第一条?合同双方
甲方:
____省____市____公司。
法定地址:____省____市____区____路(街)____号。
法定代表:姓名____、职务____。
开户银行及账号:____、____。
乙方:
____国(或地区)____公司。
法定地址:____国(或地区)____。
法定代表:姓名____、职务____。
开户银行及账号:____、____。
第二条?双方责任
甲方责任:
(一)提供加工(或装配)生产厂房____平方米;
(二)招聘工人____名;
(三)提供厂内加工生产所需要的水、电及设备,费用由甲方支付;
(四)按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品;
(五)协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续;
(六)协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续;
(七)乙方要求甲方协助办理的其他事宜。
乙方责任:
(一)为甲方进口____套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支,甲方则从乙方支付的工缴费内逐月偿还乙方垫支的本息,偿还期为____年。
(二)为使加工生产正常化,由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等(详见附表二)。所有权仍属乙方所有,只在合同期限内由甲方保管使用,损坏或丢失由甲方负责修理或赔偿。
合同履行期间双方如发生与本合同有关的争议,应友好协商解决,协商不能解决时,将争议事项提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(三)按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求,提供加工生产的原材料(或零部件和元器件)和包装物料、辅料(或辅件)。
(四)甲方要求乙方协助办理的其他事宜。
第三条?加工(或装配)的项目、成品的名称、规格、质量和数量
(注:根据实际情况逐项逐个列出)
在合同期内,乙方如需改变加工项目,增加或减少加工(或装配)的数量,必须提前一个月以书面形式向甲方提出要求,经双方协商同意后,另立补充合同,才能进行生产。
第四条?原材料(零配件和元器件)和包装物料的名称、规格、质量和数量
(注:根据实际情况逐一写明)
第五条?来料(或来件)时间和交接手续
乙方每月必须分____次(即每月的____日、____日以前)把加工生产所需要的原材料(或零配件、元器件)包装物料筹运到生产场地,并办理交接手续。
甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)和包装物料,或数量不足时,甲方应及时通知乙方更换或补足。
第六条?原材料损耗率
乙方提供的料、件损耗率分别按下列规定计算:
(注:根据各种料、件的不同情况,逐类规定)
第七条?交付奖品的时间和交接手续
甲方每月分____次(即每月的____日、____日和____日)在甲方厂区或仓库向乙方移交加工成品。并按下列方法办理交接手续:
(一)双方必须派专人参加;
(二)交接的产品必须是在包装前经过双方检验合格的成品或半成品;
(三)双方代表必须在交接清单上签字盖章。
第八条?产品质量
(一)产品质量,以乙方提供的并经双方商议确定的样品为标准;
(二)加工生产应在双方技术人员指导下进行,以工艺比较复杂、技术要求较高的产品,乙方必须派出常驻技术人员,对生产进行具体的检查指导,发现问题及时解决,以保证产品质量;
(三)产品质量检查应有双方的技术人员参加;
(四)技术要求较高,人工无法检查的产品,应以机械测试检查为准;
第九条?工缴费
来料加工的工缴费应包括工人和管理人员的工资、厂区的水电费、国家税收、固定资金折旧费、各项管理费和合理利润等。_____办法为:
(一)试产期(包括对职工培训)为____天,采取计时工缴费,工人每人每天(八小时)工缴费为____港元;
(二)试产期满,采取按件计算方式收取工缴费。甲乙双方根据加工的品种、规格、款式和工艺繁简不同进行定价,并在每批加工合同中订明,以港元支付。
第十条?结汇方式
结汇应以乙方已签收的合格产品数额为依据,采取d/p即期结汇或____方式结汇。产品交付一次结汇一次,每月总结一次。
乙方逾期支付工缴费,应按银行贷款利率向甲方加付延期利息,如连续____天不支付,甲方有权停止交付产品。
第十一条?运输
乙方提供的加工机械设备、原材料、包装物料等,以及甲方加工的成品复出的运输工具和费用,由乙方负担。
第十二条?_____
甲方的厂房、设备等,乙方的加工物料、设备和加工成品等,由甲、乙双方分别向_________市_____公司投保,所需费用各自承担。
第十三条?税收
双方均应遵守中国的有关税法规定,按时缴纳各自应该缴纳的税款。
第十四条?违约罚款和损失赔偿
(一)乙方应按本合同规定的规格、质量、数量和时间要求进料,并及时结汇,如因乙方的原因造成停产或其他经济损失,乙方应负责赔偿;
(二)甲方应按本合同规定的成品数量、规格、质量和时间要求向乙方交货,如违背合同的规定造成乙方的经济损失,甲方应负赔偿责任。
第十五条?不可抗力
因地震、台风、水灾、火灾或战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行时,事故方应尽快将事故情况通知对方,并协商解决办法,由此造成的损失,双方均不负违约责任。
第十六条?设备安装与技术培训
由乙方代购或借用的设备,乙方应派出技术人员协助安装,并对甲方人员进行技术培训。乙方技术人员的工资及一切费用,由乙方负责。甲方为乙方派出的技术人员提供生活的方便条件。
第十七条?_____
合同履行期间双方如发生与本合同有关的争议,应友好协商解决,协商不能解决时,将争议事项提交中国国际贸易对外经济贸易_____委员会进行_____,_____裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十八条?合同期限
本合同有效期为____年,自中国主管部门批准之日起生效。任何一方如要求提前终止合同或延长合同期限,均应提前____天通知对方,并报请原批准机关批准方能生效。
甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)和包装物料,或数量不足时,甲方应及时通知乙方更换或补足。
第十九条?其他
本合同一式三份,甲、乙方各执一份,呈报审批机关一份,均具有同等效力。
本合同在执行中,如有未尽事宜,经双方协商一致,并报请原批准机关认可,可进行修改或补充。
甲方:____公司?乙方____公司
(加盖公章)(加盖公章)
代表:____(签字)?代表:____(签字)
合同签订地点:____:
合同签订时间:____年____月____日
工装合同(篇7)
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1、工程地点:正安县凤仪镇山奇社区五小区
2、工程承包方式:包工包料
3、工程期限60天
4、开工日期20_年6月1日竣工日期20_年7月30日
5、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)壹拾捌万柒仟陆佰元整。首付贰万元整,经验收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。
8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
9、一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程地址:
二、居室规格:房型层(式)室厅卫。
三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。
四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程开工日期:年月日
六、工程竣工日期:年月日
工程总天数:天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)元。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件《家庭装饰工程主材料报价单》。
二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签定补充合同。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第四条:材料供应
一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条:付款方式
一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日年月日元
第二次工程进度过半年月日元
第三次工程验收合格年月日元
二、甲方付清工程价款,详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》,乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡,详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》。
三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格,未结清工程价款时,不得交付使用。
四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场酷清。
第六条:争议解决
1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁;,施工过程中双方对工程质量发生争议,由云南省装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;
(2)泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。
10.2 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。 第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下__2_方式支付工程款:
(1)合同签定后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的35%预付款,即_________元;水电改造完工后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的45%进度款,即___________元;木作工程工程完工后发包方按约定直接向承包方支付工程款20%余额款加(减)增减项,即_________元(+/-增减项)。全部工程竣工验收合格后三天内支付余款5%,即_________元.
( 2 )其他支付方式:
11.2 工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字,发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。
11.3 工程款全部结清后,承包方应向发包方开具正式统一发票(税金另计)。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续,发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包方负责。
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,七天后乙方可中止合约。
12.5 由于承包方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:
(一)提交贵州省装饰协会或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 工程施工中产生的垃圾,由承包方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包方负责支付垃圾清运费用 (此费用含在工程价款内)。有关单位向发包方收取的各项收费和押金由发包方支付(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间,承包方每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条 其他约定事项:
16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式________份,双方各执________份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
承包方(乙方) (签字、盖章): 发包方(甲方)(签字、盖章): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字):
委托代理人(签字): 身份证号:
联系方式: 联系方式:
年月日:
工装合同(篇8)
甲方(委托方):
乙方(被委托方):
品产品事宜,达成如下协议,供双方共同遵守。
第一条 代加工内容:
第二条 甲方责任:
1、甲方在合同期内按计划不定期委托乙方为其加工甲方加工产品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等信息。
3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认的样品验收货品。
4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
5、甲方须严守乙方关于加工样式、价格、数量等商业秘密不被泄露。
第三条 乙方责任:
1、乙方严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、乙方须按照甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产,不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理。
3、因乙方管理不善等原因,造成甲方原材料或成品损坏、丢失等,乙方应承担相应法律责任,并支付甲方相应经济损失的赔偿款额。
甲乙双方发生纠纷时,经双方协商不成时,须在甲方所在地人民法院仲裁。本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜。
4、乙方须严守甲方关于发货地址、价格、数量、样式、商标图形等商业秘密不被泄露。
第四条 付款方式及交货地点:
1、甲方确定委托加工款式、数量、质量等,乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款,交货地点为甲方库房。
本合同正本式份,甲方和乙方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证。
2、如乙方以快递或物流的方式交货,甲方有权在收到货物时对货物的款式、数量、质量等进行验收,经验收合格后三个工作日内甲方向乙方支付货款。
乙方收到甲方提供的原材料后,应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查,并将其结果在检查完毕后_________天内向甲方报告。不符合甲方规格要求的原材料不能用来生产指定产品。
3、因乙方原因造成货物不合格的,经甲乙双方共同协商解决方案并经甲方认可后,由乙方进行相应补救措施,需退货或再次加工的,所产生的运输费用及加工费用由乙方承担。
关于加工费的支付、甲方至少应在每次完工的货物装船_________天以前,由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人,金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。
第五条 验收标准:
双方在下订单之前需确定生产的品种、尺寸、质量等,按照甲乙双方封存并确认的样品为准。
1、产品质量由甲方质量主管的监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。
2、甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收并对合格产品给付相应货款。
第六条 违约责任:
1、因乙方未按甲方要求的最长交货期限交货至甲方公司,乙方应承担此批货款总价每天1%的违约金,以实际发生延误天数计算。
甲方交给乙方的原材料和用此生产的产品所有权、原材料或产品丢失的或损坏的风险,全部归甲方。从乙方收到运来的材料起至交付产品给甲方时止,乙方经甲方同意,用甲方的费用。
2、如乙方未经甲方许可,擅自生产或销售甲方产品等,经查证属实,乙方应赔偿甲方人民币50万元违约金,同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
对于因履行本合同发生的一切争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决争议,则应将争议提交中国国际经济仲裁委员会(北京),依据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的。
3、因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的经济损失和法律责任由甲方承担。
4、甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。
第七条 争议的解决:
1、因本合同及其甲乙双方合作所产生的争议由甲乙双方共同友好协商解决。
2、甲乙双方所产生的争议不能协商解决的,由甲方所在地司法部门进行仲裁或司法解决。
第七条 合同期限
1、本委托加工合同期限为个月,自年月日至年量、生产交货周期等甲方的计划通知单及双方的补充协议均与本合同具有同等法律效力。
中国____省____市____公司(以下简称甲方)与____国(或地区)____公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就乙方提供原材料(或零部件或元器件)。
2、在本合同到期之日,同等条件下,乙方有优先与甲方续签合同的权利,但须在本合同到期前,提前30日内向甲方提出书面申请。
为甲方进口____套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支。
3、本合同自甲乙双方签订之日起生效,一式三份,双方各执一份,甲方企业备案存档一份具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
冷库合同集锦九篇
家知道如何合法草拟一份合同书吗?签署合同对双方来说是最好的保护。签订合同是减少和预防违法行为的重要方法之一,为了满足您的期望,我们编辑了“冷库合同”,请相信,由于篇幅限制,文章中未提及的信息也很少!
冷库合同【篇1】
冷库是现代冷链物流与冷藏技术的重要组成部分,它在农产品、医药和化工等领域都有着广泛的应用。保证冷库的正常运行以及延长其使用寿命的关键在于定期保养和维修。冷库维修的合同是冷库维修服务与客户之间的约定,合同内容应当包括双方的权利和义务、维修的范围、维修时间、维修费用等方面。本文将从合同内容、合同签订方式以及合同履行等方面展开讨论,旨在提高冷库维修合同的规范性和合法性。
一、合同内容
1.双方权利和义务
合同应当明确双方的权利和义务,规定服务方负责提供哪些维修服务、维修范围、维修设备的保养、维修时间以及提供的保修服务内容等。同时,客户方应当保障维修人员进行维修操作所需的条件和环境。
2.维修的范围
合同应详细规定维修的范围,包括设备的哪些部分需要维修、进行维修的方法和过程以及需要更换哪些零部件等。这些信息有利于减少纠纷的发生。
3.维修时间
合同应规定服务方进行维修的时间、工时安排、货物储存时间等,可根据实际情况进行调整。
4.费用
合同应规定服务方收取维修费用的方式,包括维修的基本费用、人工费用、材料费用、紧急维修费用等。同时应明确组成费用的项目,避免费用产生后客户方对费用产生疑问。
5.保修服务
合同应规定保修服务的内容,包括保修期限、维修保障范围以及服务承诺等。服务方应当保证对设备进行保修、保养和更换零件,维持设备的正常运行状态。
二、合同签订方式
冷库维修的合同可以采用书面合同或电子合同的方式签订。书面合同在合法性和稳定性上有些优势,但是签订和传输成本高、时效性差,缺乏可追溯性。电子合同的优势是签订和传输成本低,流程简便,使用方便,具有高度的时效性。
三、合同履行
合同的履行是保证冷库维修服务顺利进行的关键。在合同签订后,双方应当按照合同条款履行相应义务和享有相应权利。当客户方需要维修服务时,应及时通知维修人员进行服务。当服务方无法履行合同条款时需要及时通知客户方,协商解决问题。双方应当在维修服务结束后进行验收和确认,如存在质量问题,应当及时协调解决。
四、合同变更和解除
冷库维修合同的变更和解除应根据合同的形式和签订方式进行调整。在变更合同时,双方应当查明变更原因,站在合同框架内进行协商,确定具体变更内容和时间,并在合同上进行书面修改。在不能履行合同时,双方应协商解决情况。如无法解决,可由有关机构或法院进行调解和裁定。
在冷库维修合同的签订和履行中,应当保障双方权益,规范合法,确保维修服务的质量和时效性。双方应当严格遵守合同条款和相关法律法规,及时解决可能出现的纠纷,维护良好的服务合作关系。
冷库合同【篇2】
冷库租赁合同范本是在商业领域中常见的一种合同模板。作为一份具有法律效力的文件,冷库租赁合同对于租赁双方都是非常重要的。根据我的多年工作经验,我将为您撰写一篇关于冷库租赁合同范本的1000字文章,希望能给您带来一些帮助。
文章正文如下:
冷库租赁合同
甲方:(出租方)
地址:__________________________
电话:__________________________
乙方:(承租方)
地址:__________________________
电话:__________________________
鉴于以下事实,甲方和乙方自愿达成如下冷库租赁协议:
第一条 租赁物及数量
甲方同意将拥有的冷库(以下简称“租赁物”)租给乙方,租赁数量和规格如下:
数量:_________________________
规格:_________________________
第二条 租赁期限
本次租赁期限为起始日期至终止日期,共计_____________天(月/年)。租赁期可以协商延长或缩短,应经甲乙双方书面确认后方可生效。
起始日期:_____________________
终止日期:_____________________
第三条 租金及支付方式
1. 乙方同意支付给甲方的租金总额为_______________(币种),租金支付方式如下:
- 一次性支付:在租赁期开始时,乙方应一次性支付全部租金。
- 分期支付:按照约定的支付时间,乙方应分期支付租金。具体支付时间和金额如下:
支付时间 金额(币种)
___________________________
___________________________
2. 乙方应在租赁期开始前_____________天(月/年)内支付首期租金,以保证租赁的正常进行。
3. 如果乙方未按时支付租金,则甲方有权要求乙方支付逾期费用(按照约定的利率计算)以及产生的相关费用。
第四条 使用权及责任
1. 乙方在租赁期限内拥有租赁物的使用权,但不得将其转租、出售、抵押或以任何方式转移给他人。
2. 乙方应对租赁物进行合理使用和维护保养,确保其正常运转,不得故意造成损坏。
3. 如果租赁物因乙方的过失或故意行为而损坏,乙方应负责修复或赔偿相应的费用。
第五条 违约责任
1. 如果甲方未按照约定提供可使用的租赁物,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此而产生的直接损失。
2. 如果乙方未按照约定支付租金,乙方应承担违约责任,并补偿甲方因此而产生的损失。
第六条 保密义务
甲乙双方同意在合同期内以及合同终止后保守租赁物的所有商业机密和秘密,不得向任何第三方透露。
第七条 适用法律和争议解决
1. 本合同适用于甲方所在地的相关法律。
2. 如果在履行本合同时发生争议,双方应在友好协商的基础上解决。如果无法达成一致,则应提交相关争议到相关法院进行解决。
第八条 其他事项
1. 本合同涉及的赔偿、违约金、保密事项等由甲乙双方以及其他相关方通过协商确定并签署书面确认后有效。
2. 本合同自双方正式签字盖章后即生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:(出租方)
签字:_______________________
日期:_______________________
乙方:(承租方)
签字:_______________________
日期:_______________________
冷库租赁合同是一份签订在租赁双方之间的具有法律效力的文件,它规范了双方在租赁期限内的权利和义务。写一份完整的冷库租赁合同需要考虑到租赁物及数量、租赁期限、租金及支付方式、使用权及责任、违约责任、保密义务、适用法律和争议解决以及其他事项等要素。根据我的多年工作经验,我提供了一份包含上述要素的冷库租赁合同范本,希望能为您提供一些帮助。根据实际情况,双方也可以在合同中增加其他特殊约定,以更好地满足双方的需求。最终合同的签订应该以双方的意愿和法律规定为准。
冷库合同【篇3】
发包方(简称甲方):
住址:
承包方(简称乙方):
住址:
经协商,由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程,为了明确双方职责,保证工程顺利进行,以《中华人民共和国合同法》及其他有关规定为根据,结合本工程具体情况,双方达成如下条款,共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、工程质量:
二、工期
本合同工程总工期为个_______日历天,计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日。
本工程除遇到不可抗力,否则工期不予顺延,乙方必须按期交付验收。
三、工程造价及付款方式
1、工程造价:
2、付款方式:
总价款分______期支付:
工程合同签署后3日内支付第一笔,总价款的______%,即____________元人民币。
工程完成50%后3日内支付第二笔,总价款的______%,即____________元人民币。
工程完成后。
四、甲方义务
1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况。
电源、材料堆放场地。
变更设计,需及时通知乙方,以便乙方施工。
4、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的及时审核,以作为工程决算的依据。
5、按照合同的规定向乙方支付款项。
6、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收。
五、乙方义务
1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。
安装、调试、保修等。
配件、设备的质量符合国家或行业标准,且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。
排水、电力等系统,如现场情况与图纸不符,及时与甲方相关人员沟通。
5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工,工程设备安装完成后,乙方必须负责免费调试,保证无任何操作故障。
6、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。
六、工程设计的变更
1、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并提供修改或变更设计方案,经甲方确认后方可继续施工。
七、安全施工
1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。
2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险,应对其进行安全教育,并对其安全负责。
八、材料设备供应
1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。
设备,应按照设计和国家有关标准采购,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。
3、乙方需要使用代用材料时,必须征得甲方书面同意。
九、竣工验收
1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收,甲方组织有关人员验收合格后,双方在《验收单》上签字确认,《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。
2、在工程全部验收合格后,工程移交甲方后,乙方离场,工程自移交后毁损风险由甲方承担。
3、若不能通过验收,乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。
十、质量保修
1、本工程的保修期为______年,自验收之日起算。
,乙方负责免费保修及更换配件。
。
十一、违约责任
1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修。
2、甲方需按照本合同的`约定及时支付合同款项,若逾期不支付,须向乙方承担未支付款项10%的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。
十二、其他条款
1、本合同履行过程中,发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向合同履行地人民法院起诉。
2、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等的法律效力,自合同履行完毕后失效。
3、其他未尽事宜双方协商解决。
甲方:
责任人:
联系电话:
合同履行地:
________年_______月_______日
乙方:
责任人:
联系电话:
合同履行地:
________年_______月_______日
冷库合同【篇4】
甲方(保管方):
乙方(储存方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、诚信、自愿的原则,就乙方的冷冻食品储存于甲方库房的相关事宜,经双方友好协商后达成以下事宜,以利双方履行:
1 仓储地点:重庆市江北区港桂路57号凯尔国际2号楼
1.1重庆港城工业园区
1.2储存楼层
2 约定储存期限 年 月 日至 年 月 日,共计 月。
3 仓储费收费标准
3.1 按照存放食品吨位计算:
高温库 元/吨/立方/天 共计 吨
低温库 元/吨/立方/天
超低温库 元/吨/立方/天
3.2 按照仓储面积计算:
高温库 元/平方米/月 共计 平方米
低温库 元/平方米/月
超低温库 元/平方米/月
3.3 食品进、出库装、卸、堆垛费。装、卸、堆垛费按照 元/吨计价;进、出库作息时间为8:30--17:00为统一装、卸、堆垛时段; 8:30--17:00时段之外的时间段和国家法定节假日期间装、卸、堆垛时间段;17:00-22:00作业加收20%;22:00-8:30作业加收50%;法定节假日作业加收100%。客户有货品分类储存要求,由甲乙双方协商决定。
3.4 食品入库复冻费:食品进库未达到规定入库温度(商品软化)需进行复冻,复冻费一次性收取标准:高温库120元/吨,低温库220元/吨。
3.5 上述各项收费标准属优惠价格均不含税费,若需开税务发票,按照相关税率加点计算。
4 仓储保证金乙方在本协议签订之日向甲方缴纳仓储保证金 / 万 / 千 / 百 / 拾 / 元。
5 费用结算方式及日期
5.1 结算方式:现金支付或转账。
5.2 收费方式以及结算日期:
5.2.1 仓储费,装、卸、堆垛费、复冻费每月底为结算日,次月的5日前结清支付上月费用。 5.2.2 仓储费收费计算方式: 7天为一次收费周期,不足7天按7天计算收费;不足一吨按一吨计算收费。
5.2.3 乙方收到甲方缴费通知后,5日内结清支付相关费用。若乙方逾期不缴费,甲方每日按应缴纳费用总金额的1%收取滞纳金。逾期二月不缴费,甲方有权扣押乙方货物,并做相关处理。 6 双方的权利及责任
6.1 甲方的权利及责任
6.1.1 甲方对乙方库房内的设施、设备进行维护,使冷冻设备正常运转,保证库内温度达到相关规定标准,并力求保持库房温度、湿度的稳定。由于甲方设备、设施原因造成乙方损失,由甲方负责。
6.1.2 为保证储存食品质量,各库温度保持在规定范围,在大批量进、出库货物过程中,库内温度保证在0°C-负10°C之间。
6.2 乙方的权利及责任
6.2.1乙方在本协议签订时应向甲方提交工商、税务证照(原件)及相关身份证明(原件)供甲方验证,并将上述证件的(复印件)作为本协议的附件。
6.2.2乙方储存的食品应向甲方提交具有检验、检疫资格单位出具的检验、检疫报告及产品合格证(复印件);进口食品应提交报关手续及有关进出、口食品的相关资料,检验、检疫报告(复印件)待甲方质检人员确认后方可办理入库手续。乙方若经营人工饲养的野生动物,必须提供相应经营手续,方能允许入库储存。
6.2.3乙方承诺不会将以下食品带入冷库:
6.2.3.1三无产品、假冒伪劣产品等违反国家相关法律、法规的食品。
6.2.3.2患有传染病禽畜的肉类食品。
6.2.3.3腐败、有异味、不符合卫生要求的食品。
6.2.3.4用盐腌或盐水浸泡,没有严格密封的食品,流汁、流水的食品。
6.2.3.5含酸、碱、盐等强腐蚀性食品。
6.2.4 乙方保证食品进库后,食品储存周期不超过国家有关规定期限,如有违反,造成的损失由乙方自行负责;由此原因造成冷库设备、设施受到损害,甲方有权要求乙方赔偿。
6.2.5乙方人员必须遵守甲方有关冷库管理规定,为了保证库内温度、湿度的稳定及货物、人身安全,原则上乙方人员不得进入库房内部,特殊情况在征得甲方同意的前提下才能按规定要求进入库内,如未经甲方许可私自进入冻库的,按甲方相关规定处罚外,造成的安全事故及人身伤害由乙方自行负责。
6.2.6乙方人员在库区内活动必须服从甲方人员的统一安排、指挥。
6.2.7 乙方不得在未征得甲方同意的情况下将仓储库位转让第三方。
7 协议的解除及变更
7.1经甲、乙双方协商一致,均可以提前解除本协议。
7.2甲、乙双方任何一方提前终止协议,须提前一个月以书面形式通知对方,经双方协商并核算清楚所有账目,结清所有款项方可解约。
7.3 协议约定的合作期限届满,乙方不继续续约,甲方一次性退还乙方仓储保证金(不计利息)。 8 违约责任
8.1 以上协议条款,双方共同遵守,否则视为违约,违约方赔偿守约方违约金。
8.2 若乙方提前终止协议,需提前一个月通知甲方,在各种费用结清的情况下,甲方退还仓储保证金。
8.3 若甲方提前终止协议,需提前一个月通知乙方,在各种费用结清的情况下,甲方退还仓储保证金。
9 其他
9.1双方在实际履约期间,对未尽事宜可以补充协议的方式进行修改补充。补充协议经双方签字后的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
9.2如因不可抗力的因素导致本协议不能履行或继续履行,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定免责,甲、乙双方的权利和义务自行终止。
9.3本协议在实际履约期间,甲、乙双方若发生争议,应协商解决,协商不成时,均可向合同签署地人民法院提起诉讼。
9.4本合同一式三份、甲方持二份,乙方持一份共同遵守。
9.5本合同双方签字、盖章之日生效。
9.6未尽事宜,双方协商解决。
9.7此合同从我司冻库到盘溪干副市场运输费用由甲乙双方协商按90元/吨计价。
甲方: 乙方:
单位地址 身份证号码:
法定代表人: 法定代表人:
合同签约时间:
冷库合同【篇5】
甲方:
乙方:
现甲方将 新农村工程承包给乙方,根据中华人民共和国《合同法》和《建筑法》的相关规定,经甲、乙双方协商达成合同如下:
一、承包方式:包工包料
二、承包内容:土建、水电安装
三、施工标准:按图施工,内门、楼梯、后院地坪用户自理,室内借土回填有甲方负责,图纸变更或基础加保部分另计工程量。乙方负责外墙窗(塑钢)不含阳台窗,每户一进户门。
四、承包工程:新农村期工程, 户住宅。
五、承包价格:按每户人民币万元计算(不含税率),有甲方负责。
六、承担风险每户万元人民币,甲乙双方互不变动。
七、结算标准:根据建筑法规则计算,根据施工幢户数,基础完工,甲方支付乙方每户万元,一层现浇面完工甲方支付每户万元;二层现浇面完工甲方支付每户万元;隔热层屋面瓦做好后甲方支付乙方每户万元,主体粉刷完工后,甲方支付乙方每户元;外墙完工后,三月内甲方支付乙方每户元;余款元甲方必须在六月内支付乙方。
九、工程工期 。乙方自合同签订后 天进场。
十、质量要求:乙方根据国家施工规范要求施工,发生质量事宜,甲方现场监督乙方负责改正。
十一、安全事宜,乙方依据国家建筑法安全规范要求组织施工,严禁违章操作,发生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙双方协商解决,
十二、违约事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方负责。因而造成工程仪式致乙方的损失由甲方甲方负责赔偿。除支付实际发生的工程款和利息(同期银行的四倍)外,还要支付乙方现场工人损失每天元整,如无其它原因,乙方无故停工造成甲方的损失,由乙方负责赔偿。
十三、其它事项:合同中未尽事宜甲乙双方协商解决,不能达成一致,可申请市仲裁委员会仲裁,亦可诉讼市人民法院。
十四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
冷库合同【篇6】
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议:
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量
1、名称:成套冷库
2、商标:见附件;要求温度控制范围在:保鲜库±5℃.冷藏冷库-18℃。
二、安装及调试地点:
三、运输费用:乙方
四、甲方负责协调相关关系、保证乙方正常的施工时间。
五、甲方必须把主电源线送到冷库控制箱。
六、甲方必须把水路接到指定位置。
七、组织具有施工经验丰富的施工队伍,负责本工程具体施工,保证安装质量及系统功能使用正常,并保证制冷系统运行平稳、高效。乙方负责处理因安装引起的质量问题。
八、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各设备、管线。
九、在施工过程中,乙方必须按国家有关劳动法规、条例规定的要求进行施工,甲方不负安全责任,安全责任由乙方自负。
十、乙方必须遵守甲方现场管理的各项制度。
十一、工期
1、开工时间:合同签订后七天施工。
2、竣工时间:以开工之日十日内完工。
3、由于下例原因造成工期延迟,乙方不负责:
电及场地等原因,因甲方工程变更原因或其因甲方原因成的工期延迟。
十二、质量管理、验收:
规格、名称经双方认可后方能施工。
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊性质量要求,双方应确定增加费用,需另签订补充合同。
3、工程竣工后,甲方按乙方提交的竣工验收报告验收。
十三、付款方式
1、合同签订后,甲方即付给乙方工程总额款的20%,即人民币大写:()元整,小写:(¥)
2、设备到场后,甲方付乙方工程总额款的60%,(支付承兑)即人民币大写()元整,小写(¥)
3、设备安装调试完毕后,甲方付乙方工程总额款的10%,(支付承兑)即人民币大写()元整,小写(¥)
4、设备安装调试完毕后,剩余10%保修期满后一次
十四、保修:
范围:全部合同设备及管路系统。
2、保修期内的维修人员差旅费由乙方承担。
3、工程保修期限为壹年整,工程竣工经甲方在验收单上签字生效。(易损件及制冷剂除外)。
4、其它约定事项:冷库自验收合格之日起质保壹年;压缩机按沈阳XX公司质保条例执行。乙方负责将三相四线电源,水源接至电控箱,压缩机,水池和土建地平由乙方负责,冷库设备须由专人负责管理,由于人为操作不当;管理保养不善造成压缩机缺油,电源缺相等又没采取相应措施使压缩机损坏,由乙方负担材料费及维修费用,注合同按清单为准。
7、保修期满后,乙方仍会本着友好合作的精神,对保修范围内出现的问题,将根据甲方需要派人维修,收取成本费用。
十五、售后服务
1、可提供的优惠条件:
(1)工程保用期:验收合格后12个月内。
(2)冷冻设备保用期内设备验收合格12个月,即本保修期内设备因产品质量问题,由我方提供服务。
(3)提供技术指导安装及设备调试服务。
(4)终身优惠价提供局部易损部件,并协助用户进行机组大修。
(5)为使用方便培训两名技术操作人员,免收培训费。
(6)为使用方便提供机组的保养服务。
2、服务内容:
(1)技术人员到现场调试时对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训,使用操作人员具有独立操作能力。
3、服务保障:
公司接到报修电话,维修人员将在2-5小时内赶到现场,一般故障24小时内解决。联系电话:
十六、争议和纠纷处理:
乙双方可以协商解决或请有关国家部门进行调解。
调解不成时,本合同在执行中发生争议,双方同意在工程施工现场所在地的仲裁机构仲裁解决。
十七、合同生效
1、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,经双方签字盖章后签字生效。
2、补充合同与合同具有同等法律效力。
附件:《冷库报价单》
甲方(盖章):乙方(盖章):
单位地址:单位地址:
委托代理人:委托代理人:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
税号:税号:
冷库合同【篇7】
冷库维修的合同
一、背景
随着工农业的发展,冷库的需求量也随之增加,作为储存种类繁多的商品和食品的必要设备,冷库对于维修等方面的要求也越来越高。
二、定义
冷库维修合同是由冷库维修公司与使用冷库的企业签订的一种具有法律效力的合同,规定了冷库维修过程中的服务范围、技术规格、质量标准、费用等方面的内容,并约定了维修期限、维修保修等条款。
三、内容
(一)服务范围
包括但不限于冷库设备的维修、保养、升级等。
(二)技术规格
维修公司应按照国家相关标准和技术规范进行维修,确保维修后冷库设备的性能稳定和安全可靠。
(三)质量标准
维修公司须确保所用的零配件、工具和材料均符合国家标准,严格执行维修质量要求,确保维修过程中不影响冷库设备的正常使用。
(四)费用
冷库维修的费用应由维修公司提供报价,并在合同中明确列明,由企业在验收合格后按照合同约定的方式支付。
(五)维修期限
维修公司应在合同中明确规定维修期限,确保在期限内完成维修工作,并保证冷库设备的性能能够满足使用需求。
(六)维修保修
维修公司应在合同中明确规定冷库设备的维修保修期限,并保证在保修期限内对存在的质量问题提供免费维修服务。
四、注意事项
(一)双方应遵守国家法律法规和政策,不得侵犯他方合法权益。
(二)双方应在合同中明确约定冷库维修服务的服务范围、技术规格、质量标准、费用等内容,避免产生争议。
(三)当发生纠纷时,应严格按照合同中约定的解决方式进行处理。
五、结论
冷库维修合同是企业保障冷库设备正常运行的重要文件,双方在签订合同时应严格遵守合同内容,确保双方的权益不受侵犯。在签订合同时,维修公司应确保所提供的服务质量、技术规格和费用透明,以便企业在验收合格后支付合理的维修费用。
冷库合同【篇8】
出租方:____________________________________
承租方:____________________________________
风险告知:在签订冷库租赁合同之前务必通过地产产权证明等形式了解清楚出租人是否对该冷库有实体处置权(涉及其他共有人问题),该场地、场所、仓库是否属于违法建筑,若出租人对该冷库无实体处置权或属于违法盖建的,该冷库赁合同无效。
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,就冷库库房租赁事宜,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。
1.本合同是冷冻仓储有限公司(出租方)储存本合约持有人(存货人即承租人)交付的仓储物,存货人支付仓储费并明确仓储过程中双方责任的合同。
2.存货人承诺所储藏之商品为合法商品,所提供之资料为真实资料、存货人联系资料变化时应及时通知保管人。
3.存货人所储藏商品如有违反中华人民共和国有关政策、法律、法规、案例、规定等而受工商、海关、商检、公安、技监、环保、食品卫生等政府部门的处理,均由存货人负责全部责任。对保管人带来的损失,由存货人承担责任。
4.储藏易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险或者易变质物品,存货人应说明物品的性质,提供有关资料。存货人违反本规定。保管人可以采取相应措施比避免损失的发生,因此产生的费用由存货人承担。
风险告知:上述条款说明了双方约定的冷藏商品的种类,表明了冷藏货物绝不能是违反法律法规的货品。这其实在租赁合同中是属于租赁物用途的说明。合同双方在签订租赁合同之前承租人一方应当告知出租人该场地的用途。本合同是冷库租赁合同,主要用途一般是进行货品冷藏、储藏等,承租人一方应当在不违反相关法律法规的情况下进行经营活动,不得以冷藏合法货品名义进行违法活动。
5.商品冷藏按冷冻仓储有限公司《冷藏质量及卫生管理规定》中商品冷藏工艺标准执行。
如存货人对所存商品冷藏有特殊要求,双方另签书面协议。
6.保管人至对温度质量及商品数量(冷藏过程中正常干耗除外)承担责任,对商品的衰老、病变、霉化、氧化、虫蛀等温度因素引起的损失不承担责任。
7.存货人所存商品已过商品保质期、或者所存商品已超过冷冻仓储有限公司《冷藏质量及卫生管理规定》商品冷藏工艺标准中所规定最高储存期,保管人在商品过期后一个月内三次通知货主及对商品进行处理。
货主收到通知后一个月内不来处理、或者因货主所提供联系资料不实而无法联系时,保管人有权处理存货人的过期商品,因此产生的费用由存货人承担。
8.收费方式:每月30/31号结算当月冷藏费,次月5号前存货人应到保管人处交清上月冷藏费,本单商品出完时结清冷藏费。
收费标准:按《_____________冷冻仓储有限公司冷藏收费标准》执行。
收费期限:存货人连续三个月不到保管人处缴交冷藏费,保管人有权处理存货人所存商品(双方另有约定除外)。
9.双方商品交接地点为保管人厂内月台。双方对商品数量产生争议时,以进库收条、出库单为准。
10.如因人力以外的其他不可抗力原因导致货物毁损和造成承租方损失的,双方互不承担责任。
本合同范本正本一式2份,出租方、承租方各执1份,具有同等法律效力;
本合同自双方当事人签章之日起生效。
出租方(盖章):__________________
法定代表人(签名):________________
日期:____________________________
承租方(盖章):____________________
法人代表人(签名):________________
日期:_____________________________
冷库合同【篇9】
冷库租赁合同范本
一、甲方为冷库所有人,乙方为租赁冷库使用者。甲、乙双方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,达成以下租赁合同,共同遵守,以确保双方权益。
二、租赁冷库的具体情况:
(一)冷库地址:____________________(具体地址);
(二)冷库设施:冷库包括但不限于冷藏库、冷冻库、保鲜库等,设备按双方协商决定;
(三)租赁面积:____________________(具体面积),以平方米为单位。
三、租赁期限和使用费用:
(一)租赁期限:租赁期限为____年/____月/____日至____年/____月/____日;
(二)租赁费用:租赁费用为______元/平方米/月,总金额为______元/____年。
四、租赁冷库的使用规定:
(一)乙方应按照甲方的要求合理使用冷库设施,妥善保管冷库内的设备设施;
(二)乙方应按规定存放物品,确保冷库内的物品安全和质量;
(三)乙方不得将冷库转租给第三方;
(四)乙方应按照合同期限履行租赁义务,不得擅自终止合同。
五、冷库设备维护和维修责任:
(一)甲方负责冷库设备的维护和维修,确保设备的正常运行;
(二)如果设备出现故障,乙方应及时通知甲方,并协助甲方进行维修;
(三)乙方应按照甲方的要求定期进行设备保养,确保设备的使用寿命和稳定性。
六、违约责任:
(一)一方违反本合同任何条款约定的,应向对方支付违约金;
(二)严重违约的一方应承担相应的法律责任。
七、合同解除和终止:
(一)甲、乙双方如需解除合同,应提前____个月书面通知对方;
(二)如果一方严重违约,对方有权随时解除合同。
八、其他约定事项:
(一)本合同的任何修改和补充必须由甲、乙双方书面协议,并签字确认;
(二)本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,并具有同等效力。
在冷库租赁合同范本中,明确约定了甲方和乙方的权利和义务,以及双方之间的责任和违约责任。根据具体情况,可以对某些条款进行相应调整,以适应双方的实际需求。合同的签订对于保障租赁双方的利益,确保冷库设备的正常运行和安全使用具有重要意义。只有通过双方的共同遵守,合同的约定才能真正发挥作用,实现合作的共赢。
上一篇:失业的幽默说说汇集34句
- 定制家具合同(精品4篇)
成为一个有个性的人并不难,体现个性的一种方式就是发一些个性的句子,个性句子是能够代表自己的一些话,你有摘抄个性句子中的经典语句吗?小编为大家收集整理了定制家具合同,希望能够帮助到您。甲方:_________乙方:_________一、红木家具基本情况二、定金甲方应在签约时支付全部货款的_______...
定制家具合同01-16 - 个人短期借款合同集锦
随着社会经济飞速发展,合同签订时必须要写明签订合同的日期,什么样的合同才真正有效?根据您提供的信息栏目小编为您整理了一份实用的“个人短期借款合同”,看完本文您可以获得一些有用的参考建议!...
短期借款合同07-06 - 动工合同集锦12篇
关于“动工合同”我们整理出了以下的相关知识点,请注意这篇文章仅提供参考信息。随着全球贸易往来不绝,合同这个东西在合作的时候让人不可忽视。签订合同时要小心合同中的文字游戏。...
动工合同02-23 - 兼职合同(集锦五篇)
随着生活中各个方面都受到法律法规的约束,合同广泛应用于各个场合。合同包括民事合同、行政合同、劳动合同等等。本文是句怡美小编为大家精心挑选的一篇关于“兼职合同”的文章,感谢您一直对我们的支持希望您能将我们的网站收藏并关注起来!...
兼职合同04-22 - 最新出售合同集锦
一般优秀的合同是怎么写的?合同为我们带来的方便是越来越凸显了。签订合同也是一种有效的保证当事人的利益手段,推荐一些关于“出售合同”的最佳文章让您受益匪浅,希望您能在我们的网页上找到您需要的内容!...
出售合同02-25 - 冷库合同集锦九篇
家知道如何合法草拟一份合同书吗?签署合同对双方来说是最好的保护。签订合同是减少和预防违法行为的重要方法之一,为了满足您的期望,我们编辑了“冷库合同”,请相信,由于篇幅限制,文章中未提及的信息也很少!...
冷库合同02-08 - 工装合同(集锦8篇)
合同的使用越来越频繁,不仅仅限于书面形式,通常还包括口头形式。您可能不清楚正式的合同应该是什么样子的。您可以在以下资料中找到与“工装合同”相关的信息,同时请持续关注我们的网站以获取更多信息!...
工装合同02-07 - 标准的维修合同集锦
随着人们诚信守法意识的不断加强,签订合同对我们的工作是非常关键且重要的。合同可以明确签订合同的目的,有利于双方合同的实现,如何起草出来有效合同?为了更好地了解欢迎大家参考阅读。...
标准维修合同05-01
- 室内设计周记07-04
- 形容小雪的句子23句07-04
- 让爱传出去电影观后感分享07-04
- 定制合同精选03-29
- 定制合同03-29
- 世界地图教案07-04
- 元宵节祝福亲戚语录必备07-04
- 元宵节高级短句简短(合集64条)07-04
- 安全教育主题班会总结07-04
- 形容失恋的励志句子200句07-04
